二级建造师经典例题7节.docx

《二级建造师经典例题7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师经典例题7节.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师经典例题7节二级建造师经典例题7节 第1节书面评标报告作出后，中标人应当由()确定。A、评标委员会B、招标人C、招标代理机构D、招标投标管理机构答案：B解析：招标投标法第40条规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。根据法律规定，除非有招标人授权，其他机构无权确定中标人。在砍伐树木前，必须经( )部门批准，并按国家有关规定补植树木。A.城市环境保护行政主管B.当地建设行政主管C.城市绿化行政主管D.当地规划行政主管答案：C解析：2022版教材P345页 任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。砍伐城市

2、树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。 进场的200t钢绞线至少分（）批检验。A.1B.2C.3D.4正确答案：D某二级公路位于平原区， 路基宽 10m， 采用沥青混凝土路面， 其中 K3+460K3+550 段位于水田路段。路堤填筑高度 56m， 填料为砂性土。 该路段的软基处理方案如图 1：工程开工前， 在建设单位的主持下， 由设计单位向施工单位交桩。 设计单位向施工单位交了平面控制桩， 交桩过程中施工单位发现平面控制桩 D32 缺失。 施工单位接受了控制桩后及时进行了复测。施工单位制定的塑料排水板及砂垫层整体施工工艺流程如下：

3、整平原地面摊铺下层砂垫层机具就位插入套管塑料排水板穿靴拔出套管割断塑料排水板机具移位A。 其中， 塑料排水板采用插板机打设。施工中， 发生如下事件：事件一： 沥青混合料生产过程中， 施工单位每日做抽提试验， 沥青含量的合格率不应小于 95%。事件二： 施工单位对沥青混凝土路面进行质量检验， 包括平整度、 抗滑（含摩擦系数和构造深度） 、中线偏位等。1.鉴别软土的两项基础指标是？2.改正塑料排水板施工工艺流程中的排序错误（按“应先 XX， 再 XX” 描述） ， 并写出工艺 A 的名称。3.写出图 1 中低液限黏土中水排至路堤外的主要路径。4.设计单位还应向施工单位交哪种控制桩？ 针对 D32

4、控制桩的缺失， 施工单位应如何处理？5.事件一中， 施工单位每日还应做什么试验？ 除了沥青含量外， 还有那些项目的结果合格率不应小于95%？6.补充事件二中， 施工单位质量检验项目的漏项？答案：解析：1.天然孔隙比、天然含水率2.（1）正确的排序是：先“塑料排水板穿靴”再“插入套管”。（2）A 代表“摊铺上层砂垫层”。3.低液限粘土的排水的路径：塑料排水板（垂直）砂垫层（水平）干砌片石（透水）边沟。4.（1）还应交水平控制桩。（2）施工单位应及时提出请设计单位进行补桩。5.（1）马歇尔稳定度试验。（2）矿料级配、马歇尔稳定度6.压实度、厚度、路面横坡、纵断高程、路面宽度、弯沉值、渗水系数。关于

5、建设工程索赔成立条件的说法，正确的是()。A.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立C.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立D.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立答案：C解析：2022新版教材P262页 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。当事人双方就消灭有效合同达成意思表示一致

6、的，称为（）。A.协议解除B.约定解除C.法定解除D.协商解除答案：B解析：2022新版教材P124页 合同法第9 3条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。水泥混凝土路面轻微断裂，裂缝无剥落的修补方法宜采用有( )。A.直接灌浆法B.扩缝灌注法C.抹面修补法D.整块板更换E.压注灌浆法答案：A,B,E解析：2022版教材P102页对于轻微断裂，裂缝无剥落或轻微剥落，裂缝宽度小于3mm的断板，宜采用灌入胶粘剂的方法灌缝封闭。灌缝工艺有直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法。甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作

7、出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实存在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是()。A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任仲裁员进行仲裁C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决答案：D解析：2022新版教材P335页仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。二级建造师经典例题7节 第2节遇有下列( )情况之一时，应在基坑底普遍进行

8、轻型动力触探。A.持力层较均匀B.浅部有软弱下卧层C.有浅埋的古墓D.有浅埋的古井E.深部有软弱下卧层答案：B,C,D解析：2022版教材P53页轻型动力触探：遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：（1）持力层明显不均匀（2）浅部有软弱下卧层（3）有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时（4）勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时接触（ ）的龙骨、埋置的木楔和金属型材应作防腐处理。A.塑料B.石C.混凝土D.钢铁E.砖答案：B,C,E解析：2022版教材P105“防腐处理：接触砖、石、混凝土的龙骨、埋置的木楔和金属型材应作防腐处理”。关于砌体结构施工的做法，错误的是()。A、

9、施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9mB、常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润C、砖砌体的水平灰缝厚度为11mmD、必须留置的临时间断处砌成直搓答案：D解析：（13）砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。所以选D。某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定：合同估计工 程量30万立方米，单价35元/立方米；完工后，按业主确认的工程量结算工程价款；当实际工 程量超过估计工程量2

10、0%时，超过部分按30元/立方米结算。为控制施工成本，施工项目经 理部制订了一系列管理措施：及时组织大型土石方开挖机械进出场，编制科学的施工作业计 划，每班作业前做好施工机械检查，严格控制成本开支，做好成本分析。 工程完工后，经业主确认的工程量为40万立方米，施工项目经理部及时报送了有关索赔 及结算资料。根据背景(三)，回答下列问题。项目经理部在计算索赔费用时，准确程度最高的方法是 （ ） A.预算费用法 B.总费用法C.修正的总费用法 D.实际费用法答案：D解析：本题主要考查对2ZL02052索赔费用的组成（索赔费用的计算方法）”的掌握。用实际费用法计 算时，在直接费的额外费用部分的基础上，

11、再加上应得的间接费和利润即是承包商应得的索赔金额。实际 费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据。 事故处理包括( )A事故报告B，事故调查c事故技术处理D事故责任处罚E恢复施工正确答案：CD以下不属于水利工程建设监理单位资质专业的是（ ）。A. 水利工程施工监理B. 水利工程移民监理C. 机电及金属结构设备制造监理D. 水利工程建设环境保护监理答案：B解析：水利工程建设监理单位资质分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理 4 个专业。编制施工组织总设计时，在施工总进度计划确定之后，才可以进行的工作是( )。A.拟定施工方案B.确定施工的

12、总体部署C.编制资源需求量计划D.计算主要工种工程的工程量答案：C解析：2022新版教材P26页 (2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划（因为资源需求量计划反击各种资源在时间上的需求）法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括()。A.仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围B.仲裁裁决所依据的证据是伪造的C.仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为D.有仲裁协议答案：D解析：2022新版教材P336页根据仲裁法、民事诉讼法的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）

13、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。二级建造师经典例题7节 第3节设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度答案：B解析：2022版教材P 55本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。依据标准施工招标文件，承包人可同时索赔工期和费用的情形有（ ）。A.承包人遇到不利

14、物质条件 B.施工过程中发现文物 C.法律变化引起价格调整 D.发包人要求向承包人提前交付工程设备 E.承包人遇到异常恶劣的气候条件答案：A,B解析：AB 可以索赔工期和费用，CD 只能索赔费用，E 只能索赔工期。生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.6小时C.12小时D.24小时答案：A解析：2022版教材P243页事故报告的时间要求：事故发生后，事故现场的有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人

15、接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2022），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25 元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3,合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的结算款应为（ ）元。A.36625 B.35000C.33750 D.32875答案：A解析：工程竣工结算价款中，应扣除的款项包括（ ）。A.合同价款B.工程量变更

16、增加的预算C.合同价款调整数额D.预付款E.质保金答案：D,E解析：2022版教材P319本题考查的是施工结算规定的应用。工程竣工结算价款合同价款施工过程中调整预算或合同价款调整数额预付及已结算工程价款质量保证金。（2022年） 专利法的保护对象包括（ ）。A.发明 B.实用新型 C.科学发现 D.图形作品 E.外观设计答案：A,B,E解析：专利法的保护对象包括发明、实用新型和外观设计。砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30时，水泥混合砂浆最长应在()h内使用完毕。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：(3)现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过

17、30C时，应在2h内使用完毕。根据建筑法，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A、吊销资质证书 B、责令改正，处以罚款 C、责令停业整顿 D、降低资质等级答案：B解析：2022版教材P 266本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。建筑法规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，

18、依法追究刑事责任。#二级建造师经典例题7节 第4节提高炸药的能量利用率、减小对围岩冲击影响的装药结构是()。A、连续装药、耦合装药、正向爆破、孔口填塞煤粉B、间隔装药、不耦合装药、反向爆破、孔口填塞炮泥C、连续装药、耦合装药、反向爆破、孔口填塞炮泥D、间隔装药、不耦合装药、正向爆破、孔口填塞水炮泥答案：B解析：本题考察钻眼爆破时，装药结构的类型及其效果。装药结构中有连续装药和间隔装药，其中采用空气柱间隔装药可增加用于岩石破碎和抛掷的爆炸能量，提高炸药能量有效利用率，降低炸药消耗量。装药结构有耦合装药和不耦合装药，不耦合装药可以降低对孔壁的冲击压力，减少粉碎区，激起的应力波在岩体内的作用时间加长

19、，这样就加大了裂隙区的范围；炸药能量利用充分。装药结构有正向起爆装药和反向起爆装药。与正向起爆装药相比，反向起爆装药不仅能提高炮孔利用率，而且也能加强岩石的破碎，降低大块率。因此，提高炸药的能量利用率、减小对围岩冲击影响的装药结构有连续装药、不耦合装药、反向起爆装药和孔口填塞炮泥。答案B正确。下列装置，属于蒸汽压缩式制冷机组组成部分的有（ ） A.蒸发器 B.发生器 C.膨胀阀 D.冷凝器 E.分水器答案：A,C,D解析：本题考查的是通风与空调系统的组成。蒸汽压缩式制冷机组由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀等四大热力装置组成。下列水利工程施工用电负荷中， 属于二类负荷的是（ ）A.洞内照明 B.

20、钢筋加工C.混凝土搅拌 D.基坑排水答案：C解析： 本案跑水维修费用应由( )承担。A. 总包施工单位B. 医院C. 监理单位D. 物业管理单位正确答案：B混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合概念，包括( )。A.抗渗B.抗冻C.抗疲劳D.碳化E.碱骨料反应答案：A,B,D,E解析：2022版教材P31混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能，这些性能决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。工程项目质

21、量安全第一责任人是（ ）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理答案：D解析：2022版教材P 209建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。某小区内拟建一座6层普通砖混结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm，抗震设防烈度7度。某施工单位于2022年5月与建设单位签订了该工程总承包合同。合同工程量清单报价中写明：瓷砖墙面积为,1000m2，综合单价为110元m2。事件一：现场需安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，

22、安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入了使用。事件二：现场施工过程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口。内墙上留直槎，并沿墙高每八皮砖(490mm)设置了26钢筋，钢筋外露长度为500mm。事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经施工单位核算综合单价为150元/m2。该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2，但建设单位尚未确认该变更单价。施工单位用挣值法进行了成本分析。备注：BCWS-计划完成工作预算费用B

23、CWP-已完工作预算费用ACWP-已完工作实际费用CV-费用偏差问题1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。2.事件二中，砖墙留槎的质量控制是否正确？说明理由。3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐患？说明理由。4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS、BCWP、ACWP、CV，并分析成本状况。答案：解析：1.物料提升机使用：不符合要求；理由：安装完成后,没有按规定组织验收。2.砖墙留槎的质量控制：不正确；对于抗震设防烈度7度的地区,现场砖墙留槎处,拉接钢筋的埋入长度,每边不应小于1m(1000mm)。3.五层卫生间防水存在漏水（质量）隐患；理由：在已经完成的防水层上开洞穿管,再修补

24、防水层,修补质量不合格会引起漏水。4.计划完成工作预算费用(BCWS)：1000m2110元m2=11000元（1.1万元）；已完工作预算费用(BCWP)：1200m2110元m2=132000元（13.2万元）；已完工作实际费用(ACWP)：1200m2150元/m2=180000元（18万元）；墙面瓷砖粘贴的费用偏差：CV=BCWP-ACWP=132000-180000=-48000元(-4.8万元)；由于CV为负值,说明费用超支（成本增加）。1.垂直运输机械安全控制。物料提升机属施工现场常见垂直运输机械，其安全控制要点主要有如下内容：(1)物料提升机在安装与拆除作业前，必须针对其类型特点

25、、说明书的技术要求，结合施工现场的实际情况制定详细的施工方案，划定安全警戒区域并设监护人员，排除作业障碍。(2)物料提升机的基础应按图纸要求施工。高架提升机的基础应进行设计计算，低架提升机在无设计要求时，可在素土夯实后，浇筑300mm（C20混凝土）厚条形基础。(3)物料提升机的吊篮安全停靠装置、钢丝绳断绳保护装置、超高限位装置、钢丝绳过路保护装置、钢丝绳拖地保护装置、信号联络装置、警报装置、进料门及高架提升机的超载限制器、下极限限位器、缓冲器等安全装置必须齐全、灵敏、可靠。(4)为保证物料提升机整体稳定，采用缆风绳时，高度在20m以下可设1组（不少于4根），高度在30m以下不少于2组，超过3

26、0m时不应采用缆风绳锚固的方法，而应采用连墙杆等刚性措施。(5)物料提升机架体外侧应沿全高用立网进行防护。在建工程各层与提升机连接处应搭设卸料通道，通道两侧应按临边防护规定设置防护栏杆及挡脚板。(6)各层通道口处都应设置常闭型的防护门。地面进料口处应搭设防护棚，防护棚的尺寸应视架体的宽度和高度而定，防护棚两侧应封挂安全立网。(7)物料提升机组装后应按规定进行验收，合格后方可投入使用。解题思路：这是一道关于垂直运输机械安全管理的考题，考核考生对物料提升机安全控制要点的掌握。2.砖砌体工程施工技术。根据砌体工程施工质量验收规范GB50203-2022第5.2.4条规定：非抗震设防及抗震设防烈度为6

27、度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置16拉结钢筋（120mm厚墙放置26拉结钢筋），间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度6度、7度地区，不应小于1000mm；末端应有90弯钩。注：砌体工程施工质量验收规范GB502032022已更新为砌体结构工程施工质量验收规范(JB50203-2022。解题思路：这是一道关于施工技术的考题，考核考生对砖砌体工程中洞口留直槎时施工方法的知识点。3.室内防水施工技术。首先仔细审题，事件三中，给排水管道采

28、用明装法且五层卫生间防水施工结束后才进行排水主管安装。既然是卫生间，则肯定有地面防水施工，在做好防水层后，重新开洞，明装管道，然后再修补防水层。按照施工常识，卫生间等有防水要求的房间，当有管道穿过楼板面时，通常采用套管。一般先安装套管，再施工防水层，且防水材料应向上铺涂，并超过套管的上口。由此可见，即使不做套管，最合理的施工顺序也应该先安装排水管道，再施工防水层。因为施工顺序的改变，导致防水层的修补，特别是管根部位的修补，其施工质量、防水效果很难得到保证，故存在漏水隐患。解题思路：这是一道关于施工技术及质量管理的考题，考核考生对室内防水施工技术和质量隐患等知识点的掌握。4.成本控制方法在建筑工

29、程中的应用。首先搞清楚这几个参数的概念及计算方式：(1)BCWS-计划完成工作预算费用，其计算方式为：“计划完成工作预算费用(BCWS)=计划工程量预算单价”(2)BCWP-已完工作预算费用，其计算方式为：“已完工作预算费用(BCWP)=已完工程量预算单价”(3)ACWP-已完工作实际费用，其计算方式为：“已完工作实际费用(ACWP)=已完工程量实际单价”(4)CV一费用偏差，其计算方式为：“费用偏差(CV=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)”其中，CV为挣值法的评价指标之一，当CV为正值时，表示节支，项目运行实际费用低于预算费用；当CV为负值时，表示实际费用超出预算费

30、用。(5)挣值法的其他评价指标还有：进度偏差SV:“进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划完成工作预算费用(BC-WS)”当SV为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度；当SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度。费用绩效指数CPI:“费用绩效指数(CPI)=已完工作预算费用(BCWP)已完工作实际费用(AC-WP)”当CPI1时，表示节支，即实际费用低于预算费用；当CPI1时，表示超支，即实际费用高于预算费用。进度绩效指数SPI:“进度绩效指数(SPI)=已完工作预算费用(BCWP)计划完成工作预算费用(BCWS)”当SPI1时，表示进度提前，即实际进度快于计

31、划进度；当SPI1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度拖后。解题思路：这是一道关于成本管理的考题，考核考生对成本控制方法中挣值法的掌握。某高层建筑，针对其屋面防水等级及设防要求的说法，正确的有( )。A.级防水B.级防水C.级防水D.一道防水设防E.两道防水设防答案：A,E解析：2022版教材P91页屋面与室内防水工程施工技术一、屋面防水工程施工技术(一）屋面防水等级和设防要求屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级，并应按相应等级进行防水设防；对防水有特殊要求的建筑屋面，应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表2A3120413的规定。重要建筑和高层建筑

32、级防水等级，两道防水设防；一般建筑级防水等级，一道防水设防。二级建造师经典例题7节 第5节隧道围岩分级的综合评判方法根据（ ）来确定隧道围岩分级。A.岩石坚硬程度B.完整程度C.有无地下水D.存在高初始应力与否E.详细定级的修正因素答案：A,B,E解析：2022版教材P159隧道围岩分级的综合评判方法宜采用两步分级:根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征;对围岩进行详细定级时，应在岩体基本质量分级的基础上考虑修正因素的影响，修正岩体基本质量指标值。在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )。A.粒径B.天然稠度C.液限D.针入度答案：D解析：2022版教材P64页基

33、质沥青的针入度通常宜不小于100。沥青一般用于路面。#一般情况下，焊接厚度为3.5m的焊件，选用的焊条直径是（）2022A.2mB.3.2mC.4mD.5m答案：B解析：考查内容：焊接技术焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头形式、焊缝位置和焊接层次等因素。焊条直径与焊件厚度的关系参照教材对照表。# 一般对注浆材料的性能要求有（ ）。A流动性好，但又要有适当的黏性，以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流B良好的充填性，注入时不离析，注入后体积收缩小C具有均匀的高于地层土压的28d强度D阻水性高E不污染环境正确答案：ABDE砖基础底标高不同时，应( )；当设计无要求时，搭砌长度不应小于砖基础大放脚的

34、高度。A、 从低处砌起，并应由高处向低处搭砌B、 从低处砌起，并应由低处向高处搭砌C、 从高处砌起，并应由高处向低处搭砌D、 从高处砌起，并应由低处向高处搭砌答案：A解析：根据砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2022规定，砖基础底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。故本题答案为A。施工机械使用费指使用施工机械作业所发生的()。A、 机械使用费+机械安装费+机械拆卸费+机械进出场费用B、 机械使用费C、 机械使用费+机械安装费+机械拆卸费D、 机械使用费+机械安装费答案：A解析：施工机械使用费系指使用施工机械作业所发生

35、的机械使用费及机械安、拆和进出场费用。背景资料某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目，光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面，工程的主要设备、材料有光伏板（1.51m、18.5kg、30V、8A、255W），直流汇流箱，并网型光伏逆变器，交流配电柜，升压变压器（0.4/10kV），电缆，专用接插件等。因光伏板安装在仓库屋面，仓库建筑的防雷类别应提高一个等级，建筑屋面需增加避雷带（见图3）；光伏板用金属支架固定，并接地可靠，20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路，用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案，并在施工前进行了技术和安全交底。在

36、光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。事件1：采购的镀锌扁钢进场后未经验收，立即搬运至仓库屋面，进行避雷带施工，被监理工程师叫停，后经检查验收达到合格要求，避雷带施工后，仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。事件2：在光伏板安装互连后，用2芯电缆接到直流汇流箱时，某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作，造成触电事故，后经事故检查分析，项目部有技术和安全交底记录，并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。光伏发电工程竣工验收合格后，项目部及时整理施工记录等技术资料，将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。问题：4光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?答案：解析：光伏发电工程的竣工档

37、案一套移交给建设单位保管.一套(原件)移交给当地档案馆。向建设单位移交工程档案资料时，应编制工程档案资料移交清单移交后双方应在移交清单上签字盖章，双方各保存一份存档备查。补充：设计、施工及监理单位需向本单位归档的文件，应按国家有关规定和企业管理要求立卷归档。工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（ ）。A.要求施工单位报告设计单位改正B.报告建设单位要求设计单位改正C.直接与设计单位确认修改工程计划D.要求施工单位改正并报告设计单位答案：B解析：2022版教材P44页 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要

38、求的， 应当报告建设单位要求设计单位改正。二级建造师经典例题7节 第6节立井井筒施工时可选择的排水方案有（）。A.吊桶排水B.吊泵排水C.压气排水系统D.风动潜水泵配合吊泵进行排水E.卧泵排水答案：A,B,D,E解析：只能用于沥青混凝土面层下面层的是( )沥青混凝土。A.粗粒式B.中粒式C.细粒式D.砂粒式答案：A解析：2022版教材P3页 表2K311012沥青混凝土面层常用厚度及适宜层位查得粗粒式沥青混凝土适宜二层或三层式面层的下面层工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.总承包和分包单位共同答案：B解析：2022版教材P23

39、5页建筑法规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。建设工程安全生产管理条例则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。某住宅小区在施工过程中，开发商突然要求施工承包单位取消建设一处配套设备用房，施工承包单位在规定期限内向开发商提交了索赔报告，开发商未及时支付变更工程款也末提供替代工程，造成施工承包单位费用及利润损失，则费用及利润损失由（ ）承担。A开发商B施工承包单位C双方共同承担D其他方式答案：A解析：因非承包人原

40、因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的利益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿。工程定位复测费属于( )。A.基本直接费B.其他直接费C.安全生产措施费D.税金答案：B解析：2022版教材P156页 其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费、安全生产措施费和其他（9）其他，包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交生产前的维护费，工程验收检测费等。关于钢结构焊接质量控制的说法，正确的是()。

41、A.焊接作业时应将焊接接头和焊接表面一定范围内加热到一定预热温度B.在有预热要求的焊接作业过程中保持温度不低于预热温度C.当为封闭空间构件时温度测量点宜在焊件受热面的背面D.当为非封闭空间构件时温度测量点宜在焊件受热面的正面答案：B解析：2022版教材P199当焊接作业环境温度不低于0但不低于-10时，应将焊接接头和焊接表面各方向大于或等于3倍钢板厚度且不小于100mm的范围内的母材加热到不低于20以上和规定的最低预热温度后方可施焊，且在焊接过程中均不应低于此温度。堆石体施工质量控制垫层料（包括周边反滤料）需作（ ）。A.颗分B.密度C.渗透性D.过渡性检查E.内部渗透稳定性检查答案：A,B,

42、C,E解析：2.堆石体施工质量控制（2）垫层料（包括周边反滤料）：需作颗分、密度、渗透性及内部渗透稳定性检查（案例题）。检查部位为界面处。过渡料作颗分、密度、渗透性及过渡性检查，过渡性检查的取样部位为界面处。主、副堆石作颗分、密度、渗透性检查等。（3）垫层料、反滤料级配控制：重点是控制加工产品的级配。#采用人工挖掘方法进行成孔，然后安放钢筋笼，浇筑混凝土而成的灌注桩是( )。A.人工挖孔灌注桩B.干作业法钻孔灌注桩C.套管护壁法钻孔灌注桩D.沉管灌注桩答案：A解析：2022版教材P58人工挖孔灌注桩是指采用人工挖掘方法进行成孔，然后安放钢筋笼，浇筑混凝土而成的桩。二级建造师经典例题7节 第7节

43、330KV架空电力线路杆塔基础周围禁止取土的范围是（）。A.4mB.5mC.8mD.10m答案：C解析：本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。35kV的禁止取土范围为4m；110220kV的禁止取土范围为5m；330500kV的禁止取土范围为8m。发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。A、 未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B、 拖欠垫资信息C、 施工现场安装摄像设备全程监控D、 迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付答案：A解析：发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义

44、务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持；（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。下列为加快施工进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。A.重视计算机软件的应用B.编制进度控制工作流程C.用大模板代替小钢模D.实行班组内部承包制答案：C解析：2022新版教材P151页 (2)施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。C项属

45、于改变施工方法。关于施工质量影响因素的说法，错误的是()。A、 “人”指所有与工程施工相关的决策者、管理者和作业者B、 合理选择施工机械设备是保证施工质量的重要措施C、 现场自然环境因素包括了不可抗力对施工质量的影响D、 材料包括工程材料和施工用料，是工程施工的物质条件答案：A解析：施工质量的影响因素。施工质量的影响因素主要有“人(Man)、材料(Materia1)、机械(Ma-chine)、方法(Meth0d)及环境(Envir0nment)”等五大方面，即4MIE。在备选项所列的各种情形中，其涉及的要素均对施工质量有一定的影响，但在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用，而“人”主要是指直

46、接参与施工的决策者、管理者和作业者，并非所有的相关的决策者、管理者和作业者。可见，正确选项是A。某高层办公楼工程项目，由甲公司进行施工总承包，主体结构工程施工由甲公司自行承 担，桩基工程、暖通工程、装饰装修工程等经业主同意由甲公司分包给其他施工单位施工。.小 张是甲公司总承包项目部唯一的专职档案管理员，在进行施工文件立卷时，将绝密、机密、秘密 三种不同：密级的文件列入同一案卷(保密卷 。 根据背景（十三），回答下列问题。小张的主要工作职责应该是 ( ) A.收集、整理、管理本项目范围内的所有信息.B.将主体结构工程施工形成的工程文件整理、立卷后移交建设单位C.收集、汇总本单位和各分包单位形成的

47、工程档案，立卷后及时向建设单位移交D.收集、整理本项目的工程文件，立卷后及时向地方城建档案部门移交答案：C解析：在建设工程文件档案资料的管理职责中，建设工程实行总承包的，总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交，各承包单位应保证归档文件的完整、准确、系统，能够全面反映工程建设活动的全过程。故选C。岩石的力学性质不包括（ ）。A.抗拉强度B.抗拔力C.抗剪强度D.变形答案：B解析：P7-10岩石的力学性质:（1）岩石的

48、强度特性石的强度为抵抗外载整体破坏的能力，分抗拉、抗压、抗剪等几种强度，其大小取决于其内聚力和内摩擦力岩石的抗压强度最高，抗剪强度居中，抗拉强度最小，且压、拉强度相差很大。（2）岩石的变形特性石压缩变形伴随有裂隙开裂的过程，并最终形成断裂。由于有裂隙张开，变形过程中有体积膨胀现象，称为扩容。岩石在断裂的瞬间，其压缩过程中所积蓄的能量会突然释放，成岩石裂和冲击荷载，是下岩爆等突发性灾害的基本原因。机械化施工中，路堑土方开挖最常用开挖机械是（ ）。A.正铲挖掘机B.反铲挖掘机C.推土机D.铲运机答案：A解析：2022版教材P3公路工程施工中以单斗挖掘机最为常见，而路堑土方开挖中又以正铲挖掘机使用最多。水泥的安定性是指水泥浆在凝结硬化过程中( )的性质。A.产生高密实度B.体积变化均匀性C.不变形D.体积收缩答案：B解析：2022版教材P28页水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化，即所谓体积安定性不良，.就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝，降低建筑工程质量，甚至引起严重事故。因此，