二级建造师考试真题及详解8辑.docx

《二级建造师考试真题及详解8辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试真题及详解8辑.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试真题及详解8辑二级建造师考试真题及详解8辑 第1辑 业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，各方都应编制各自的信息管理手册，用以规范（ ）。A项目管理工作B信息管理工作C施工过程管理D系统开发过程正确答案：B根据标准施工招标文件，发包人的责任包括()。A.根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权B.向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料C.发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人D.编制施工组织设计和施工措施计划E.工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人答案：A,B,C,E解析：

2、2022新版教材P234页 发包人的责任包括：(1)除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续；(2)发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料；(3)发包人的施工安全责任发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检査承包人安仝T作的实施，组织承包人和存关单位进行安全检查。发包人应对其观场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤

3、的，应由承包人承担责任；(4)治安保卫的责任除合同另有约定外.发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。(5)工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修.减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场：要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家也关规定，及时如实地叫有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。（6）发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对

4、其准确性负责。工程装修时在板上铺设水磨石地面，是增加了楼板的( )。A.永久荷载B.可变荷载C.偶然荷载D.活荷载答案：A解析：2022版教材P11页(1)永久作用(永久荷载或恒载）：在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比可以忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，如：结构自重、土压力、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3

5、000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按（）进行结算。A.合同价3000元/吨B.第一次调整价格2850元/吨C.第二次调整价格3200元/吨D.第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：2022版教材P158支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上

6、涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。关于投标人应当符合招标文件规定的资格条件的说法，正确的有()。A.投标人具有招标文件规定的资质证书、营业执照等B.投标人财务状况良好C.投标人在近2年内没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为D.投标人当年内没有发生重大质量和特大安全事故E.投标人在近3年内市场份额逐年增大答案：A,B,D解析：2022版教材P134一、（2）对于参加建设项目设计、建筑安装以及主要设备、材料供应等投标的单位.必须具备下列条件:1)具有招标条件要求的资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全施工许可证，并为独立的法人实体;2)承担过类似建设项目的相关工

7、作，并有良好的工作业绩和履约记录;3)财产状况良好.没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态;4)在最近3年没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为;5)近几年有较好的安全纪录，投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故;6)荣誉情况。” 下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是（ ）。A项目合同文件B项目管理实施规划C组织的管理制度D组织的经营方针和目标正确答案：B下列模板种类中，属于按受力模板分类的是( )。A.移动式模板B.悬臂模板C.承重模板D.混凝土模板答案：C解析：2022版教材P93页 按受力条件模板可分为承重模板和侧面模板。下列关于石基础施工技术要求的说法中，错误

8、的是( )。A.毛石基础截面形状有矩形、阶梯形、梯形等B.根据石材加工后的外形规则程度，石基础分为毛石基础和料石基础C.砌筑时应双挂线，分层砌筑，每层高度为3040 cm，大体砌平D.墙基需留槎时，不得留在外墙转角或纵墙与横墙的交接处，至少应离开2.0 m的距离答案：D解析：2022版教材P56(8)墙基需留槎时，不得留在外墙转角或纵墙与横墙的交接处，至少应离开1.01.5m的距离。二级建造师考试真题及详解8辑 第2辑某工程项目有4800m3的土方开挖任务，交由某分包商承担，计划在6个月完成，预算单价为580元/m3。开工后发现实际单价为600元/m3。工程进行了3个月，累计完成工程量3000

9、m3.运用赢得值法分析，至第3个月底的进度偏差为（）万元。A.-34.8B.-6C.6D.34.8答案：D解析：2022新版教材P112页 进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)计划工作预算费用(BCWS)进度偏差=3000580-（4800/63）580=34.8预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。下列关于预付款与担保的扣除说法中，正确的是( )。A.预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少B.合同的不严密性预付款一般从首次工程付款中一次性扣除，预付款担保的担保金额也二次性取消C.预付款一般逐月从工程忖款中扣除，预付款担保的担保金额一次性取消D

10、.预付款一般从首次工程付款中扣除，预付款担保的担保金额半年内逐月减少答案：A解析：预付款担保的主要形式是银行保函。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。故选项A是正确答案。根据合同法，下列合同转让合法生效的是()。A某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单

11、位答案：B解析：水泥稳定粒料基层实测项目中不包含( )。A.平整度B.强度C.压实度D.透水度答案：D解析：2022版教材P225页主要检验内容包括：压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡、强度。城镇燃气管网工程施工中，当阀门与管道以（）方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。A.承插B.焊接C.热熔D.法兰E.螺纹答案：D,E解析：P171-173法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装，以防杂质进入阀体腔内；焊接阀门应在打开状态下安装，以防受热变形。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底，以保证内部清洁。压缩机的性能参数有（）A.容积B.流量C.吸气压力、噪声D.动压E.转速答案：A,B,C

12、解析：2022版教材P11页压缩机的性能参数主要包括容积，流量，吸气压力，排气压力，工作效率，噪声（2022年） 根据工伤保险条例，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是（ ） 伤残。A.九级至十级 B.七级至八级C.五级至六级 D.一级至四级答案：D解析：劳动者因工致残被鉴定为 1 级至 4 级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗 位，用人单位不得终止劳动合同。根据注册建造师执业管理方法（试行）规定，某水利枢纽工程其发电装机容量为1000MW，则其项目负责人可以由（ ）担任。 A一级注册建造师（水利水电专业） B二级注册建造师（水利水电专业） C一级注册建

13、造师（机电专业） D一级注册建造师（建筑专业）答案：A解析：根据工程等别当发电装机容量为1000MW时，属于（1200300MW之间），判定其枢纽工程规模为大（2）型，大中型施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任，一级注册建造师可担任大、中、小型工程负责人，二级注册建造师可担任中、小型工程负责人。故本题选A。二级建造师考试真题及详解8辑 第3辑公路照明系统按照种类不同可分为（ ）A.一般照明B.局部照明C.混合照明D.正常照明E.应急照明答案：D,E解析：公路照明系统一般由低压电源线、配电箱（包括低压开关）、低压配电线、灯杆、光源和灯具组成。照明方式可以分为一般照明、局部照明和混合照明；照明

14、种类可以分为正常照明和应急照明 下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是（ ）。A.可调工料单价法不受时间价值的影响B.固定综合单价法受时间价值的影响C.固定综合单价法不包含风险费用D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便，正确答案：D根据城镇污水排入排水管网许可管理办法。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（ ）。A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水答案：A解析：吊顶的()应符合设计要求。A.标高B.尺寸C.颜色D.起拱E.

15、造型答案：A,B,D,E解析：2022版教材P210（3）吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。下列关于噪声污染的处理，说法正确的是（ ）。A.人口密集区，严禁夜间施工作业B.根据现行规定，建筑施工场界环境噪声在昼间不得超过75dB（A）C.加工成品、半成品的作业应尽量在施工现场完成D.根据现行规定，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）答案：D解析：某工程项目施工合同约定竣工时间为2022年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2022年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金

16、责任承担的说法，正确的是（ ）。A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任答案：C解析：2022版教材P77页 招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日。基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生示范文本 “市场价格波动引起的调整”条款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延

17、误时，工期应予以顺延。建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括()。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁答案：A,B,D解析：2022新版教材P118页承包人应当承担的赔偿损失：1、转让、出借资质证书等造成的损失；2、转包、违法分包造成的损失；3、偷工减料造成的损失；4、与工程监理单位串通造成的损失；5、不履行保

18、修义务造成的损失；6、保管不善造成的损失；7、合理使用期限内造成的损失。题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级共划分为()等级。A.6B.9C.10D.12答案：B解析：二级建造师考试真题及详解8辑 第4辑某场馆工程的质量保修书的保修期限中,符合行政法规强制性规定的是()。A.主体结构工程为10年B.供热与供冷系统为2个供暖期、供冷期C.屋面防水工程为3年D.有防

19、渗漏要求的房间和内外墙为2年答案：B解析：2022新版教材P296页建设工程质量管理条例规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暧期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项日的保修期限由发包方与承包方约定。某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（ ）。A、 法院调解应由审判员一

20、人主持B、 法院调解必须邀请有关单位和个人协助C、 调解书经双方当事人签收即发生法律效力D、 调解书与判决书的效力不同答案：C解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。所以答案C正确，答案D错误。民事诉讼法规定，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。所以答案A错误。人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。所以答案B错误。在施工项目质量控制过程中，对( )必须实施纠正方案及措施。A.质量通病B.严重不合格C.一般不合格D.重大质量事故E.潜在的严重不合格答案：B,D解析：2022版教材P261页 对严重不合格或重大质量施工

21、必须实施纠正方案及措施。关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（ ）。A一审程序包括普通程序和特殊程序B必须以书面形式起诉C原告必须与案件有直接利害关系D提交起诉状的同时提交全部证据答案：C解析：发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付答案：A解析：2022版教材P 126发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予

22、支持；（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。下列叙述不正确的是（ ）。A.岩层走向东西方向，可写为走向90，或者走向270B.岩层走向东西，向南倾斜，可写为倾向0，或者倾向180C.岩层走向东西，向南倾斜，可写为倾向180D.走向线上各点标高相等，岩层面上的等高线是走向线答案：B解析：P10-12岩层产状指岩层的空间几何关系，其主要参数有走向、倾向和倾角。走向是倾斜岩层面与水平面的交线，构成岩层走向线方向。倾向通常指岩层倾斜向下且与走向正交的方向，用其在水平面上投影所指的方向表示。倾角是岩层层面与水平面的交

23、角。施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。A工程已实际交付的，为交付之日B工程未交付的，为提交峻工结算文件之日C工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日答案：A,B,E解析：本题考查欠付工程款的利息支付的规定。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 埋设在车行道下的地下燃气管道的最小覆土厚度

24、不得小于（ ）。A0.3mB0.6mC0.9mD1.2m正确答案：C二级建造师考试真题及详解8辑 第5辑工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（）为基本依据。A.质量记录B.质量计划C.招投标文件D.工程承包合同答案：D解析：2022新版教材P157页 项目施工质量保证体系须有明确的质量目标，并符合项目质量总目标的要求；要以工程承包合同为基本依据，逐级分解目标以形成在合同环境下的各级质量目标。水利水电工程施工现场架设临时性跨越沟槽的便桥和边坡栈桥，应符合下列要求( )。A.基础稳固、平坦畅通B.人行便桥、栈桥宽度不得小于1.5mC.手推车便桥、栈桥宽度不得小于2mD.机动翻斗车便桥、栈桥，应根

25、据荷载进行设计施工，其最小宽度不得小于2.5mE.设有防护栏杆答案：A,D,E解析：2022版教材P122施工安全技术的施工道路及交通，原文P102第（3）：基础稳固，平坦畅通人行便桥，栈桥宽度不得小于1.2m手推车便桥，栈桥宽度不得小于1.5m机动翻斗车便桥，栈桥，应根据荷载进行设计施工，其最小宽度不得小于2.5m设有防护栏杆。某工程项目承包人于2022 年7 月12 日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2022 年8 月5 日组织竣工验收，参加验收各方于2022 年8 月10 日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2022年8 月20 日按有关规定办理了竣工验收备案手。本项目

26、的实际竣工日期为（ ）。A2022 年7 月12 日B2022 年8 月5 日C2022 年8 月10 日D2022 年8 月20 日答案：A解析：根据标准施工招标文件中“通用合同条款”的规定，除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。故选项A 正确。某施工单位承建了一段高速公路路基工程，公路设计车速为100km/h。其中，K18230K18750为路堑，岩性为粉质黏土、粉砂质泥岩，采用台阶式边坡，第一级边坡采用7.5#浆砌片石护面墙，护坡设耳墙一道；其他各级边坡采用C20混凝土拱形护坡，拱形骨架内喷播植草。本路段最大挖深

27、桩号位于K18520，路基填挖高度为31.2m，桩号K18520横断面设计示意图如图2所示。在项目开工前，施工单位根据交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南的通知，对全线的路堑工程进行了总体风险评估，其中，K18230K18750段路堑高边坡总体风险等级为级。路堑开挖前，施工单位对原地面进行了复测，并进行了路基横断面边桩放样，边桩放样采用坐标法。设计单位提供的设计文件包括“导线点成果表”、“直线、曲线及转角表”、“路基设计表”、“路基标准横断面图”、“路基典型横断面设计图”、“路基横断面设计图”、“防护工程设计图”等。路堑开挖过程中，为监测深路堑边坡变形和施工安全，施工单

28、位埋设了观测桩。在挖至路基设计标高后，施工单位开始由下往上进行防护工程施工。在第一级边坡施工中，边坡局部凹陷。1.K18230K18750段路堑高边坡工程是否需要进行专项风险评估？如果要进行专项风险评估，应在何时完成？2.图2中，标注尺寸120cm和2600cm分别是指什么宽度？写出边桩放样所需的3个设计文件。3.改正施工单位在防护工程施工中的错误。4.浆砌片石护面墙的耳墙设置在什么部位？针对第一级边坡出现的局部凹陷，应如何处置？答案：解析：1.K18230K18750段路堑高边坡工程不需要进行专项风险评估。如果要进行专项风险评估，应在路堑边坡分项工程开工前完成。2.标注尺寸为120cm是指碎

29、落台宽度，标注尺寸为2600cm是指路基宽度。边桩放样所需的设计文件有“导线点成果表”、“直线、曲线及转角表”、“路基横断面设计图”（或“路基设计表”）。3.防护工程应开挖一级后，及时防护一级。上一级防护未完工，不得开挖下一级。4.耳墙应设置在护面墙中部。针对第一级边坡出现的局部凹陷，应挖成台阶后用与墙身相同的圬工填补（或7.5#浆砌片石填补）。按注册建造师执业工程规模标准规定，下列工程中，属中型项目的机电工程有（）。A、110kV以下电力电缆工程B、1m/s电梯安装及维修工程C、单罐容积1万m3原油储库工程D、2000t/d熟料新型干法水泥生产线工程E、含火灾报警及联动控制系统的2万m2消防

30、工程答案：C,D,E解析：本题考查的是二级建造师（机电工程）注册执业工程规模标准。选项AB属于小型工程。下列关于矿产资源的说法中，正确的是（ ）。A.矿产资源属于国家所有，由各级人民政府行使国家对矿产资源的所有权B.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记C.矿产资源的探矿权、采矿权不得转让D.国家实行探矿权、采矿权授权制度答案：B解析：P263-2651.矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。2.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采

31、矿权，并办理登记;国家保护探矿权和采矿权不受侵犯，保障矿区和勘查作业区的生产秩序、工作秩序不受影响和破坏。从事矿产资源勘查和开采的，必须符合规定的资质条件。3.除规定可以转让外，探矿权、采矿权不得转让。禁止将探矿权、采矿权倒卖牟利。4.国家实行探矿权、采矿权有偿取得的制度;国家对探矿权、采矿权有偿取得的费用，可以根据不同情况规定予以减缴、免缴。具体办法和实施步骤由国务院规定。开采矿产资源，必须按照国家有关规定缴纳资源税和资源补偿费。混凝土拌合物的和易性不包括( )。A.可塑性B.流动性C.黏聚性D.保水性答案：A解析：2022版教材P29页和易性是综合技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性。建筑

32、地面变形缝应按设计要求设置，并应符合（ ）等要求。A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向伸缩缝C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留812mm缝隙答案：A,B,E解析：2022版教材P107 （二）变形缝设置： 1. 建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝，应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层 3. 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝 5. 毛地板木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于3mm，与墙之间留出812mm的缝隙

33、；实木地板面层、竹地板面层铺设时，面板与墙之间留812mm缝隙。二级建造师考试真题及详解8辑 第6辑CRD工法是在CD工法基础上增设( )而形成的。A.临时仰拱B.超前小导管C.管棚D.钢拱架答案：A解析：2022版教材P106页 当CD工法不能满足要求时，可在CD工法基础上加设临时仰拱，即所谓的交叉中隔壁法（CRD工法）。 下列关于撤销权的表述，错误的是（ ）。A债务人放弃其到期债权，给债权人造成损害的B债务人以明显不合理的低价转让财产，给债权人造成损害的C撤销权的行使范围以债权人的债权为限D债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担正确答案：B确定热拌沥青混合料最低摊铺温度的根据有( )。A

34、.沥青标号及黏度B.铺筑层厚度C.沥青混合料种类D.下卧层表面温度E.摊铺机的性能答案：A,B,C,D解析：2022版教材P20，热拌沥青混合料的最低摊铺温度应根据气温、下卧层表面温度、铺筑层厚度与沥青混合料种类经试验确定。根据中华人民共和国水土保持法，国家对水土保持实行的方针有( )。 A.预防为主B.综合规划C.全面防治D.因地制宜E.注重效益答案：A,D,E解析：水土保持法规定，国家对水土保持工作实行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的方针。故本题应选A、D、E。关于砌体工程雨期施工的说法，正确的有( )。A.烧结类块体的相对含水率60%7

35、0%B.每天砌筑高度不得超过1.2mC.根据石子的含水量变化随时调整水灰比D.湿拌砂浆根据气候条件采取遮阳、保温、防雨雪等措施E.蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%50%答案：A,B,D,E解析：2022版教材P127页三、砌体工程：，（2）砌体工程使用的湿拌砂浆根据气候条件采取遮阳、保温、防雨雪等措施。1）烧结类块体的相对含水率60%70%，2）蒸压加气混泥土砌块的相对含水率40%-50%。（4）每天砌筑高度不得超过1.2m。 工地发生伤亡事故的性质通常可分为（ ）事故。A伤害B非责任C破坏D责任E自然正确答案：BCD 池壁模板设计，应做到：（ ）。A构造合理B刚度合适C结构稳定D易于装拆

36、E操作方便正确答案：ACDE沥青在一定温度和外力作用下具有变形又不开裂的能力说明其具有（）。A.适当的稠度B.较大的塑性C.足够的温度稳定性D.较好的大气稳定性答案：B解析：本题涉及的考点为用于沥青混合料的沥青应具有的性能。(1)具有适当的稠度：表征粘结性大小，即一定温度条件下的黏度；(2)具有较大的塑性：以延度表示，即在一定温度和外力作用下的变形又不开裂的能力；(3)具有足够的温度稳定性：即要求沥青对温度敏感度低，夏天不软，冬天不脆裂；(4)具有较好的大气稳定性：抗热、抗光老化能力较强；(5)具有较好的水稳性：抗水损害能力较强。二级建造师考试真题及详解8辑 第7辑某多层住宅施工过程中，由于起

37、重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是（）。A.10万元以上20万元以下B.20万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.200万元以上500万元以下答案：C解析：2022新版教材P249页该事件属于较大事故应处50万以上100万以下。发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款: (1) 发生一般事故的，处20万元以上 50 万元以下的罚款; (2) 发生较大事故的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款;(3) 发生重大事故的，处 100 万元以上 500 万元以下的罚款

38、; (4) 发生特别重大事故的，处 500 万元以上 1000 万元以下的罚款;情节特别严重的，处 1000 万元以上 2000 万元以 下的罚款。工程项目开工前，监督机构进行第一次监督检查工作，检查的内容包括（）A.检查各方的质量责任制度B.审查各方的工程经营资质C.审查开工报告的内容D.审查施工组织设计E.审查招投标文件是否规范答案：A,B,D解析：2022新版教材P183页 检査的主要内容有：(1)检査参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；(2)审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；(3)审查按建设程序规定的开工

39、前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；(4)审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；(5)检查结果的记录保存。（2022年） 关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（ ）。A.宜分段分层连续浇筑 B.一般不留施工缝 C.各段层间应相互衔接 D.每段浇筑长度应控制在 45m E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进答案：A,B,C解析：P56。考查内容：混凝土基础施工技术。 根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土，一般不留施工缝。各段层间应相互衔接，每段间浇筑长度控制 在 2000? 3000mm 距离，做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。 劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（ ）。A.3个月

40、B.6个月C.12个月D.18个月正确答案：B电梯井道内应设置永久性电气照明的要求有（）。A.照明电压采用220V电压B.照度不得小于50LxC.井道最高点0.7m内装一盏灯D.井道最低点0.5m内装一盏灯E.中间灯间距不超过7m答案：B,D,E解析：本题考查的是电梯工程的验收要求。选项A：井道照明电压宜采用36V安全电压；选项C：井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯。矿山建设是复杂的综合工程项目，在各个施工阶段都要围绕（ ）组织快速施工。A.矿井生产的主要工程B.矿井投产的主要工程C.矿井贯通的关键工程D.关键线路的关键工程答案：D解析： 某市建设行政主管部门派出工作人员王某，对该市的体

41、育馆招标活动进行监督，则王某有权（ ）。A参加开标会议B作为评标委员会的成员C决定中标人D参加定标投票正确答案：A隧道通常是由( )组成。A.洞身衬砌和洞门B.主体构造物和附属构造物C.墙身和拱圈D.墙身、拱圈和抑拱答案：B解析：2022版教材P159页隧道结构构成，由主体构造物和附属构造物两大类组成二级建造师考试真题及详解8辑 第8辑梁配筋中一般会配制的钢筋有( )。A.纵向受力钢筋B.箍筋C.弯起钢筋D.拉筋E.架立钢筋答案：A,B,C,E解析：2022版教材P20页梁中一般配置下面几种钢筋：纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。关于工序施工质量控制的说法，正确的是()。A

42、.工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差B.工序施工效果的控制属于事前质量控制C.工序施工效果主要反映在工序产品的质量特征和特性指标D.对工序施工条件的控制是控制工序产品的质量特征和特性指标达到设计质量标准的要求答案：C解析：2022新版教材P167页 工序施工效果是工序产品的质量特征和特性指标的反映。工序施工质量控制主要包括工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制。工序施工效果主要反映在工序产品的质量特征和特性指标。对工序施工效果的控制就是控制工序产品的质量特征和特性指标达到设计质量标准以及施工质量验收标准的要求。工序施工效果控制属于事后质量控制。某开发公司与银行以书面形式

43、签订了保证合同，该保证合同的内容应包括()。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围E.保证人资格审查材料答案：A,B,C,D解析：2022版教材P29页保证合同应当包括以下内容：(1)被保证的主债权种类、数额；(2)债务人履行债务的期限；(3)保证的方式；(4)保证担保的范围；(5)保证的期间；(6)双方认为需要约定的其他事项。保证合同不完全具备以上规定内容的，可以补正。而保证人的资格是债权人在签订担保合同前审核确认的，而不是保证合同的内容。地下水中铁、锰含量超过生活饮用水卫生标准时，要采用（ ）去除铁、锰。A.投加混凝剂B.增设预沉池或沉淀池C.

44、加氯接触消毒D.淹没式生物滤池答案：D解析：生物氧化预处理技术主要采用生物膜法，其形式主要是淹没式生物滤池，如进行TOC生物降解、氮去除、铁锰去除等。喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩支承作用，开挖后及时施工初期支护结构并应适时（ ）。A.闭合B.注浆C.超前支护D.施工二衬答案：A解析：喷锚暗挖隧道施工应充分利用围岩自承作用，开挖后及时施工初期支护结构并应适时闭合。根据建设工程项目管理规范(gbt50326-2022)，施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，应具有的权限有（）。 A.参与项目招标、投标和合同签订B.内部计酬C.参与组建项目经理部D.选择监理单位E.选择分包人答案：A,C解析：

45、2022新版教材P33页本题考核的是施工方项目经理的权限。施工方项目经理应具有下列权限： (1)参与项目招标、投标和合同签订； (2)参与组建项目经理部； (3)主持项目经理部工作； (4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用； (5)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人； (7)参与选择物资供应单位； (8)法定代表人授予的其他权力。 #硅酸盐水泥适用于( )的混凝土工程。A.早期强度要求高B.大体积C.有耐高温要求D.有抗渗要求答案：A解析：2022版教材P29页表2A311032-2硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的混凝土工程。主要用于制作输送电力的电线、电缆的工业纯铜牌号是（）。A.T1B.T2C.T3D.T4答案：B解析：2022版教材P3页T1主要用于导电材料和配高纯度合金；T2主要用于电力输送用导电材料，制作电线、电缆等；T3、T4主要用于电工器材、电气开关、垫圈、铆钉、油管制作等。#