二级建造师历年真题8章.docx

《二级建造师历年真题8章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师历年真题8章.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师历年真题8章二级建造师历年真题8章 第1章基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的( )，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。A.水平力B.竖向力C.冲击力D.摩擦力答案：B解析：2022版教材P2页 （二）基层基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。背景资料： 某市政工程公司承建城市主干道改造工程，主要内容为：主线高架桥梁、匝道桥梁、挡土墙及引道，如下图所示。桥梁基础采用钻孔灌注桩。上部结构为预应力混凝土连续箱梁，采用满堂支架法现浇施工。边防撞护栏为钢筋混凝土结构。施工期间发生如下事件： 事件一：在工程开工前，项目部会同监理工

2、程师，根据城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ22022等确定和划分了本工程的单位工程(子单位工程)、分部分项工程及检验批。 事件二：在施工安排时，项目部认为主线与匝道交叉部位及交叉口以东主线和匝道并行部位是本工程的施工重点，主要施工内容有：匝道基础及下部结构、匝道上部结构、主线基础及下部结构(含B匝道BZ墩)、主线上部结构。在施工期间需要多次组织交通导行，因此必须确定合理的施工顺序。项目部经仔细分析确认施工顺序如下图所示。 交通导行交通导行交通导行 施工作业流程图 另外项目部配置了边防撞护栏定型组合钢模板，每次可浇筑边防撞护栏长度200m，每4d可周转一次。在上部结构基本完成后开始施工边防撞

3、护栏，直至施工完成。 问题： 1事件一中，本工程的单位(子单位)工程有哪些 2指出钻孔灌注桩验收的分项工程和检验批。 3图32中、分别对应哪项施工内容 4事件二中，边防撞护栏的连续施工至少需要多少天(列式分步计算)答案：解析：1本工程的单位工程是本合同所包含的城市主干道改造工程；子单位工程可能有：主线桥梁A、匝道B、匝道C、挡土墙及引道等。本小题是道简答题，涉及的考点为城市桥梁工程单位(子单位)工程划分的规范规定。根据城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ 22022第2301条规定：开工前，施工单位应会同建设单位、监理单位将工程划分为单位、分部、分项工程和检验批，作为施工质量检查、验收的基础。

4、建设单位招标文件确定的每一个独立合同应为一个单位工程。当合同文件包含的工程内容较多，或工程规模较大、或由若干独立设计组成时，宜按工程部位或工程量、每一独立设计将单位工程分成若干子单位工程。本题的参考答案即是根据上述规定结合背景资料提供的信息得出的。2钻孔灌注桩验收的分项工程和检验批：分项工程：机械挖孔；钢筋笼制作安装；灌注混凝土。检验批：每根桩为一个检验批。本小题是道简答题，涉及的考点为城市桥梁工程分部(子分部)分项工程及检验批划分的规范规定。根据城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ 22022第2301条的表2301城市桥梁分部(子分部)工程与相应的分项工程、检验批对照表的规定，钻孔灌注桩分

5、项工程包括机械成孔，钢筋笼制作安装，混凝土灌注；检验批为每根桩。3图32中，对应：主线基础及下部结构(含B匝道BZ墩)；对应：匝道基础及下部结构；对应：主线上部结构；对应：匝道上部结构。本小题是个工程实践题，需根据施工经验和背景资料提供的信息作答。背景资料提供的信息有：桥梁基础采用钻孔灌注桩，上部结构为预应力混凝土连续箱梁，采用满堂支架法现浇施工；B匝道由北向南下穿主线A，与挡土墙相接；C匝道从B匝道东北侧向东与主线A相接。在施工安排时，项目部认为主线与匝道交叉部位及交叉口以东主线和匝道并行部位是本工程的施工重点，主要施工内容有：匝道基础及下部结构、匝道上部结构、主线基础及下部结构(含B匝道B

6、Z墩)、主线上部结构。在施工期间需要多次组织交通导行，因此必须确定合理的施工顺序。项目部经仔细分析确认施工顺序如图32所示。合理施工顺序必须充分利用工作面，避免施工干扰，达到均衡、连续施工的目的。按主线基础及下部结构(含B匝道BZ墩)匝道基础及下部结构主线上部结构匝道上部结构顺序施工就能达到上述目的。4需设置边防撞护栏的总长度=A主线桥梁长度的2倍(不考虑主线中间的隔离带)+匝道B长度的2倍+匝道C长度的2倍+挡土墙长度的2倍9002+3602+1502+902=3000m。项目部配置的边防撞护栏定型组合钢模板每次可浇筑200m，每4d周转一次，所以：30002004=60d。即，边防撞护栏连

7、续施工至少需要的天数为60d。本小题是个算术应用题。根据工程总平面示意图上的说明，可以求得用于主线A，匝道B，匝道C，挡土墙D的边防撞护栏的单边长度，将四者相加得出总数再乘以2，即是本工程要完成的边防撞护栏工程量；除以200m，得出边防撞护栏定型组合钢模板的周转次数，乘以每周转一次需要的天数，即是边防撞护栏连续施工至少需要的天数。石灰稳定土的特性有( )。A.稳定性较好B.干缩变形较小C.温缩变形较小D.一定的抗弯强度E.较高的抗压强度答案：A,D,E解析：2022版教材P15 “石灰稳定土有良好的板体性”A正确，“石灰稳定土的干缩和温缩特性十分明显，且都会导致裂缝”B，C错误“石灰土的强度随

8、龄期增长，并与养护温度密切相关”D、E正确人工预算单价计算方法中将人工划分为( )等档次。A.工长B.高级工C.中级工D.初级工E.学徒工答案：A,B,C,D解析：2022版教材P157页 人工预算单价是指生产工人在单位时间（工时）的费用。根据工程性质的不同，人工预算单价有枢纽工程、引水及河道工程三种计算方法和标准。每种计算方法将人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。人工预算单价计算标准不同类别地区，其标准不同根据安全生产法的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利（）。A.施工安全生产的知情权和建议权B.施工安全防护用品的获得权C.自觉学习安全生产知识的权利D.紧急避险权E.

9、请求民事赔偿权答案：A,B,D,E解析：2022版教材P210页施工作业人员依法享有的安全生产保障权利。按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：(一）施工安全生产的知情权和建议权(二）施工安全防护用品的获得权(三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权(四）紧急避险权(五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利(六）请求民事赔偿权（七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利下列橡胶中，属于普通橡胶的是( )。A.丁苯橡胶B.硅橡胶C.聚氨酯橡胶D.丁腈橡胶答案：A解析：2022版教材P5页 通用橡胶，如天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯

10、丁橡胶等。BCD属于特种橡胶。#关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。答案：D解析：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不

11、整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由（）采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。A.承包人B.发包人C.发包人与承包人共同协商D.监理人与承包人共同协商答案：D解析：2022新版教材P237页 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。承包人应协助发包人办理上述手续。二级建造师历年真题8章 第2章建设工程价款优先

12、受偿权的范围是（ ）。A欠付工程款的违约金B实际支付的建筑构（配）件价款C欠付工程价款的利息D实际支付的材料款E当事人未约定的垫资利息答案：B,D解析：（2022年）对某综合楼项目实施阶段的总进度目标进行控制的主体是（）。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位答案：C解析：建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制 建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)。正确答案：C关于施工现

13、场照明用电的做法，正确的是()。A、照明变压器采用自耦变压器B、易触及带电体的场所电源采用36V电压C、人防工程施工照明电源采用24V电压D、金属容器内的照明电源采用24V电压答案：C解析：（8）隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V。潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。所以选C。涵洞两侧的回填土应对称进行，高差不宜超过( )。A.300mmB.350mmC.400mmD.450mm答案：A解析：2022版教材P68页 涵洞两侧的回

14、填土，回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。(2022年)下列生产安全事故应急预案中，应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是( )。A.中央管理的企业集团的应急预案 B.地方建设行政主管部门的应急预案 C.特辑施工总承包企业的应急预案 D.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案答案：D解析：地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。#场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九 层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审 査通过。经公

15、开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程 中，建设单位要求更换外墙保温材料。建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。A.原设计院出设计变更，报当地审图机构审査B.当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查C.原设计院出设计变更，报原审图机构审查D.建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查答案：C解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构保温材料作为建筑主体的有机组成部分，其更换应当

16、报原设计单位设计变更，然后经原审图机构审查。故选C。 安全阀应（ ）安装，安全阀的最终调校宜在系统上进行，其开启和回座压力应符合设计文件的规定。A垂直B倾角600C倾角300D水平正确答案：A施工进度计划的检查后须报告的内容有（）。A.实际工程进度与计划进度比较B.分析计划执行情况C.工程量的完成情况D.进度执行情况对工程质量等的影响情况E.进度计划实施过程中存在的问题答案：A,D,E解析：2022新版教材P149页 （2）施工进度计划检查后应按下列内容编制进度报告：进度计划实施情况的综合描述；实际工程进度与计划进度的比较；进度计划在实施过程中存在的问题，及其原因分析；进度执行情况对工程质量、

17、安全和施工成本的影响情况；将采取的措施；进度的预测。二级建造师历年真题8章 第3章双排扣件式钢管脚手架的主节点是指()。A.连墙件与架体连接处B.剪刀撑与水平杆连接处C.剪刀撑与立杆连接处D.纵横向水平杆与立杆连接处答案：D解析：2022版教材P217页(4)脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm，在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍，且不应大于500mm。因此可知，主节点为纵横向水平杆与立杆连接处。巷道施工机械化作业线设备的配套，应保证各工序所使用的机械设备在生产能力 上的匹配

18、合理，下列配套方案不合理的是（ ）。A.多台气腿式凿岩机、耙斗式装载机、浮放道岔调车、矿车及电机车运输B.多台气腿式凿岩机、蟹爪式装载机、梭式矿车及电机车运输C.凿岩台车、铲斗侧卸式装载机、胶带转载机、矿车及电机车运输D.钻装机、铲斗侧卸式装载机、胶带转载机、矿车及电机车运输答案：D解析：控制项目目标的措施中，最重要的措施是（ ）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施答案：A解析：某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索

19、赔材料费的是()。A.人工价格上涨B.材料超期储存C.材料被盗和损坏D.材料进货日期变化答案：B解析：2022新版教材P85页料费。包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（ ）。A石灰B石膏C水泥D水玻璃答案：C解析：无机胶凝材料按其硬化条件的不同又可分为气硬性和水硬性两类。只能在空气中硬化，也只能在空气中保持和发展其强度的称气硬性胶凝材料，如石灰、石膏和水玻璃等；既能在空气中，还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料，如各种水泥。气硬性胶凝材料一般只适用于干燥

20、环境中，而不宜用于潮湿环境，更不可用于水中。根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重 大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人 B.经营负责人C.直接责任人 D.项目负责人答案：C解析：参见教材P284。本题考查的是违法行为应承担的法律责任。建设工程质量管理条例规定，建 设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构 成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。 钻孔台车进洞时要有专人指挥，其行走速度不得超过（ ）。A25m/minB23m/minC20m/minD18m/min正

21、确答案：A消防验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和()等阶段。A.发出通知B.现场整改C.资料移交D.工程移交答案：D解析：2022版教材P160页 （2）验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。二级建造师历年真题8章 第4章某办公楼内外装饰工程，外装有玻璃、石材、金属幕墙，内装墙、顶、地和细部工程。(1)同一幕墙工程硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶采用不同品牌，其中硅酮建筑密封胶已经超过保质期；施工中玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业。(2)施工中业主要求拆除部分承重墙体，扩大房问面积；油漆施工现场存放10桶油漆；部分房间装修完成后，还没有验收，

22、业主已经搬人使用。问题：1指出幕墙使用胶中存在的问题?写出正确做法。2施工中玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业应采取什么安全措施?3业主要求拆除部分承重墙体是否可以?说明理由。还没有验收业主已经搬人使用是否妥当?说明理由。4油漆施工现场存放10桶油漆是否妥当?说出理由。答案：解析：1幕墙使用胶中存在的问题：没有使用同一品牌的胶；正确做法：同一幕墙工程应配套使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶；不得使用过期的胶，硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。2当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网，在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不

23、小于6m的水平防护网。3拆除部分承重墙体是不可以的；理由：施工中，严禁擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能。还没有验收业主已经搬人使用是不妥当的；理由：未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。4油漆施工现场存放10桶油漆是不妥当的。理由：施工现场不得大量积存可燃材料。 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（ ）。A未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B分包人可以直接致函发包人或工程师C分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D分包人无须接受承包人转发的发包人工程师

24、与分包工程有关的指令正确答案：A建筑物整体面层施工后，其抗压强度应达到( )MPa时，方准上人行走。A.0.5B.2C.5D.10答案：C解析：2022版教材P108页（七）成品保护（1）整体面层施工后，养护时间不应小于7d，抗压强度应达到5Mpa后，方准上人行走。 根据水电建设工程质量管理暂行办法，监理单位对其验收合格项目的施工质量负（ ）。A监督责任B间接责任C控制责任D直接责任正确答案：D监理人应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.28D.32答案：A解析：2022新版教材P236页 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同

25、意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为( )。A.150mmB.160mmC.170mmD.180mm答案：A解析：2022版教材P6页 垫层材料应与路基宽度相同，其最小厚度为150。根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业建设项目专职安全生产管理人员的主要职责有()。A.组织本单位安全生产教育和培训B.发现重大安全隐患，向企业安全生产管理机构报告C.组织拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案D.对作业人员违规行为予以纠正或查处E.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录答案

26、：B,D,E解析：2022版教材P206页A是生产经营单位的主要负责人的职责生产经营单位的安全生产管理人员应对安全生产状况进行经常性的检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时和处理，检查及处理情况应当如实记录在案。还规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。注册建造师继续教育证书可作为申请逾期()的证明。A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册D.初始注册

27、、延续注册、增项注册和重新注册答案：D解析：2022版教材P65页注册建造师按规定参加继续教育，是申请初始注册、延续注册、增项注册和重新注册的必要条件。 #二级建造师历年真题8章 第5章关于大理石的说法正确的有( )A.抗压强度低B.吸水率高C.质地较硬D.属于中硬石材答案：D解析：2022版教材P35页大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软，属中硬石材。天然大理石易加工，开光性好，常被制成抛光板材，其色调丰富、材质细腻、极富装饰性。某公司在承接了一高校游泳馆项目后，开始编制该工程的施工组织设计，在拟订施工方案前，尚需完成的工作是（ ）。A.编制施工准备工作计划B.编制施工投标工作

28、计划C.调查研究与收集资料D.计算主要技术经济指标答案：C解析：2022版教材P26页原文：施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟订施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准备工作计划；（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。在拟订施工方案前，尚需完成的工作是调查研究与收集资料。因此，正确选项是C。发明创造专利权是指()。A.科学发现B.发明C.实用新型D.创新E.外观设计答案：B,C,E解析

29、：2022版教材P21页 专利法保护的对象就是专利权的客体,各国规定各不相同。我国专利法保护的是发明创造专利权,并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。 沥青混合料面层碾压时应将（ ）面向摊铺机，利用重力往下压，防止推移。A从动轮B驱动轮C小轮D大轮正确答案：B集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距不小于500m时，宜设（）中间横向胀缝。A.三道B.二道C.一道D.不设答案：C解析：2022版教材P91集料温缩系数或年温差较大，路面两端构造物间距不小于500m时，宜设一道中间横向胀缝。在编制综合单价的时候，计算综合单价的第一步是()。A.将清单项目的工程内容与定额项目的工程内容进行比

30、较B.测算人料机消耗量C.计算定额子目工程量D.确定人料机单价答案：A解析：2022新版教材P65页因此计算综合单价的第一步就是将清单项目的工程内容与定额项目的工程内容进行比较.关于玻璃幕墙的说法正确的是（ ） 。 A 防火层可以与幕墙玻璃直接接触B 同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区C 幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接D 防火层承托板可以采用铝板答案：C解析：参见教材 P106。建筑幕墙防火构造要求：（1） 幕墙与各层楼饭、 隔墙外沿间的缝隙， 应采用不燃材料或难燃材料封堵， 填充材料可采用岩棉或矿棉。 其厚度不应小于 100mm， 并应满足设计的耐火极限要求， 在楼层间和房间

31、之间形成防火烟带。 防火层应采用厚度不小于 1.5cm 的镀锌钢板承托， 不得采用铝板。（2） 防火层不应与幕墙玻璃直接接触， 防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。（3） 同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。（4） 幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。 不属于施工现场管理内容的是（ ）。A维持社会交通秩序B对施工现场的使用有检查C施工总平面设计D合理规划施工用地正确答案：A二级建造师历年真题8章 第6章下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制

32、品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言答案：B,D解析：民事诉讼证据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司可以向()。

33、A.合同履行地法院起诉B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：2022新版教材P331页仲裁法规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因为没达成一致，所以不能仲裁。排除BCD。民事诉讼法规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。” (三)背景资料某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm，抗震设防烈度7度，某施工单位于2022年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工程量清单报价中写明：瓷砖墙面积为100m2，综合单位为110元/m2。事件

34、一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项目经理批准，物料提升机正式投入使用。事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖(490mm)设置了26钢筋，钢筋外露长度为500mm。事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管(无套管)从首层向上安装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/m2，该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘

35、贴面积为1200m2，但建设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。备注：BCWS-计划完成工作预算费用BCWP-已完工作预算费用ACWP-已完工作实际费用CV-费用偏差问题：1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求?说明理由。正确答案：1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正式投入使用。 成本加酬金合同的优点包括 ( )A.可以通过分段施工缩短工期B.可以减少承包商的对立情绪C.可以利用

36、承包商的施工技术专家D.承包人可以根据自身力量和需求，较深人地介入和控制工程施工和管理E.可以通过确定最大保证价格约束成本不超过某一限值答案：A,B,C,E解析：本题主要考查对“2Z106033成本加酬金合同的运用（成本加酬金合同的特点）”的了解。成 本加酬金合同的优点：（1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工； (2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；（3)可以利 用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4)业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理(5)也可以通过确定最大保证价格约

37、束工程成本不超过某一限值,从而转移一 部分风险。关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。A有保证工程进度的基本制度B建设工程所需投资己经全部到位C依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D已经与施工企业签订了合作协议答案：C解析：本题考查施工许可证的法定批准条件。选项A，有保证工程质量和安全的具体措施，不是进度。选项B，建设资金已经落实，不要求全部到位。选项D，无此项要求。根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022，招投标时不能作为竞争性费用的是()。A.夜间施工费B.冬雨季施工费C.安全文明施工费D.已完工程及设备保护费答案：C解析：2022新版教材P63页措施项目中

38、的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。招标投标法实施条例规定,中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,()。A.处项目金额10以上20以下的罚款B.处项目金额10%以上20%以下的罚款C.取消其中标资格,投标保证金延期退还D.取消其中标资格,投标保证金不予退还答案：D解析：2022新版教材P92页招标投标法实施条例规定,中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件

39、要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。 单元工程在施工单位自检合格的基础上，由（ ）进行终检验收。A设计单位B项目法人C监理单位D质量监督部门正确答案：C二级建造师历年真题8章 第7章施工合同索赔成立的条件之一是：造成承包商费用增加或工期损失的原因，按合同约定()。A、 不属于发包人的合同责任或风险责任B、 不属于承包人的行为责任或风险责任C、 属于承包人可预见的不利外界条件D、 属于承包人的风险答案：B解析：主要考察的是：索赔成立的前提条件。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(l)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；(2)造成费用

40、增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。可见，正确选项是B。 建设 工程项目总进度目标论证包括以下几项工作：确定项目工作编码；进行项目结构分析；调查研究和集资料；进行进度计划系统的结构分析；。其工作步骤为（ ）。A.一一一B.一一一C.一一一D.一一一正确答案：B 地下排水设施的作用有（ ）。A.将路基范围内的地下水位降低B.拦截地下水C.防止路基范围内的地面水流入路基内D.减缓地下水流速E.将地下水排出路基范围内以外 答案：A,B,E解析：2022版教材P12（1） 地

41、面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水带、蒸发池等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除，防止路基范围内的地面水流入路基内。（2） 地下排水设施有排水沟、暗沟（管）、渗沟、渗井、检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低或拦截地下水并将其排出路基范围以外#影响混凝土和易性的主要因素是（）。（2022年）A.石子B.砂子C.水泥D.单位体积用水量答案：D解析：单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。 水泥混凝土路面板的抗折强度以标准直角棱柱体小梁试验测得，尺寸是（ ）。A200mm200mm600mmB150mm150mm550mmC

42、100mm1OOmm500mmD80mm80mm450mm正确答案：B关于砌体结构工程施工的说法，错误的是有（ ）。A.砌体基底标高不同处应从低处砌起B.空心砖砌筑时，孔洞呈水平方向C.砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5mD.配筋砌体施工质量控制等级分为A、B、C三级答案：D解析：砌体基底标高不同处应从低处砌起，空心砖砌筑时，孔洞呈水平方向，砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m，配筋砌体施工质量控制等级分为A、B两级。某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm，其后续作业为找平层和面层的施工，这时应该()。A.加固处理B.修补处理C.不作处理D.限制使用答案：C解析：2022新版教材P181

43、页 （2）后道工序可以弥补的质量缺陷。例如，混凝土结构表面的轻微麻面，可通过后续的抹灰、刮涂、喷涂等弥补，也可不做处理。再比如，混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不作处理。自动化仪表设备的安装要求，正确的是（ ）。A.直接安装在管道上的仪表，应随同管道进行吹扫清洗B.仪表上接线盒的引入口应朝上C.可燃气体检测器的安装位置应根据被测气体的密度确定D.雷达物位计应安装在进料口的上方答案：C解析：本题考查自动化仪表设备的安装要求。选项 A，直接安装在管道上的仪表，应随同管道进行压力试验；选项 B，仪表上接线盒的引入口不宜朝上；选项 D，雷达物位计不应

44、安装在进料口的上方。二级建造师历年真题8章 第8章井巷涌水量预测方法主要包括（）。A.顶板高度法B.涌水量与水位降深曲线法C.地下水动力学法D.底板深度法E.水文地质比拟法答案：B,C,E解析：根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中的()。A.文明施工费B.劳动保险费C.规费D.安全施工费答案：C解析：2022新版教材P48页图2Z1020221所示规费包括住房公积金、社会保险费；社会保险费又包括养老、失业、医疗、生育、工伤保险。路基工程的地下排水设施主要有（ ）。A.排水沟B.倒虹吸C.暗沟D.渗沟E.淌沟答案：A,C,D解析：2022版教材P12地下排水设施有排

45、水沟、暗沟（管）、渗沟、渗井、检查井等。水泥稳定土基层裂缝的防治方法有( )。A.提高水泥用量比例B.应严格集料中黏土含量C.应严格控制加水量D.碎石级配应接近要求级配范围的中值E.养护结束后应及时铺筑下封层答案：B,C,D,E解析：2022版教材P98页水泥稳定碎石基层裂缝病害预防措施：(1)控制水泥质量，在保证强度的情况下，应适当详见2022版教材P85降低水泥稳定碎石混合料的水泥用量；(2)碎石级配应接近要求级配范围的中值；(3)应严格集料中黏土含量；(4)应严格控制加水量；(5)混合料碾压成型后及时洒水养生，保持碾压成型混合料表面的湿润；(6)养护结束后应及时铺筑下封层；(7)宜在春季

46、末和气温较高的季节组织施工，工期的最低温度在5以上，并在第一次冰冻到来之前一个月内完成，基层表面在冬季上冻前应做好覆盖层（下封层或摊铺下面层或覆盖土）。燃气管道输气压力为0.6MPa的燃气管道为( )燃气管道。A.低压B.中压AC.次高压BD.次高压A答案：C解析：2022版教材P166页 城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。表2K315031 次高压B燃气管道的压力范围为0.4PN0.8所有施工场点标识出人行通道并用（ ）隔离。A.安全带B.隔离墩C.防护棚D.隔离布带答案：D解析：2022版教材P277一、施工现场通道及安全防护措施：3.所有施工场点标识出人行通道并用隔离布带隔离预应力混

47、凝土构件吊装时，其孔道水泥浆的强度不应低于构件的设计要求，如设计无要求，一般不低于（）MPa。A.10B.20C.25D.30答案：D解析：本题主要考查的是装配式梁（板）的安装。装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时，混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度，一般不应低于设计强度的75%；预应力混凝土构件吊装时，其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求，如设计无要求时，一般不低于30MPa。吊装前应验收合格。塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是( )。A.拔出套管B.割断塑料排水板C.塑料排水板穿靴D.机具移位答案：D解析：2022版教材P20页塑料排水板的施工工艺程序为：整平原地面摊铺下层砂垫层机具就位塑料排水板穿靴插入套管拔出套管割断塑料排水板机具移位摊铺上层砂垫层。摊铺上层砂垫层是最后一个工序，机具不移开就无法摊铺上层砂垫层，拔出套管、割断塑料排水板、塑料排水板穿靴均在机具移位之前完成，选项ABC是错误的。