二级建造师考试题目下载7卷.docx

《二级建造师考试题目下载7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试题目下载7卷.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试题目下载7卷二级建造师考试题目下载7卷 第1卷某工程项目施工过程中发生一起质量事故，经调查是由于检测仪器设备管理不善失准导致的，则该事故按照原因分类属于()。 A.技术原因引发的质量事故B.管理原因引发的质量事故C.设备原因引发的质量事故D.保管原因引发的质量事故答案：B解析：按照质量事故引发的原因分类，质量事故主要包括：技术原因引发的质量事故、管理原因引发的质量事故、社会、经济原因引发的质量事故、其他管理原因引发的质量事故。检测仪器设备管理不善失准导致的事故属于管理原因引发的质量事故。下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（ ）。2022A.紫铜B.锡黄铜C.锰白铜D.铍青铜答案：

2、C解析：白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。盖挖法每次分部开挖及浇筑衬砌的深度，应综合考虑（）等因素来确定。A.基坑稳定B.环境保护C.永久结构形式D.混凝土浇筑作业E.施工能力答案：A,B,C,D解析：2022版教材P72 盖挖法每次分部开挖及浇筑衬砌的深度，应综合考虑基坑稳定、环境保护、永久结构形式和混凝土浇筑作业等因素来确定。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A.5B.7C.10D.15答案：A解析：2022版教材P77页招标人应当合理确定提交资格

3、预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（）。A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式B.每搭设完15m进行一次检查和验收C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业答案：C,D,E解析：本题考查的是脚手架工程安全管理。（1）24m及以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。选项A说法错误。（2）脚手架及其地基基础应在下列

4、阶段进行检查和验收：1）基础完工后，架体搭设前；2）每搭设完68m高度后；（选项B说法错误）3）作业层上施加荷载前；4）达到设计高度后；5）遇有六级及以上大风或大雨后；6）冻结地区解冻后；7）停用超过1个月的，在重新投入使用之前。下列所列公路工程，可以由二级注册建造师（公路工程）担任其项目负责人的是( )。A.桥梁工程，30m桥长1000mB.隧道工程，0m长度1000mC.单项合同额，3000万元D.单项合同额，5003000万元E.桥梁工程，13m单跨50m答案：A,B,D,E解析：2022版教材P355页这是考察二级注册建造师（公路工程）执业范围的知识点。二级建造师可以担任中小型规模项目

5、的项目经理。根据注册建造师执业工程规模标准（公路工程）划分表可以得出（见下表），二级建造师可以担任单跨小于50m或者桥长小于1000m的桥梁工程，长度小于1000m的隧道工程，单项合同额小于3000万元的公路工程。据此可以判断出选项ABDE正确。此题考察二级注册建造师（公路工程）执业范围，属于容易考点，考生需要记忆这些数据即可。商品混凝土的（）应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。A、配合比 B、运输能力 C、坍落度 D、粗骨料答案：B解析：2022版教材P40页本题考查的是混凝土施工。混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求，使浇筑工作不间断。（2022年） 关于担保的说法，正

6、确的有（ ）。A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权的实现 C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效D.主合同有效，担保合同有效 E.反担保不适用担保法的规定答案：B,C解析：C 正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照 约定。(2022年)在施工质量管理中，以控制人的因素为基本出发点而建立的管理制度是（ ）。 A.执业资格注册制度 B.见证取样制度 C.专项施工方案论证制度 D.建设工程质量监督管理制度答案：A解析：人的因素：这里讲的“人”，包括直接参与施工的决策者、管理者和作业者。人的因素影响主要 是指上述人员个人的质量意识及质蜇活

7、动能力对施工质量的形成造成的影响。我国实行的执业资格注册制 度和管理及作业人员持证上岗制度等，从本质上说，就是对从事施工活动的人的素质和能力进行必要的控 制。在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用。所以，施工质量控制应以控制人的因素为越本出发点。 人，作为控制对象，人的工作应避免失误；作为控制动力，应充分调动人的积极性，发挥人的主导作用： 必须有效控制参与施工的人员素质，不断提高人的质量活动能力，才能保证施工质量。二级建造师考试题目下载7卷 第2卷在我国已经被淘汰的炸药是（）。A.水胶炸药B.铵梯炸药C.铵油炸药D.乳化炸药答案：B解析：管涌险情抢护时，围井内必须用( )铺填。A.砂石反滤料

8、B.土工织物C.透水性材料D.不透水性材料答案：C解析：2022版教材P68页 围井内必须用透水料铺填，切忌用不透水材料。下列选项中，属于无效合同的有（）。A.建设单位与超越资质等级的施工单位签订的施工合同B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C.施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同答案：A,B解析：合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段签订合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4

9、）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示答案：C解析：参见教材P101。“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。某广场地下车库工程，建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据建设工程施工合同（示范文本）GF99-0201签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事

10、件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：(1)工程清理、恢复费

11、用18万元；(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元；(3)人员伤亡善后费用62万元；(4)工期顺延6天。问题：1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天。2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天，能否满足合同工期要求。3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处，说明理由。4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立，说明理由。答案：解析：1.2.计划工期天：T=K+Tn=（12+18+52）+（12+13+15+14）=136d。(2)计划工期136d小于合同工期140d,满足合同工期要求。3.不妥之处一：专项施工方案经施工项目负责人批

12、准后开始实施；理由：根据有关规定,专项施工方案要经施工单位的技术负责人和总监理工程师签字后方可实施。不妥之处二：仅安排项目技术负责人进行现场监督；理由：根据有关规定,应由专职安全生产管理人员进行现场监督。4.(1)工程清理、恢复费用18万元：索赔成立；理由：根据合同约定,不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元：索赔不成立；理由：根据合同约定,不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。(3)人员伤亡善后费用62万元：索赔不成立；理由：根据合同约定,不可抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人承担。(4)工期顺延6d:索赔成立；理由

13、：根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。1.流水施工时间计算。对于无节奏流水施工，确定流水步距的方法是：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。解题思路：这是一道施工进度控制方面（流水施工方法在建筑工程中的应用）的试题，主要涉及无节奏流水施工的流水步距的确定。2.流水施工时间计算。对于无节奏流水施工，在不考虑技术间歇时间、插入时间等条件下，计划工期等于最后一项工作在各个施工段的流水节拍的和加上所有流水步距的和，即“计划

14、工期=最后一项工作的流水节拍+流水步距=tn+K”。只要算出来的计算（计划）工期不超过合同工期，就算满足合同工期要求。解题思路：这道题主要涉及无节奏流水施工的计划工期的计算与合同工期的比较。3.建筑施工安全管理。根据建设工程安全生产管理条例和危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号），对于达到一定规模、危险性较大的工程，需要单独编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。解题思路：这是一道施工组织设计方面的试题，主要涉及危险性较大工程的专项施工方案的编制、审批与实施方面的规定。4.施工索赔管理。根据建设工程施工合同（示范文

15、本）GF1999-0201，不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：工程本身的损害、因工程损害导致第三人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。总之，工程本身的损失及后续费用、第三人员伤亡及财产损失由发包人承担，双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责，工期顺延。判定承包人索赔成立的条件为：与

16、合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误：造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。此三个条件没有先后主次之分，应当同时具备。在本题中，不可抗力发生后，“工程本身的损失及清理、恢复费用”由发包人承担，是其合同义务（责任）；延误的工期可以顺延，可见这两项索赔成立。“施工机械设备的损毁”与“施工单位自己人员的伤亡损失”由承包人承担，是其合同义务（责任），是承包人自己应承担的风险，可见向业主（建设单位，发包人）提出的索赔不能成立。注：建设工程施工合同（示范文本）GF1999020

17、1已更新为建设工程施工合同（示范文本）GF20130201。解题思路：这是一道施工合同管理方面的试题，涉及施工合同文件的组成和施工合同索赔的处理。 打人桩施工前，（ ）作业面地基加固，满足施工组织设计及桩架规定的技术要求。A宜进行B必须进行C应进行D可进行正确答案：B 背景 某桥主墩基础为钻孔灌注桩，地质依次为表层2m的砾石，以下为软土。主要施工过程如下：平整场地、桩位放样、埋设护筒，采用正循环钻成孔。终孔检验合格后清孔，泥浆相对密度和沉渣厚度(30cm)均满足要求。之后，吊装钢筋笼并固定牢靠。对导管进行接头抗拉试验，试验合格后，安装导管，导管底口距孔底的距离为25cm。混凝土坍落度18cm。

18、 施工单位考虑到灌注时间较长，经业主同意在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为12m，在随后的灌注过程中连续均匀进行。当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，施工人员采取了强制提升的方法；灌注到30m时，出现导管堵塞，施工人员采用型钢插入法疏通导管，之后继续灌注混凝土直到完成。养生后经检测发现断桩。问题(1)断桩可能发生在何处，原因是什么?(2)指出施工过程中的错误之处。(3)塞管处理的方法有哪些?正确答案：(1)可能发生在23m处，原因在于施工人员采用强制提升导管。 (2)1)没有对导管作闭水试验；2)导管底部已沉入到沉渣之中；3)能否同意掺入缓凝剂应经监理工程师批准。 (

19、3)可采用拔抽抖动导管(不可将导管口拔出混凝土面)。当所堵塞的导管长度较短时，也可以用型钢插入导管内来疏通导管，或在导管上固定附着式振捣器进行振动。钻孔灌注桩基础钻孔施工方法中，( )的钻进与排渣效率较高，但接长钻杆时装卸麻烦，钻渣容易堵塞管路。A.反循环回转钻孔B.冲抓锥钻孔C.正循环回转钻孔D.潜水电钻钻孔答案：A解析：2019版教材P124页反循环回转钻孔，其钻进与排渣效率较高，但接长钻杆时装卸麻烦，钻渣容易堵塞管路。关于施工现场临时用电的做法， 正确的是（ ） 。 A 总配电箱设置在靠近外电电源处B 开关箱中作为末级保护的漏电保护器， 其额定漏电动作时间为 2sC 室外 220V 灯具

20、距地面高度为.8mD 现场施工电梯未设置避雷装置答案：A解析：参见教材 P185186。（1） 施工用电配电系统各配电箱、 开关箱的安装位置要合理。 总配电箱（配电柜） 要尽量靠近变压器或外电电源处， 以便于电源的引入。 分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带， 确保三相负荷保持平衡。 开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。（2） 在开关箱中作为末级保护的漏电保护器， 其额定漏电动作电流不应大于 30mA， 额定漏电动作时间不应大于 0.1s。（3） 室外 220V 灯具距地面不得低于 3m， 室内 220V 灯具距地面不得低于 2.5m。（4） 现场金

21、属架（照明灯架、 塔吊、 施工电梯等垂直提升装置、 高大脚手架） 和各种大型设施必须按规定装设避雷装置。二级建造师考试题目下载7卷 第3卷特种设备安装过程中涉及的( )等专项业务，可以委托给具备相应资格的单位承担。A、主体设备B、脚手架架设C、安装安全防护设施D、起重作业E、土建工程答案：B,C,D,E解析：在特种设备安装过程中涉及的土建、起重、脚手架假设和安装安全防护设施等专项业务，可以委托给具备相应资格的单位承担。按照建筑业企业资质管理规定，国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级企业的施工总承包二级资质和三级资质的许可，由（ ）负责。A、国务院国有资产管理部门B、国务院建设行政主

22、管部门C、省、自治区及直辖市建设主管部门D、该类企业工商注册地的建设主管部门答案：B解析：下列交通安全设施中，属于交通标志的有()。A、 禁令标志B、 旅游区标志C、 里程标D、 线形诱导标E、 道路施工安全标志答案：A,B,C,E解析：本题考查的是各种交通安全设施的功能与构成。交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。#工程项目质量保证体系的质量目标是以()为基本依据。A.质量记录B.质量计划C.招标文件D.工

23、程承包合同答案：D解析：2020新版教材P157页 项目施工质量保证体系,必须有明确的质量目标,并符合项目质量总目标的要求;要以工程承包合同为基本依据,逐级分解目标以形成在合同环境下的各级质量目标。（ ）作为现场施工成本控制的目标。A.现场施工成本偏差B.现场施工成本降低额C.现场施工计划成本D.现场施工成本降低率答案：C解析：2020版教材P269通过以上施工预算成本的计算与平衡之后，形成的现场施工计划成本，作为现场施工 成本控制的目标。关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解应该在裁决作出前进行C.有效的仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲

24、裁调解书一经做出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点答案：B,C,E解析：仲裁的调解与和解。调解不成的，应当及时作出裁决；仲裁调解书经双方当事人签收后与裁决书具有同等法律效力，具有强制执行力；仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点。该做法将仲裁和调解各自的优点紧密结合人之间的争议，还有助于保持当事人的友好合作关系，具有很大的灵活性和便利性。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解可以在仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，仲裁庭在仲裁程序进行过程中担任调解员的角色，对其审理的案件进行调解，以解决当事人之间的争议。喷射混凝土必须采用的外加剂是( )。 A.减水剂B.速凝剂C.引气剂

25、D.缓凝剂答案：B解析：本题考察喷锚加固支护施工技术。喷射混凝土应采用早强混凝土，其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性的集料。可根据工程需要掺用外加剂，速凝剂应根据水泥品种、水胶比等，通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量，使用前应做凝结时间试验，要求初凝时间不应大于5min，终凝时间不应大于10min。（2017年）某施工现场存放水泥，白灰，珍珠岩等容易飞扬的细颗粒散体材料，应采取的合理措施是?（）。A.入库密闭存放或覆盖存放B.洒水覆膜封闭或表面临时固化或植草C.周围采用密目式安全网或草帘搭设屏障D.安装除尘器答案：A解析：易飞扬材料人库密闭存放或覆盖存放黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新

26、，下载链接 某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细砂层，地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用（）施工。A、浅埋暗挖法 B、明挖法 C、盾构法 D、盖挖法答案：C解析：考点:地的区间隧道结构与施工方法。本题地质条件为含水量大的粉质细砂层，且不具备降水条件，施工是在松软含水地层中施工，所以应选择盾构法。#二级建造师考试题目下载7卷 第4卷冬期施工不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体的有（ ）。A.对装饰工程无特殊要求的构筑物B.经常处于地下水位变化范围内C.配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体D.地下已设防水层的结构E.接近高压电线的建筑物答案：B,C,E解析：不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体：1）对装饰

27、工程有特殊要求的建筑物；2）配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体；3）接近高压电线的建筑物（如变电所、发电站等）；4）经常处于地下水位变化范围内，以及在地下未设防水层的结构。甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员。甲认为应支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，则关于仲裁裁决的说法，正确的是()。A.应按乙、丙的意见作出仲裁裁决B.乙、丙应服从并按甲的意见作出仲裁裁决C.应将甲、乙、丙各自的意见全部列出捉交仲裁委员会作出决定D.应按甲的意见作出仲裁裁决，同时必须在笔录中如实记载乙、丙的意见答案：A解析：2020版教材P336仲裁裁决仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书

28、。独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决，合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。重视信息技术在进度控制中的应用，属于施工方进度控制的()。A.经济措施B.技术措施C.管理措施D.组织措施答案：C解析：2020新版教材P150页重视信息技术在进度控制中的应用是管理措施。 本案跑水维修费用应由( )承担。A. 总包施工单位B. 医院C. 监理单位D. 物业管理单位正确答案：B根据建设项目工程总承包管理规定，工程总承包的管理工作包括（ ）。A.办理可行性研究报批B

29、.项目设计管理C.项目施工管理D.项目采购管理E.实施试运行管理答案：B,C,D,E解析：建设项目工程总承包管理规范的规定，建设项目工程总承包方的管理工作涉及:（1）项目设计管理;（2）项目采购管理;（3）项目施工管理;（4）项目试运行管理和项目收尾等。在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，公布监督方案，提出要求，并进行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是()。P178DA.工程质量控制资料的完成情况B.特殊工种作业人员的操作质量C.分部分项工程实体的施工质量D.参与工程建设的各方主体的质量行为答案：D解析：2020新版教材P183页 在工程项目开工前，在施工现场召开

30、由工程建设参与各方代表参加的监督会议 ，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。当工作面使用凿岩台车打眼时，配套的装岩设备一般宜选用（）。A.耙斗式装载机B.铲斗后卸式装载机C.铲斗侧卸式装载机D.钻装机答案：C解析：一般适用于松散、中密砂土、粘性土的沉入桩施工方法( )。A.锤击沉桩法B.振动沉桩法C.射水沉桩法D.静力压桩法答案：A解析：2019版教材P120页 （2）桩基础：按施工方法可分为沉桩、钻孔桩、挖孔桩。其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。 (1)沉桩：锤击沉桩法一般适用于松散、中密砂土、黏性土

31、。#某住院部工程，钢筋混凝土框架结构，地上5层，建筑面积20000，主要功能有病房60间，教学兼会议室2间，每间面积120，医生值班室20问等，工程在施工过程中发生了以下事件：事件一：工程在交付使用前对病房、教学兼会议室、医生值班室进行了污染物浓度检测。事件二：对教学兼会议室的某一间检测结果如下表所示：问题：1事件一中对上述功能性房间进行污染物浓度检测时，各抽取的房间数量是多少?2教学兼会议室房间检测时至少应测几个点?为什么?3事件二中该房间的三个污染物指标分别是多少?答案：解析：1根据民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010的相关规定：对有代表性的房间抽取数量不得少于5%，并

32、不得小于3间，房间总数少于3间时应全数检测，因此抽取的数量为病房：605%=3，抽取3间；教学兼会议室只有两间，全数抽取；医生值班室：205%=1，小于3间的规定，故应抽取3间。2该房问至少应测3个点。理由：根据民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2010的规定，房屋使用面积大于或等于100且小于500时，测点不小于3个，该房间面积为120，故不少于3个点。3该房间取了4个检测点，根据相关规定，房间的污染物浓度指标数值应为各测点的平均值，所以：甲醛(mgm3)：(008+006+005+007)4=0065；苯(mgm3)：(009+008+007+009)4=0083；氨(mgm

33、3)：(021+019+015+016)4=0178。#二级建造师考试题目下载7卷 第5卷关于施工总承包模式特点的说法，正确的是()。A、 施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调B、 项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平C、 在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制D、 业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调答案：C解析：（2）施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。故A项错误。项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工

34、总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大。故B项错误。业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，工作量大大减小，对业主比较有利。故D项错误。（2）在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制在材料存储与保管中，施工现场材料的放置要按（）实施，标识清楚，摆放有序。A.进库时间B.材料保质期C.领料方便D.平面布置图答案：D解析：2019版教材P192页 施工现场材料的放置要按平面布置图实施，做到标识清 楚、摆放有序、合理堆放承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括( )等。A.最终的工程

35、状况B.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益(利润)水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的调节方法答案：A,C,D解析：2020新版教材P258页 3.合同实施趋势分析（1）最终的工程状况；（2）承包商将承担什么样的后果；（3）最终工程经济效益（利润）水平。下列文件中，不属于现场编制焊后热处理工艺依据的是（ ）。A.设计文件B.焊接工艺评定报告C.施工组织设计D.规范中的相关规定答案：C解析：2020版教材P41焊后热处理应符合设计文件规定或相关施工标准、规范、焊接工艺评定报告。关于隧道内运输的安全技术要求的说法错误的是( )。 A.进洞的运输严禁人料混装B.洞内运输车速不得超过10kmh

36、C.燃烧汽油的车辆和机械可以进洞D.卸碴时，人员严禁站在斗内扒碴答案：C解析：关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（ ）。A、 国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核B、 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证C、 经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意D、 公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料E、 依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收答案：A,B,E解析：国

37、务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；消防法规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可。根据题意ABE符合。目前，已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。2019年4月 经修改后公布的中华人民共和国消防法规定,特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。政府质量监督机构在工程开工前的质量检查内容有

38、()。A.检查项目参与各方的质保体系B.审查施工组织设计文件C.检查工程建设各方的合同文件D.审查监理规划文件E.检查相关人员的资格证书答案：A,B,D,E解析：2020新版教材P183页 1、检查各参予工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度。2、审查参与工程项目各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书。3、审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备。4、审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续。5、检查的结果记录保存。根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，其中技术措施包括（）。A.增加人员投入

39、B.变更技术方案C.调整工作流程和工作计划D.采用新的高效率的施工方案E.采取索赔手段答案：B,D解析：2020新版教材P259页 根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，调整措施可以分为：(1)组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；(2)技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；(3)经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；(4)合同措施，如进行合同变更，签订附加协议，采取索赔手段等。关于软土基坑内被动区的加固形式，地铁车站的端头井一般采用（）。A.墩式加固B.裙边加固C.抽条加固D.格栅加固答案：D解析：本题考查的是基坑地基加固的

40、目的与方法选择。基坑内被动区加固形式主要有墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅加固和满堂加固。采用墩式加固时，土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域；长条形基坑可考虑采用抽条加固；基坑面积较大时，宜采用裙边加固；地铁车站的端头井一般采用格栅式加固；环境保护要求高，或为了封闭地下水时，可采用满堂加固。二级建造师考试题目下载7卷 第6卷关于厂站水处理构筑物的特点，说法有误的是( )。A.构件多采用薄板或薄壳型结构，断面薄，配筋率高B.较高抗渗性C.良好整体性D.高耐腐蚀性答案：D解析：2019版教材P125126页 水处理（调蓄）构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构，特点是构件断面

41、较薄，属于薄板或薄壳型结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。建设工程项目总承包在多数条件下采用（）。A.变动总价合同B.固定单价合同C.固定总价合同D.变动单价合同答案：A解析：2020新版教材P7页 建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。 背景：某企业一大型试验室施工现场，在拆卸成捆网架杠杆时，16名操作工人所在的脚手架平台突然因东北角脚手架屈曲变形而倒塌，16人坠落，12人死亡

42、，4人重伤。事故调查中发现： 1项目经理为抢工期，事故当天上班时，命令这16名工人立即支拆网架杠杆，现场没有施工技术和安全管理人员； 2拆网架前，项目部未做施工安全技术交底，也无书面交底材料； 3脚手架设计荷载远比16人集中在局部脚手架时的小，也未考虑16人操作时的附加动荷载和发生变形、屈曲的可能。问题：1项目经理这种做法对吗？为什么？2项目部这种做法违反了什么原则？3脚手架倒塌还说明了哪个安全控制重点被忽视？正确答案：1项目经理这种只顾进度的做法不对。违背了“安全第一”的方针，是一种违章指挥行为，导致现场操作中完全没有安全控制。2项目部这种做法违背了施工安全控制中“预防为主”的原则。对拆网架

43、过程的技术与安全要点、危险点以及防范措施未作任何安全交底，也无安全交底记录，导致本次操作中有人的不安全行为因素存在。3项目部完全没有控制环境不安全因素这个安全控制重点。16人集中在一起操作，加上操作中的振动与冲击荷载，使脚手架受到远比设计大的荷载，产生变形屈曲。而这个变形、屈曲发生的过程中，现场没有技术与安全方面的管理人员去及时发现这一环境不安全因素，事故在完全没有安全控制的过程中发生了。这是一起安全管理有严重缺陷的事故。 某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是（ ）。A.加固处理B.返修处理C.返工处理D.

44、不作处理答案：B解析：2022版教材P180页返修处理：当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用及外观。供热管道保温材料进场后应进行（）测定。A、密度B、含水率C、导热系数D、渣球含量答案：C解析：2022版教材P149页 （2）保温材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收，并从进场的每批保温材料中任选12组试样进行导热系数、保温层密度、厚度和吸水率测定 安全隐患是泛指生产系统中可

45、导致事故发生的（ ）。A人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷B人的不安全行为、物的不安全状态C人的不安全行为和管理上的缺陷D物的不安全状态和管理上的缺陷正确答案：A用于量值传递的A类计量器具的是（）。2022A.直角尺检具B.焊接检验尺C.经纬仪D.塞尺答案：A解析：考查内容：施工现场计量器具的管理程序。A类计量器具范围：一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计。列入国家强制检定目录的工作计量器具，例如：兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机。某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由()

46、组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位答案：A解析：工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。按照建筑法的规定，以下正确的说法是（）。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：2022新版教材P97页建

47、筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。二级建造师考试题目下载7卷 第7卷背景：某新建排涝泵站设计流量为16m3/共安装4台机组，单机配套功率400kW。泵站采用正向进水方式布置于红河堤后，区域涝水由泵站抽排后通过压力水箱和穿堤涵洞排入红河，涵洞出口设防洪闸挡洪，红河流域汛期为每年的69月份，堤防级别为1级。本工程施工期为19个月，2022年11月2022年5月。施工中发

48、生如下事件：事件1：第一个非汛期施工的主要工程内容有：堤身土方开挖、回填，泵室地基处理，泵室混凝土浇筑，涵身地基处理，涵身混凝土浇筑,泵房上部施工，防洪闸施工，进水闸施工。事件2：穿堤涵洞第五节涵身施工过程中，止水片（带）施工工序质量验收评定如下表所示：事件3：2022年3月6日，该泵站建筑工程通过了合同工程完工验收。项目法人计划于2022年3月26日前完成与运行管理单位的工程移交手续。事件4：档案验收前，施工单位负责编制竣工图。其中总平面布置图（图A）图面变更了45%；涵洞出口段挡土墙(图B)由原重力式变更为扶臂式；堤防混凝土预制块护坡（图C）碎石垫层厚度由设计的10cm变更为15cm。事件5：2022年4月，泵站全部工程完成。2022年5月底，该工程竣工验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收。问题：1.从安全度讯角度考虑，指出事件1中第一个非讯期最重要的四项工程。2.根据