2022实用的装修合同合集6篇.docx

《2022实用的装修合同合集6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的装修合同合集6篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022实用的装修合同合集6篇装修合同 篇1出卖人：_注册地址：_营业执照注册号：_企业资质证书号：_法定代表人：_ 联系电话：_托付代理人：_ 联系电话：_托付代理机构：_注册地址：_营业执照注册号：_法定代表人：_ 联系电话：_买受人：_本人姓名：_ 身份证：_地址：_联系电话：_托付代理人姓名：_地址：_联系电话：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、青岛市经济适用住房管理方法及有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖经济适用住房达成如下协议：第一条 项目建设依据出卖人以划拨方式取得位于_、编号为_的地块的土地运用权。为_.该地块土地

2、面积为_，规划用途为_.出卖人经批准，在上述地块上建设经济适用住房 _.建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为 _，房地产开发经营许可证号为 _.其次条 经济适用住房销售依据买受人持经济适用住房购房证明，编号 _，购买的经济适用住房为。销售经济适用住房批准机关为_，经济适用住房销售许可证号为_.第三条 买受人所购经济适用住房的基本状况买受人购买的经济适用住房（其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：第_号房。该经济适用住房的用途为住宅，属_结构，层高为_ ，建筑层数地上_层，地下_层。该经济适用住房阳台_是，_是。该经济适用住房合同约定建筑面积共_平

3、方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。第四条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按建筑面积计算该经济适用住房价款：1.核定住房标准内的建筑面积为_平方米，单价为（_币）每平方米_元，金额为（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。2.超出核定住房标准的建筑面积为_平方米，单价为（_币）每平方米_元，金额为（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。该经济适用住房金额合计为（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。第五条 面积确认及面积差异的处理经济适用住房交付后 ，合同约定面积与产权登记面积有差异的，双方同意按第_种方式进行处理：

4、1.合同约定面积与产权登记面积误差比肯定值在3% 以内（含3% ）时，以产权登记为准，按每平方米原价格不变多退少补。合同约定面积与产权登记面积误差比肯定值超出3%，买受人有权退房，出卖人按银行同期利率支付利息。买受人不退房，误差大于3% 的部分的房价款由出卖人担当，产权归买受人。误差小于3%的部分，由出卖人按原价款退还买受人。2.双方约定：_ .第六条 付款方式及期限买受人按下列第_种方式按期付款：1.一次性付款乙方在_年_月_日前付清全部房价款_%的，甲方赐予乙方占付款金额_%的实惠，即实际付款额为（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。2.分期付款乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付

5、甲方或汇入甲方指定的_银行（帐户名称_ ，帐号：_ ）（1）_年_月 _日前支付全部房价款的_%，计（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元；（2）_年_月_日前支付全部房价款的_%，计（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元；（3）_年_月_日前支付全部房价款_%，计（_币）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元；（4）_年_月_日前支付全部房价款的_%，计（_币）_仟_佰_拾_ 万_仟_佰_拾_元。3.贷款方式付款（1）买受人应于_年_月_日前支付全部房价款的_%，计_元；（2）买受人应于_ 年_月_日前支付全部房价款的_%，计_元；（3）买受人应于_ 年_月_日前首付款付清后，持有关材料于_年

6、_月_日前到_银行办妥贷款手续，否则视为买受人违约。第七条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_种方式处理：1.逾期在_日之内，自本合同规定的应付款限期其次日至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，合同接着履行。2.逾期超过_天后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_ %向出卖人支付违约金。第八条 交付期限出卖人应当在_年_月_日前，依照人民政府的有关规定，将具备下列第_ 种条件，并符合本合同约定的经济适用住房交付买受人运用：1.该经济适用住房阅历收合格。2.该经济适用住房经综合验收合格。3.该经济适

7、用住房经分期综合验收合格。4.该经济适用住房取得经济适用住房交付运用批准文件。但如遇下列特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的；2.双方约定：_.第九条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特别状况外，出卖人未按本合同规定的期限将该经济适用住房交付买受人运用，按下列第_种方式处理：1.逾期不超过_日，自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金，合同接着履行；2.逾期超过_日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解

8、除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。第十条 规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更影响到买受人所购经济适用住房质量或运用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，将变更状况书面通知买受人：买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作出书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_天内将买受人已付款退还给买受人，并按银行同期利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协

9、议。第十一条 交接经济适用住房达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，供应住宅质量保证书和住宅运用说明书，并签署房屋交接单。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人担当。由于买受人缘由，未能按期交付的，双方按以下约定方式处理：_.第十二条 出卖人保证销售的经济适用住房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由，造成该经济适用住房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人担当全部责任。第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付运用的经济适用住房的装

10、饰、设备标准应符合双方约定达到（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理：1.买受人有权要求出卖人在_日内达到本合同（附件三）的装饰、装修和设备标准。2.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。3.双方约定：_.第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑代有关部门收取的费用和正常运行的承诺出卖人承诺与该经济适用住房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑，按以下日期达到运用条件：1.煤制气金额为：_元，供气时间为：_ ；2. _ ；3. _ ；4. _ ；5. _ .假如在规定日期内未达到运用条件，双方同意按以下方式处理：1. _；2. _.第十五条 关于产权登

11、记的约定出卖人应当在经济适用住房交付运用后_日内，将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第_项处理：1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_ %向买受人支付违约金。第十六条 保修责任住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自该经济适用住房交付运用之日起，根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。在经济适用住房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者

12、非出卖人缘由造成的损坏，出卖人不担当责任，但可帮助修理，修理费用由购买人担当。第十七条 双方可以就下列事项约定：1.该经济适用住房所在楼宇的屋面运用权；2.该经济适用住房所在楼宇的外墙面运用权；3.该经济适用住房所在楼宇的命名权；4.该经济适用住房所在小区的命名权；5. _.第十八条 买受人运用期间不得擅自变更该经济适用住房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在运用期间和其他权利人共同有享用与该经济适用住房有关联的公共部位和设施的权力，并担当相应的义务。出卖人不得擅自变更与该经济适用住房有关联的公共部位和设施的运用性质。第十九条 争议解决方式：因履行本合同发生的

13、一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商调解不成，从以下两种方式中选择一种并在所选项下打：1.提交青岛仲裁委员会仲裁。（ ）2.依法向人民法院起诉。（ ）其次十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议：_.其次十一条 合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。其次十二条 本合同正本一式二份，副本_份，自双方签字盖章或鉴证后生效，具有同等法律效力。其次十三条 自本合同生效之日起30天内，由出卖人向_申请登记备案。出卖人（盖章）：_ 地址：_法定代表人：_ 托付代理人：_开户银行：_ 帐号：_电话：_ 邮政编码：_签约地点： _买受人（盖章）：_

14、 地址：_法定代表人：_ 托付代理人：_开户银行：_ 帐号：_电话：_ 邮政编码：_签约地点： _ 签约时间：_年_月_日工商行政管理机关鉴证看法：_经办人：_ 鉴证机关（章）_年_月_日装修合同 篇2装修合同是家装中爱护业主权益的重要手段，但是假如业主在签订合同时不细致，那么就会给装修公司可趁之机。如今装修公司是想尽一切方法从业主身上获得利益。所以业主们肯定要了解驾驭装修学问保障自身利益。一、保修期缩水有些合同中保修期不明晰或笼统写成保修一年或两年。根据国家规定，住宅室内装修装饰工程的最低保修期为两年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面为五年。对于未明确保修期或保修期缩短的状况，消费者要提出并

15、协商更改。二、躲避保修责任有的装修公司单方规定，消费者在多少天内未结清工程款，将失去免费保修资格。按规定，装修方未在规定时间收到工程款，可通过合法途径维权，对于单方规定的“不予免费保修”则无法律效力。建议消费者在签订合同前就与装修施工方协商，把相关事项写明。三、转嫁纳税义务有的合同规定，假如消费者索要发票，就要担当税额。消费者有权索取发票，而且也提倡以发票作为维权依据。发票产生的税收是企业应担当的义务，制定上述合同条款的施工方有有意逃税的嫌疑。四、增加额外条款有合同规定，施工过程中消费者削减施工项目，需支付该项目减项费，或者规定施工方在施工过程中拥有运用房屋的权利等条款。施工中假如消费者要求削

16、减施工项目，应按实际状况(施工方已经付出的劳动)收取减项费，在签订合同前就应对这些细则协商。施工中，施工方只有对房屋施工的权力，无房屋运用权。五、工期规定未明确有些不规范合同中，并未明确规定工期，也未注明工期依照什么方式来计算。工期由双方协商，一般为60天。工期的计算方式一般按工作日计算。假如有特别状况须要变更工期必需经双方协商，并写明工期是按工作日还是按日历天数计算。六、工期预付款条款不明有的合同规定，施工预付款开工前支付一部分，施工进度中途支付其次部分，施工结束验收后支付余款。此处施工中途没有准确定义，若出现争议消费者较被动。对于这些合同条款，不仅要按范本签订，还应标明施工进度详细指哪个阶

17、段。签订装修合同留意以下十个方面内容1、关于合同文件一个比较完整的家装合同除了工程预算、设计图纸以外，还应当包括关键施工项目的施工工艺、施工安排以及甲乙双方的材料选购单。施工工艺是一个约束施工方严格执行约定工艺做法、防止偷工减料的法宝。而在合同当中要有一个施工安排，主要是因为目前家庭装修拖延工期的现象比比皆是，而消费者又很难在施工方起先拖延工期的时候就发觉问题，因此，一份比较严谨的施工安排就是消费者爱护自己的必要武器。现在许多的家装合同对于合同甲乙双方的材料选购单都不太重视，尽管合同里作了一些规定，但是大多比较粗浅，主要反映在对于材料的品牌、选购的时间期限以及验收的方法、验收人员没有做出明确规

18、定。因此，上述在家庭装修合同当中一般简单忽视的一些文件尽量不要遗漏。2、关于设计图纸许多家庭装修的纠纷都反映在对工程项目的理解上。比如对一些项目造型的理解，由于没有较为具体的图纸，可能设计师和消费者在理解上会有一些差距，有的项目由于图纸不明确，在详细尺寸上也会存在差距。因此，建议您在签合同的时候，尽量把图纸打算齐全，避开开工以后再进行这些方面的工作，出现不必要的麻烦。3、关于工程预算家庭装修的工程预算，目前正规装饰公司交给消费者的一般是比较完整的。一份依据目前运用的上海市家庭居室装饰装修工程施工合同相关表格做出来的工程预算，包括工程项目、数量、单价、参考材料等等在内的关键项目基本上不会有什么缺

19、陷。但是，有的消费者反映，做工程结算的时候，结算金额与自己的预期时常有差距。其实除了在施工过程当中的工程变更所发生的费用改变以外，主要的缘由在水电改造上。原来，在装饰公司和消费者签订家装合同的时候，由于现场一些状况在这个时候不是很清晰，所以报价里一般标注的是水电改造的项目单价，工程总费用里不包含水电改造的费用。而工程结算的时候，做的是全部工程项目的结算，出现差距就是必定的了。因此，在这里建议您，尽量要求装饰公司在工程报价里给您一个水电改造的参考报价。4、避开做不到的条款很多家庭装修的投诉都是由不切实际的合同条款带来的。有的合同条款规定了在相关的工程报价之下根本达不到的施工质量，有的合同条款规定

20、了在任何条件下都不行能做到的室内空气环境条款。比如曾有一位业主在合同的附加条款中要求“装修完工以后，请专业监测机构对室内环境进行监测，要求室内肯定环保”。但什么是“肯定环保”?首先在概念上搞不清晰，更何况凡是装修过的住宅都会不同程度存在肯定的环境污染问题，任何人或任何公司都做不到“肯定环保”。装修合同 篇3甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，依据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的供应安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.

21、及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格根据本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。其次章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的协作。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发觉问题刚好提出并通知乙方刚好订正.3）向乙方供应满意施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方供应的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确

22、保工程进度，根据甲施要求完成各项工作。3）负责根据经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的爱护，保养。5）做好施工记录.隐藏工程记录，并汇合施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收运用。7）负责培训甲方运用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必需听从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以惩罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并刚好清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的平安培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方平安部门的多项管理制度，乙方发生的一切平安事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1

23、材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3全部材料均由乙方组织选购，甲方须供应一封闭场所供乙方保管材料运用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行选购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等全部的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常运用后，甲方支付至全部款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最终决算为实

24、际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必需开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即起先进行施工打算工作。6.2依据甲方的施工进度支配施工工作。_年_月_日起先施工。6.3乙方的施工安排支配需经甲方书面确认后方可执行；甲方缘由造成的停工及工期延误，乙方必需当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变

25、更无效，不行作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方供应本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并供应全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应刚好修正，并直至工程验收合格。第九章保证及惩罚9.1乙方保证本系统中所运用的全部产品免受第三方提出关于侵扰其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常运用。9.3乙方保证根据甲方施工进度支

26、配完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内供应4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方供应综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后起先计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后起先计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费修理.更换（详见产质保规定），保障产品的正常运用。整个系统乙方供应2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.修理，但下列状况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，

27、受潮，自然灾难，雷击等。质保期后乙方供应修理服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方担当。9.7如在接入弱电系统工程中因运用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方担当10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部格外，合同其它部分接着执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方

28、协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修合同 篇41、预算测量动手脚在每一笔装修订单中，也许有10%到20%利润是通过虚报面积拿到的。大多数状况下，丈量装修面积的工作由装修工完成，就算业主拿好纸笔在一边记录，但是装修工测量时手势的变动是不易察觉的。原来25厘米的长度很可能变成28厘米。这里多出3厘米那里多出3厘米，这些多出部分的材料费就全进了装饰公司的口袋。2、实行拆分报价忽悠业主为了赚钱，装修公司总会费尽心机，实行拆分报价的方式。原来很简洁的一个衣橱，只要报出总价就可以了，但是精明的装修公司则不然，须要

29、多少木板，多少油漆，多少人工，随后加在一起。这样一来就比总体报价高出了很多。比如油漆工，他可以一挥而就地把家装中墙面、衣橱、储物柜等全部的油漆刷下来，但若拆开算，衣柜的油漆要等干了再刷其次、第三遍，墙面要连刷三四遍。3、合同中的装饰材料往往模糊其辞有些合同里，装修公司对材料写得模糊其辞，实际装修时，可能用假冒伪劣的材料。当业主追究时，装修公司便拿出当时的合同，称业主没有指定材料品牌。一旦业主要求运用高品质、环保的装修材料，装修公司便会要求加价。有的装修公司还在合同中注明，装修中如原品牌材料没货时，乙方装修公司可临时更换相同型号的材料。但这个“同”，是同质量的还是同类材料的，却没写明。4、虚报建

30、材损耗谈到装饰公司给业主报的损耗，装修的损耗远没有装饰公司说的那么高。各类工艺正常的损耗：800mm800mm地砖损耗在百分之六，300mm450mm墙砖损耗在百分之五乳胶漆的损耗在百分之三地板的损耗在百分之五。装修合同是装修业主也装修公司洽谈之后对装修业务的下定，是作为日后装修业主验收维权的凭证。因此有什么要求或者协商的相关事项都须要在装修合同中写得清清晰楚，白纸黑字真凭实据才是对业主利益最好的爱护。签订装修合同前提是签装修合同时心中不能再有疑问，要把一切的疑问都解决在签合同之前，并把全部的条款都写在合同之上，否者签合同时的疑问很可能就会变成装修后的缺憾。5、工期约定一般2居室100平米的房

31、间，简洁装修的话，工期在35天左右，装饰公司为了保险，一般会把工期约定到45-50天，假如您焦急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款。6、付款方式一般的装修合同，约定首付60%，木工验收合格后交纳35%，完工后交纳5%。假如根据这样的付款形式的话，在工期过了一半左右后，您就已经向装饰公司交了95%左右的费用，假如装修的后期出了什么问题的话，就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候，能把首付压到30%，中期交纳30%。中期款：一般合同上约定的中期付款时间，只是简洁的标明“工程过半，木工收口”。但是一个工地往往是多项目交叉作业，正规的工期过半应当是：木器制作结束;厨卫墙、地砖、吊顶结

32、束;墙面找平结束;电改造结束。7、增减项目装修过程中，很简单有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价原委应当是多少呢?假如等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。所以假如有可能，最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。还要留意一点，最终结算费用的时候，你应当支付的增减费用，都应当是在该项目施工前，由您签字认可的.，假如是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。8、水电费用装修过程中，现场施工都会用到水，电，煤气等。一般到工程结束，水电费加起来是笔不小的数字，这笔费

33、用应当谁来支付，在合同中也应当标明。9、按图施工严格根据您签字认可的图纸施工，假如在细微环节尺寸上和您在设计图纸上的不符合，您可以要求返工。10、监理和质检到场时间和次数一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成，质检人员和监理是装饰公司对他们最重要的监督手段，他们到场巡察的时间间隔，对工程的质量尤为重要。监理和质检，每隔2天应当到场一次。设计也应当3-5天到场一次，看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。11、工程完工后期不同的项目有不同的保修期，业主可依详细状况与公司协商，保留原证件或扣留部分工程款作为装修的质量保证金。12、项目变更预算项目变更时，双方应当重新签订协议。13、合同形式上述

34、装修合同有三种形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在装修中还应留意以下几种状况，装修公司包料的，要向其索要购买的材料明细表、合格证、发票;业主自己包料的，选用的材料必需符合国家标准，有质量检验合格证明、有中文标记的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，禁止运用国家明令淘汰的装修材料。14、合同签订合同签订要由法定代表人签订，如有托付代理人的，须要复印托付书，同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应当加盖公司章，还要索要项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联系电话。15、保修条款装修的整个过程现在主要还是以手

35、工现场制作为主，没有实现全面工厂化，所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内，装饰公司应当实施的责任就尤为重要了。比如出了问题，装修公司是包工包料全全负责保修，还是只包工，不负责材料保修，或是还是有其他制约条款，这些都肯定要在合同中写清晰。16、售后服务装修合同留意事项中售后服务不能忽视。最突出的问题是保修期内出现问题，装修公司有意拖延时间或以种种借口不给修理。因此，消费者在签订合同时就应在合同中注明保修期限，分期付款方式等内容，以防备装修公司把风险全部留给消费者。装修合同 篇5发包人：_承包人：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程地点：_。2、工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。3、工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。4、合同价款：本合同工程造价为（大写）_元。其次条：工程监理