二级建造师预测试题7卷.docx

《二级建造师预测试题7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师预测试题7卷.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师预测试题7卷二级建造师预测试题7卷 第1卷施工质量检查中工序交接检查的“三检”制度是指（ ）。A.自检、互检、专检B.质量员检查、技术负责人检查、项目经理检查C.施工单位检查、监理单位检查、建设单位检查D.施工单位内部检查、监理单位检查、质量监督机构检查答案：A解析：2022版教材P162页工序交接检查：对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。施工方信息管理手段的核心是（ ）。A.实现工程管理信息化B.编制信息管理手册C.建立基于互联网的信息处理平台D.建筑信息模型答案：A解析：当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委

2、托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（ ）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉答案：A解析：2022版教材P311页针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得#别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。在建设工程项目招标阶段，不属于建设监理工作的主要任务是（）。A.拟订或参与拟订建设工程施工招标方案B.组织建设工程设计方案竞赛或设计招标，协助业主选择勘测设计单位C.参与建设工程施工招标的组织工作D.准备建设

3、工程施工招标文件答案：B解析：2022新版教材P42页 （二）施工招标阶段建设监理工作的主要任务（1）拟订或参与拟订建设工程施工招标方案；（2）准备建设工程施工招标条件；（5）参与建设工程施工招标的组织工作。 #建筑地面工程施工时，铺设材料温度的控制应符合下列要求（ ）。A.采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设不应低于5B.用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于5C.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10D.采用砂、石材料铺设时，不应低于5E.采用自流平、涂料铺设时，不应低于5，也不应高于30答案：A,B,C,E解析：2022版教材P107“1）采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低

4、于5；2）采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10；3）采用砂、石材铺设时，不应低于0；4）采用自流平、涂料铺设时，不应低于5，也不应高于30”。因此D选项错误。建设工程安全生产管理条例规定，达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程的专项施工方案，须经（）签字后方可实施。A.施工单位总经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.设计单位总设计师E.政府安监部门负责人答案：B,C解析：2022版教材P219页专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字，加盖执业印章后实施填石路堤施工时应该注意的要点是（）。A.二级及二级以上公路的填石路堤应分层填筑、分层压实B.

5、在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按设计要求设过渡层C.压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机D.应该将软质石料与硬质石料混合均匀，混合填筑E.岩性相差较大的填料应分层或分段填筑答案：A,B,C,E解析：填石路堤施工技术有：（1）二级及二级以上公路的填石路堤应分层填筑压实。（2）岩性相差较大的填料应分层或分段填筑。严禁将软质石料与硬质石料混合使用。（3）中硬、硬质石料填筑路堤时，应进行边坡码砌，码砌边坡的石料强度、尺寸及码砌厚度应符合设计要求。边坡码砌与路基填筑宜基本同步进行。（4）压实机械宜选用自重不小于18t的振动压路机。（5）在填石路堤顶面与细粒土填土层之间应按设计要求设过渡层。根据

6、上面分析，“D.应该将软质石料与硬质石料混合均匀，混合填筑”错误，因为严禁将软质石料与硬质石料混合使用。关于建筑钢材力学性能说法错误的是( )。A.钢材的塑性指标通常用伸长率表示B.伸长率越大,说明钢材的塑性越小C.钢的冲击性能受温度的影响较大,冲击性能随温度的下降而减小D.钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高答案：B解析：2022版教材P27页结构用的材料中的“钢材”。钢材主要性能包括力学性能(拉伸性能、冲击性能、疲劳性能)和工艺性能(焊接性能、弯曲性能)。(1)屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。(2)抗拉强度:抗拉强度/屈服强度=强屈比,是评价钢材可靠性的

7、参数;强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。(3)伸长率:钢材的1塑性指标通常用伸长率表示;伸长率越大,说明钢材的塑性越大。某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工（含室外电缆敷设）。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发

8、现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交底内容，但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底。(2)接地体的连接不符合规范要求。(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。3写出本工程接地体连接的技术要求答案：解析：3.接地体连接的技术要求:应采用搭接焊接，搭接长度为局钢宽度的两倍，并有三个邻边施焊。二级建造师预测试题7卷 第2卷(2022年

9、)某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据标准施工招标文件，该通行权应当由（ ）。 A.承包人负责办理，并承担有关费用 B.承包人负责办理，发包人承担有关费用 C.发包人负责办理，并承担有关费用 D.发包人负责办理，承包人承担有关费用答案：C解析：发包人的责任义务，提供七通一平。支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷，应采取的措施是()。A.加设锚杆B.增设坑内降水设备C.支护墙背卸土D.密实混凝土封堵答案：B解析：2022版教材P217页（4）支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷，应采取增设坑内降水设备降低地下水、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑等方

10、法及时处理。某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装；填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭；石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用

11、石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。问题：1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理？说明理由。2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点？3.事件三中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样？答案：解析：1.建设单位将门窗单独发包不合理。理由：根据建设工程质量管理条例,发包人不应将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分后分别发包给不同的承包单位（或答：该门窗发包属肢解发包）。2.交叉作业安全控

12、制要点如下：(1)交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作（或答：要做到下部作业人员位置处在上部落物可能坠落半径范围外）。(2)当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护。3.事件三中不妥之处和正确做法分别如下：不妥一：石膏板横向铺设；正确做法：石膏板竖向铺设。不妥二：隔墙两侧面板对称逐层安装,填充隔声、防火材料逐层跟进；正确做法：先安装好一侧面板,再进行隔声、防火材料填充,最后封闭另一侧面板。不妥三：先固定石膏板四边后固定板中部；正确做法：石膏板固定应从板中部开始,向四边固定。4.再次检测时取样：抽检数量应增加1倍（或答：双倍取样）,并应包含同类型房间和原不合格房间。1.根据建设工程质量管理条

13、例（国务院令第279号）第78条规定：(1)本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。(2)本条例所称违法分包，是指下列行为：1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。(3)本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分

14、包的名义分别转给其他单位承包的行为。门窗工程作为装饰装修分部工程中的一个子分部工程，只能由装饰装修施工单位（可能是总承包单位，也可能是专业分包单位）来施工，而不能单独发包给另一施工单位。解题思路：本题考核考生对肢解发包概念的掌握。2.根据相关规范：交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外；当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。解题思路：这是一道安全管理的题，主要考核考生对交叉作业安全控制要点的掌握。3.当骨架隔墙饰面板采用石膏板时，其饰面板的安装在相关规范中规定如下：(1)安装石膏板前，应对预埋隔墙

15、中的管道和附于墙内的设备采取局部加强措施。(2)石膏板应竖向铺设，长边接缝应落在竖向龙骨上。双面石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上；需进行隔声、保温、防火处理的应根据设计要求在一侧板安装好后，进行隔声、保温、防火材料的填充，再封闭另一侧板。(3)石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm，中间部分螺钉的间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为1015mm。安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面；钉眼应用石膏腻子抹平。(4)石膏板应裁割准确，安装牢固时隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有3mm的槽口，槽口处加注嵌缝膏，使面板与邻

16、近表层接触紧密。石膏板的接缝缝隙宜为36mm。解题思路：这是一道装饰装修施工技术的题，主要考核考生对石膏板骨架轻质隔墙施工技术要点的掌握。4.根据民用建筑工程室内环境污染控制规范（2022年版）GB50325-2022第6.0.19条规定，当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范的规定时，应查找原因并采取措施进行处理，并可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检数量应增加1倍。并应包含同类型房间及原不合格房间。再次检测结果全部符合本规范的规定时，应判定为室内环境质量合格。注：民用建筑工程室内环境污染控制规范（2022年版）GB503252022已更新为民用建筑工程室内环境污染控制规范GB503

17、25-2022。解题思路：这是一道质量验收的题，主要考核考生对室内环境质量验收程序和方法的掌握。下列交通安全设施中，属于交通标志的有 （)A.禁令标志 B.旅游区标志C.里程标 D.线形诱导标E.道路施工安全标志答案：A,B,E解析：2022版教材P184交通标志主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、道路施工安全标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。而“里程标”主要作用是标识出道路里程和公路用地界限，线形诱导标属于“视线诱导设施”。 下列关于抵押的效力的表述正确的是（ ）。A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，该转让行为无效B.抵押人转让抵押物的价款，全部属于抵

18、押权人所有C.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。 答案：C,D,E解析：抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。A选项错。D选项正确。 抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。B选项错。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。C选项正确。转让抵押物的价款不

19、得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。E选项正确。施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师审 查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织设计和工程进度计划本身存在 缺陷，对此应由（ ）承担责任。A.发包人 B.工程师C.工程师与承包人共同 D.承包人答案：D解析：本题主要考査对2Z106021施工承包合同的主要内容（承包人的责任和义务）”的掌握。下列行为中，属于工程安全不良行为的是（ ）。A、 未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的B、 在施工中偷工减料的，使用

20、不合格建筑材料、建筑构配件和设备的C、 不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D、 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的答案：A解析：（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（ ） 。 A 120mm 厚墙 B 砌体门窗洞口两侧 450mm 处C 独立柱 D 宽度为 800mm 的窗间墙答案：B解析：参考教材 P70。 不得在下列墙体或部位设置脚手眼：（1） 120mm 厚墙、 料石清水墙和独立柱；（2） 过梁上与过梁成 60 角的三角形范围及过梁净跨度 1/

21、2 的高度范围内；（3） 宽度小于 1m 的窗间墙；（4） 砌体门窗洞口两侧 200mm（石砌体为 300mm） 和转角处 450mm（石砌体为 600mm） 范围内；（5） 梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内；（6） 设计不允许设置脚手眼的部位。路基边坡坡面防护可以防止和延缓软弱岩土的（ ）。A.崩塌B.碎裂C.风化D.剥蚀E.搬运答案：B,C,D解析：2022版教材P30边坡坡面防护可以防止和延缓软岩土的风化、碎裂、剥蚀等演变过程。二级建造师预测试题7卷 第3卷立井井筒工程验收时，现浇混凝土井壁的施工质量检査通常不包括（ ）。A.井壁外观B.井壁厚度C.混凝土强度D.钢筋数量答案：D解

22、析：埋件的二期混凝土强度达到（ ）以后方可拆模，拆模后，应对埋件进行复测，并做好评记录。A.50% B.70%C.90% D.100%答案：B解析：工程项目信息管理的核心指导文件是（ ）。A.信息编码体系B.信息分类标准C.信息管理手册D.信息处理方法答案：C解析：在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 某水库工程总库容为500万m3，其次要建筑物工程的注册建造师执业工程规模标准为()型。A.大(1)B.大(2)C.中D.小答案：C解析：2022版教材P363页水库工程次要建筑物工程执业规模分为中型和小型，中

23、型的级别是1.00.001亿立方米,小型的是小于0.001亿立方米，所以本题执业规模为中型。这里要注意和工程规模区分开# 防眩设施主要分为（ ）。A人造防眩设施B绿化防眩设施C自然防眩设施D机械防眩设施E防撞筒正确答案：AB关于矿井涌水水源的一些特点，说法正确的是()。A.地表水主要是指渗入土地中的雨水B.松散层的裂隙涌水经常带有泥沙C.断层不一定成为地下涌水的通道D.砂岩、石灰岩通常成为裂隙水的主要通道E.老窑水经过一定时间后就可以疏干答案：C,D解析：矿井涌水的水源包括有地表水、地下水、大气降水、老窑水等几类。地表水不是指地面降水，而是河、湖等地面水源部分，这些地表水可以通过表土含水层与井

24、筒贯穿或者和矿层、巷道顶底板相接触，涌水直接涌入巷道(A)。地下水的涌水可以通过表土的松散含水层、基岩裂隙岩层，也有是因为溶洞水；表土涌水的途径是通过松散含水层的空隙而非裂隙(B)。裂隙渗漏水是指基岩的一些岩体，常常是砂岩、石灰岩含水层(D)。基岩如果有是压剪性断层带时，断层破碎带可能会形成一层致密的泥层而阻断含水层，这时断层就不成为涌水通道(C)。老窑是人为的洞穴水，如果没有导通含水层，则涌水经过一段时间后会疏干，但是如果和含水层有联系时，就不会具有很快可以疏干的特点(E)。因此本题的合理选项应为CD。甲、乙公司双方在施工合同中约定,双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生

25、合同纠纷,甲公司欲申请仲裁,却发现合同签订地没有仲裁机构,而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构,但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此,甲公司可以向()。A.合同履行地法院起诉B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：2022版教材P307此题当中没有选定的仲裁委员会,所以仲裁协议无效,只能诉讼。合同当中没有约定诉讼的人民法院,因此基于合同纠纷的协议管辖,此纠纷可由被告住所地或者合同履行地的人民法院管辖,即合同履行地法院或者乙公司所在地法院。民事诉讼法规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民

26、法院管辖。关于工程总承包企业的说法，正确的有（ ）。A.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目B.工程总承包企业可以根合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责D.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包E.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位答案：B,D,E解析：2022版教材P 96选项A错误，仅具有施工资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的设计业务依法分包给具有相应设计资质的企业。选项C错误，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得

27、再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 钢板桩围堰施打顺序按施工组织设计规定进行，一般（ ）。A由下游分两头向上游合龙B由上游开始逆时针施打至合龙C由上游分两头向下游合龙D由下游开始顺时针施打至合龙正确答案：C二级建造师预测试题7卷 第4卷基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质的( )对基坑工程实施现场检测。A.施工总承包单位B.土方工程分包单位C.项目管理公司D.第三方答案：D解析：2022版教材P58页基坑监测要求，原文基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。根据水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL 1762

28、022），施工质量评定表应由（）填写。A、项目法人 B、质量监督机构 C、施工单位 D、监理单位答案：C解析：考点:水利工程验收的内容。施工单位应按单元工程评定标准检验工序及单元工程质量，作好书面记录，在自检合格后，填写水利水电工程施工质量评定表报监理单位复核。根据建筑施工场界噪声限值（GB12523-2022），推土机在夜间施工时的施工噪声最大声极限值是()dBA.65B.70C.75D.85答案：B解析：2022新版教材P220页 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB，表2Z105042-2表中夜间建筑施工场界噪声限值表为55dB.所以15+55=70dB关于需要消防设计的工程建

29、筑，以下说法正确的是（ ）。A、 建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核B、 未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证C、 需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案D、 应当进行消防验收的建设工程未经公安消防机构消防验收，不得投入使用答案：D解析：对于依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投人使用的，消防法规定，由公安机关消防机构责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处3万元以上30万元以下罚款。可得出D正确。在中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石中进行注浆时应选用（ ）。A.劈裂注浆B.压密注浆C.渗透注浆D.电动化学注浆答案：C解析：参

30、见表2K313023电站锅炉中的锅是由汽包以及（）等组成。A.再热器B.过热器C.省煤器D.预热器E.燃烧器答案：A,B,C解析：本题考查的是锅炉系统主要设备。锅由汽包、下降管、集箱（联箱）、水冷壁、过热器、再热器、气温调节装置、排污装置、省煤器及其连接管路的汽水系统组成。根据合同法，下列情形属于合同无效的是（ ）。A、 当事人丧失履约能力B、 当事人对合同有重大误解C、 违反法律的强制性规定D、 违反法定的形式答案：C解析：合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(

31、4)损害社会公共利益；(5)违反法律、的强制性规定。某施工单位承包了跨湖区某大桥的滩地引桥施工，该引桥全长2420m，共44孔，每孔跨径55m。上部结构为预应力混凝土连续箱梁，桥跨布置为四跨一联，采用MSS55下行式移动模架施工，每联首跨施工长度为55m+8m，第2、3跨施工长度为55m，末跨施工长度为47m。事件一：移动模架两主梁通过牛腿支承托架支撑在桥墩墩柱或承台上，模板系统由两主梁支承（如图41、图42所示）。首跨施工主要工序为：（1）移动模架安装就位、调试及预压；（2）工序D；（3）底模及支座安装；（4）预拱度设置与模板调整；（5）绑扎底板及腹板钢筋；（6）预应力系统安装；（7）内模就

32、位；（8）顶板钢筋绑扎；（9）工序E；（10）混凝土养护、内模脱模；（11）施加预应力；（12）工序F；（13）落模拆底模；（14）模架纵移。首跨施工完成后，开始移动模架，移动程序包括：（1）主梁（横梁）横向内移；（2）主梁（横梁）横向外移；（3）主梁（导梁）纵移过孔；（4）主梁（横梁）及模板系统就位；（5）解拆模板、降下主梁。事件二：模板安装完毕后，施工单位在浇筑混凝土前，对其平面位置及尺寸、节点联系及纵横向稳定性进行了检查。事件三：箱梁混凝土设计抗压强度为50MPa，施工过程中按规范与试验规程要求对混凝土取样制作边长为150mm的立方体标准试件进行强度评定，试件以同龄期者三块为一组，并以同

33、等条件制作和养护，经试验测定，第一组三块试件强度分别为50.5MPa、51.5MPa、61.2MPa，第二组三块试件强度分别为50.5MPa、54.7MPa、57.1MPa，第三组三块试件强度分别为50.1MPa、59.3MPa、68.7MPa。事件四：上部结构箱梁移动模架法施工中，施工单位采取了如下做法：（1）移动模架作业平台临边护栏用钢管制作，并能承受1000N的可变荷载，上横杆高度为1.2m；（2）模架在移动过孔时的抗倾覆系数不得小于1.5；（3）箱梁混凝土抗压强度评定试件采取现场同条件养护；（4）控制箱梁预应力张拉的混凝土试件采取标准养护。事件五：根据交通运输部公路桥梁和隧道工程施工安

34、全风险评估指南（试行）要求，施工单位对该桥梁施工进行了总体风险评估，总体风险评估为级，施工过程中对大桥施工安全风险评估实行动态管理。1.写出图41、图42中构件A、B、C的名称。2.事件一中，写出箱梁施工的主要工序D、E、F的名称。写出首跨施工完成后模架移动的正确顺序（用编号表示）。3.事件二中，对安装完毕的模板还应进行哪些检查？4.分别计算或评定事件三中三组试件的混凝土强度测定值。5.逐条判断事件四中施工单位做法是否正确，并改正错误的做法。6.事件五中，是否需要对移动模架箱梁施工进行专项风险评估？为进行安全风险评估动态管理，当哪些因素发生重大变化时，需要重新进行风险评估？答案：解析：1.A是

35、主梁（或主桁梁）、B是导梁（或鼻梁）、C是牛腿支承托架（或牛腿横梁）。2.工序D是侧模安装就位，E是箱梁混凝土浇筑，F是预应力管道压浆及封锚。模架移动的正确顺序为：（5）、（2）、（3）、（1）、（4）。3.还应检查顶部标高（或：顶部高程）、预拱度。4.第一组试件强度测定值为：51.5MPa，第二组试件强度测定值为：（50.5+54.7+57.1）/3=54.1MPa，第三组试件数据无效，不能用于强度测定。5.（1）正确；（2）正确；（3）错误，更正为“箱梁混凝土抗压强度评定试件应采取试验室标准养护”；（4）错误，更正为“控制箱梁预应力张拉的混凝土试件应采取现场同条件养护”。6.需要进行专项风

36、险评估。当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。石质路堑施工的开挖方式中，（）是将膨胀剂放入炮孔内，利用产生的膨胀力缓慢地作用于孔壁，经过数小时至24h达到300500MPa的压力，使介质裂开。A.直接应用机械开挖B.混合式开挖C.钻爆开挖D.静态破碎法答案：D解析：2022版教材P4页将膨胀剂放入炮孔内，利用产生的膨胀力，缓慢的作用于孔壁，经过数小时至24h达到300500MPa的压力，使介质裂开。二级建造师预测试题7卷 第5卷某水利枢纽工程总库容为9000 万m3，装机容量33 万kw。其水库大坝为土石坝，坝高105m，则大坝的级别为（

37、）级。A1B2C3D4答案：A解析：袋装砂井施工规定说法正确的是（）A.砂宜以风干状态灌入砂袋，应灌制饱满、密实，实际灌砂量可小于计算值B.聚丙烯编织袋可长时间暴晒C.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋;当发生砂袋带出或损坏时，应在原孔的边缘重新打入D.砂袋顶部埋入砂垫层的长度不应小于0.3m，应横置答案：C解析：2022版教材P20页 袋装砂井施工应符合下列规定:1砂宜以风干状态灌入砂袋，应灌制饱满、密实，实际灌砂量不应小于计算值。2聚丙烯编织袋不宜长时间暴晒，必须露天堆放时应有遮盖，以防砂袋老化。3砂袋入井应采用桩架吊起垂直放入。应防止砂袋扭结、缩颈和断裂。4套管起拔时应垂直起吊，防

38、止带出或损坏砂袋;当发生砂袋带出或损坏时，应在原孔的边缘重新打入。5砂袋顶部埋入砂垫层的长度不应小于0.3m，应竖直埋入，不得横置 在高处作业要求中，安全带长度不应超过（ ）m。A1B2C3D4正确答案：C关于施工现场电工作业的说法，正确的有（）A.持证上岗B.用绝缘工具C.穿绝缘胶鞋D.戴绝缘手套E.带负荷插拔插头答案：A,B,C,D解析：本题考查的是临时用电、用水管理。电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具；严禁带电作业和带负荷插拔插头等。立井井筒施工采用伞形钻架配导轨钻机打眼时，炮眼深度宜

39、取()m。A、12B、23C、35D、56答案：C解析：本题考核的是伞钻钻眼深度要求。立井掘进的钻眼工作，多数采用风动凿岩机，如YT-23等轻型凿岩机以及YGZ系列导轨式重型凿岩机。前者用于人工手持打眼，后者用于配备伞形钻架钻眼。伞钻钻眼深度一般为35m。根据工程建设项目施工招标投标办法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收答案：A解析：2022新版教材P

40、82页招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 自动控制系统按系统的数学描述不同可分为（ ）。A线性系统B非线性系统C连续系统D离散系统E随动控制系统正确答案：AB属于一个大型公路工程项目中“单位工程”的是()。A、 路基B、 桥梁下部C、 桥梁承台D、 钻孔桩答案：A解析：主要考察的是单位工程划分，一个大型公路工程标段工程项目，包含着若干个单位工程，如路基、路面、隧道、桥梁、涵洞。一般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度最少要达到（）时即可拆模。A.0.5N/mm2B.1.0N

41、/mm2C.1.5N/mm2D.2.0N/mm2答案：B解析：侧模拆除要求：混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤，一般是1N/mm2；二级建造师预测试题7卷 第6卷二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A.2人B.3人C.4人D.6人答案：B解析：2022版教材P207页建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：建筑施工总承包资质序列企业：（1）特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括（ ）。A、 代

42、为承认对方的诉讼请求B、 进行和解C、 放弃诉讼请求D、 法庭辩论答案：D解析：二、诉讼代理人民事诉讼法规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。在工程测量的基本程序中，设置纵横中心线后，下一步应进行的程序是（）。A.安装过程测量控制B.设置标高基准点C.设置沉降观测点D.实测记录答案：B解析：本题考查的是工程测量的程序和方法。工程测量的基本程序：设置纵横中心线设置标高基准点设置沉降观测点安装过程测量控制实测记录等。关于检查井的说法，正确的有（）。A.深而长的暗沟（管）、渗沟及渗水隧洞，在直线段每隔一定距离及平面转弯、纵坡变坡点等处，宜设

43、置检查井B.检查井内应设检查梯，井口应设井盖C.井基如遇不良土质，应采取换填、夯实等措施D.深度大于20m的检查井，除设置检查梯外，还应设置安全设备E.检查井一般采用圆形，内径不小于0.5m答案：A,B,C,D解析：2022版教材P15页 4. 检查井、疏通井：(1) 深而长的暗沟（管）、 渗沟及渗水隧洞，在直线段每隔一定距离及平面转弯、纵坡变坡点等处，宜设置检查井、疏通井。(2) 检查井内应设检查梯，井口应设井盖。(3) 检查井一般采用圆形，内径不小于 1.0m，在井壁处的渗沟底应高出井底 0.30.4n，井底铺一层厚 0.10.2m 的混凝土。井基如遇不良土质，应采取换填、夯实等措施。兼起

44、渗井作用的检查井的井壁，应在含水层范围设置渗水孔和反滤层。深度大于20m 的检查井，除设置检查梯外，还应设置安全设备。井口顶部应高出附近地面约 0.30. 5m并设井盖。 城市道路施工准备的内容包括（ ）。A组织准备B技术准备C物资准备D动、拆迁工作E现场准备正确答案：ABCE由于分部分项工程量清单漏项或者非承包人原因引起的工程变更，造成增加新的工程量清单项目时，关于变更合同价款，下列说法正确的是()。A.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师提出适当的变更价格并确认后执行B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.工程师在收到变更工程价款报告之日起10d内应予

45、以确认D.承包人在工程变更确定后14d内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款答案：B解析：2022版教材P244页变更价款原则：除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成原则，由合同当事人进行商定，或者总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

46、任何合同一方当事人对总监理工程师的确定有异议时，按照合同约定的争议解决条款执行。 当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（ ）方法进行浇筑A.全面分层B.分段分层C.斜面分层D.局部分层正确答案：A属于工期索赔的计算方法的是（）。A.网络分析法B.比例分析法C.分项法D.通过发包方与承包方协议确定索赔的工期E.按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期答案：A,B,D,E解析：2022版教材P154页(1)网络分析法：网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期计算结果，计算出工程应顺延的工程工期(2)比例分析法：比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总

47、量(合同总造价)的比值，推断出增加或减少的工程工期(3)其他方法：工程现场施工中，可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；通过发包方与承包方协议确定索赔的工期.调解混凝土凝结硬化性能的外加剂有( )。A.缓凝剂B.早强剂C.速凝剂D.引气剂E.泵送剂答案：A,B,C解析：2022版教材P31页混凝土外加剂按其功能可主要分为4类：(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。(2)调节混凝土凝结硬化性能的外加剂。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。(4)改善混凝土其他特殊性能的外加剂。其中改善混凝土凝结硬化性能的外加剂主要包括：混凝剂、早强剂和速凝剂。二级建造师预测试题7卷 第7卷高效过滤器安装前应

48、进行外观检查，并按规范要求进行现场（ ）。A.全面清扫B.表面擦拭C.滤芯组装D.扫描检漏答案：D解析：2022版教材P151高效过滤器安装前应进行外观检查，并按规范要求进行现场扫描检漏，且应合格。注册执业人员违反法律法规因过错造成重大质量事故应承担的法律责任有()。A.责令其停止执业3个月以上1年以下B.吊销执业资格证书C.5年内不予注册D.终生不予注册E.依法追究刑事责任答案：B,C解析：2022版教材P70页建设工程质量管理条例规定，违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令其停止执业3个月以上1年以下；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册（注：在建设工程质量管理条例颁布时，注册建造师制度尚未建立，但“