22年招标师考试真题8卷.docx

《22年招标师考试真题8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年招标师考试真题8卷.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、22年招标师考试真题8卷22年招标师考试真题8卷 第1卷按进度计划编制的不同深度划分，项目进度计划的类型包括()。A、项目进度总体规划B、控制性进度计划C、项目进度总控制计划D、项目子系统进度计划E、设计进度计划答案：A,C,D解析：根据工程建设项目进度控制不同的需要和不同的用途，各项目参与方可以制定多个相互关联的进度计划构成完整的管理体系，进度计划有各种分类：按进度计划编制的深度分类，包括项目进度总体规划；项目进度总控制计划；项目子系统进度计划；项目子系统下的单项、单位工程进度计划等。按进度计划的功能性不同分类，包括控制性进度计划；指导性进度计划；实施性（操作性）进度计划等。按进度计划编制主

2、体的不同分类，包括业主方编制的项目决策阶段进度计划和建设期进度总控制计划；勘察进度计划；设计进度计划；施工和设备安装进度计划等。按进度计划所涉及的工程建设项目阶段的不同分类，包括项目全过程进度计划；年度或跨年度进度计划；短周期（如月、周）进度计划等。由各参与方各自的项目管理集成的项目管理体系中，业主的核心工作包括()。A、确定项目的功能与规模，安排筹融资B、建立项目管理体系与架构C、决定其他各方参与项目的时间、方式和条件D、制订项目管理的各项目标，并编制项目管理的全部预控计划E、优先做好自己的管理工作答案：A,B,C,D解析：业主的项目管理工作具有独特的内容与要求，其核心工作包括确定项目的功能

3、与规模，安排筹融资，建立项目管理体系与架构，决定其他各方参与项目的时间、方式和条件，制订项目管理的各项目标，并编制项目管理的全部预控计划等。招标采购项目进度管理中，确定招标工作排序的基础是（ ）。A.项目采购时间要求 B.采购工作持续时间C.采购工作资源条件 D.项目招标工作列表答案：D解析：招标工作排序的主要内容包括：项目招标工作列表，这是招标工作排序确定的基础；项目的特性；工作之间工艺关系的确定，这是招标工作排序确定的基础；组织关系的确定；外部制约关系的确定；招标实施过程中的限制和假设。依照价格法规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门，按照定价权限和范围制定的价格，称为()。A、政府指导

4、价B、政府定价C、市场调节价D、地方定价答案：B解析：本题的考点为政府定价的概念。政府定价，指依照价格法规定，由政府价格主管部门或者其他有关部门，按照定价权限和范围制定的价格。( )是以时间为基础的租赁船舶方式，即船舶所有人将船舶出租给承租人，使其使用一定时期的租船运输。A.定程租船B.定期租船 C.光船租船 D.班轮租船答案：B解析：定期租船又称期租船。它是以时间为基础的租赁船舶方式，即船舶所有人将船舶出租给承租人，使其使用一定时期的租船运输。船方除负担船员的薪金、饮食外,还应保证船舶的适航性和承担由此产生的维修和保养费用。租船人有调度和使用船舶的权力并承担由此而产生的燃料费、港口费、装卸费

5、、理货费、垫舱物料费等。工程建设项目招标投标活动投诉处理办法中规定，投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系的投诉，行政监督部门将( )。A、书面告知投诉人向其他行政机关投诉B、收到投诉书之日正式受理C、不予受理D、退回诉讼书，进行调查研究后予以受理答案：C解析：应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件报批的是 （)A.实行审核制的项目 B.实行核准制的项目C.实行审批制的项目 D.实行备案制的项目答案：B解析：实行审批制的项目，应在报送可行性研究报告之前完成环境影响评价文件的报批；实行核准制的项目，应在提交项目申请报告之前完成环境影响评价文件的报批；实行备案制的

6、项目， 应在项目开工前完成环境影响评价文件的报批。关于政府采购邀请招标，下列说法正确的有()。A、政府采购邀请招标的公告期限不少于5个工作日B、应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准C、招标采购单位应从合格的申请人名册中自行选择3家以上向其发出投标邀请书D、招标采购单位应当发布资格预审公告和招标公告E、招标采购单位发布公告当日，可以对其进行修改更正答案：B,E解析：具备下列两种情形，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后，可以采用邀请招标方式进行采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。政府采购采

7、用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日。采购人从评审合格投标人中通过随机方式选择3家以上的潜在投标人，并向其发出投标邀请书。按照招标投标法第23条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。关于总价合同，下列说法不正确的是 （）A.发包人必须准备全面的设计图纸，一般要求初步设计图纸B.发包人必须准备详细而全面的各项说明C.可分为固定总价合同和可调总价合同D.工程量清单的工程量没有约束力答案

8、：A解析：解析 A项，总价合同要求发包人必须准备详细而全面的设计图纸（一般要求施工详图）和各项说明，使承包人能够自行负责，准确计算工程量。22年招标师考试真题8卷 第2卷符合行政诉讼的起诉和受理规定的有()。A、公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出，法律另有规定的除外B、因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过10年，其他案件自行政行为作出之日起超过3年提起诉讼的，人民法院不予受理C、公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起21日内向人民法院提起诉讼D、法律、法规规定应当先向行政机关申请复议，对复议决

9、定不服再向人民法院提起诉讼的，依照法律、法规的规定E、对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼，也可以直接向人民法院提起诉讼答案：A,D,E解析：本题的考点为行政诉讼的起诉和受理。行政诉讼的起诉和受理的规定包括：(1)对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼；(2)法律、法规规定应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服再向人民法院提起诉讼的，依照法律、法规的规定；(3)公民、法人或者其他组织不服复议决定的，

10、可以在收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼；(4)公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。法律另有规定的除外；(5)因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过20年，其他案件自行政行为作出之日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理。万维房地产有限责任公司打算修改公司章程，该公司有9名股东有表决权，则修改章程的决议必须经()名以上股东通过。A、3B、4C、5D、6答案：D解析：股东会行使职权主要采用决议的形式，股东以其出资比例行使表决权。股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者

11、变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。该公司有9名股东有表决权，即必须6人以上股东通过修改章程的决议才可修改公司章程。下列有关特许经营项目招标的说法，错误的是（ ）。A.参与市政公用事业特许经营项目投标的投资者应是企业法人或是其他组织B.经营性公路建设项目投资人招标应采用公开招标方式进行C.市政公用行业实行特许经营招标的范围包括城市供水、供气、供热等行业D.参与经营性公路建设项目投标的的投资人应最近连续3年每年均盈利答案：A解析：A项，参与市政公用事业特许经营招投标活动的主体概括起来主要是政府主管部门和投资人。BD两项，交通部经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定规定，经

12、营性公路建设项目投资人招标应当采用公开招标方式进行。参与经营性公路建设项目的投资者，应最近连续3年每年均为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计。C项，市政公用事业特许经营通常采用公开招标的招标方式。按照市政公用事业特许经营管理办法规定，市政公用行业实行特许经营的范围，包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等直接关系社会公共利益和涉及有限公共资源配置的行业。标准施工招标文件（2022年版）“通用合同条款”第16. 1. 1项中因物价波动引起的合同价格调整公式中的价格指数的确定是由（ ）。A.招标人在招标文件中规定B.投标人在投标文件中约定C.招标人和中标人在合同谈

13、判时商定D.国家价格或统计部门决定答案：B解析：价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人应在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。关于建设工程施工合同质量管理，下列说法不正确的是()。A、通常情况下，发包人作为投资人，一般不具备管理工程质量的能力B、发包人应高度重视竣工验收，验收不合格的，应要求承包人整改，待整改后重新进行验收，并确保竣工验收合格后方可交付使用C、工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中过程验收是工程合同履行的重要节点D、发包人在缺陷责任期和保修期内发现工

14、程质量缺陷和问题的，应及时书面通知承包人，要求承包人予以维修，并对引起的维修费用进行清算答案：C解析：C项，工程质量验收包括进场材料设备的验收、过程验收和竣工验收，其中竣工验收是工程合同履行的重要节点，工程通过竣工验收的，承包人有权获得发包人支付全部工程价款。关于基准日的确定，下列说法错误的是()。A、对于招标发包的工程，通常规定基准日期为投标截止日期前第28天B、对于招标发包的工程，通常规定基准日期为合同签订前第28天C、直接发包的工程.基准日期为合同签订前第28天D、基准日的确定综合考虑了招标投标的具体活动或订约前谈判协商的时间答案：B解析：对于招标发包的工程，通常规定基准日期为投标截止日

15、期前第28天，直接发包的工程，基准日期为合同签订前第28天。该日期的确定综合考虑了招标投标的具体活动或订约前谈判协商的时间。建构项目合同体系的核心原则包括()。A、合理性B、合法性C、严密性D、经济性E、系统性答案：B,D,E解析：建构合同结构体系的过程是对招标项目所涉及合同的种类、阶段工作目标等进行分析，并综合考虑有效管理、成本节约等因素，对全部合同开展梳理的过程。建构项目合同体系的目的是便于后期的合同管理，其核心原则是合法性、经济性以及系统性。根据国家相关法律规定，下列关于投标保证金的说法正确的是()。A、投标保证金只能以保函形式提交B、授标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定C、

16、投标保证金自中标通知书到达中标人之日生效D、投标保证金即定金答案：B解析：A项，投标保证金形式一般有银行电汇、银行汇票、银行保函、信用证、支票、第三方担保等。C项，投标保证金的有效期应与投标有效期一致或大于投标有效期，而投标有效期从投标截止之日起算。D项，定金是指合同当事人双方为了保证债务的订立、生效或者履行，约定在合同订立前后、合同履行之前，由当事人一方先行支付给对方一定数额的金钱（包括货币或者其替代物）作为担保。投标保证金是投标人向招标人提供的投标担保，主要目的是约束和规范投标人的投标行为。因此，两者是有区别的。按照支付对价的方式划分，采购可以分为()。A、招标、询价、比选、磋商、电子竞价

17、、订单B、购买、租赁、委托、雇佣、交换C、公共采购、企业采购和个人采购D、工程采购、货物采购和服务采购答案：B解析：通常情况下，采购分为以下几类：按照支付对价的方式，采购可以分为购买、租赁、委托、雇佣、交换等。其中，对价是指一方在获得某种利益时，必须给付对方的代价。按照选择交易主体的方式，采购可以分为招标、询价、比选、磋商、电子竞价、订单等。按照采购主体的不同，采购可以分为公共采购、企业采购和个人采购。按照交易主体的国别和采购标的的来源地，采购可以分为国内采购和国际采购。按照采购标的的属性，采购可分为工程采购、货物采购和服务采购。22年招标师考试真题8卷 第3卷某项目采购人向供应商发出了包括采

18、购标的规格、价格、数量、交货期限等有关内容的要约，并获得供应商承诺。该项目采购方式是（）。A.招标采购B.询价采购C.订单采购D.比选采购答案：C解析：工程建设项目的施工安全管理主要围绕()伤害展开实施。A、坍塌、触电、高处坠落、物体打击和机械伤害B、触电、淹溺、机械伤害、起重伤害和高处坠落C、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害和高处坠落D、坍塌、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、机械伤害和物体打击答案：A解析：本题的考点为施工安全管理。工程建设项目的施工安全管理主要围绕五大常见伤害，即：坍塌、触电、高处坠落、物体打击和机械伤害等展开实施。海运提单的性质和作用主要包括( )。A、运输合同的证明B、承运货

19、物的收据C、货物质量的保证依据D、处理索赔的重要依据E、货物所有权的凭证答案：A,B,D,E解析：招标投标行政监督部门中的指导协调部门是（）。 A.国务院发展改革部门B.国务院建设部门C.国务院财政部门D.国务院监察部门答案：A解析：地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为适用部门规章的，应当（ ）。A.提请全国人大常委会裁决B.决定在该地区适用部门规章C.要求该地方人大常委会修改地方性法规D.要求部门规章的制定机关监督部门规章在该地区执行答案：A解析：依据立法法的有关规定，地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，

20、由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地区适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决。某公司希望所投资项目5年未有1000万元资金，年复利率i=10%，则现在需一次投入()万元。A、620.9B、610.51C、464.1D、683.3答案：A解析：本题的考点为一次支付系列现值的计算。本题的计算过程为：P=F(1+i)-n=1000*(1+10%)-5=1000万元*0.6209=620.9万元。关于招标代理机构的资格管理，下列说法中正确的有（ ）。A.中央投资项目招标代理机构资格，由国家发展和改革委员会负责认定B.工程建设项目招标代理机构资格，由

21、建设主管部门负责认定C.科技项目招标代理机构资格，由工业信息主管部门负责认定D.机电产品国际招标机构资格，由商务部负责认定E.药品招标代理机构资格，由省级药品监督管理部门负责认定答案：A,D解析：B项，住房城乡建设部负责从事各类工程建设项目招标代理机构资格的认定工作；C项，科技部负责科技项目招标代理机构的资格管理；E项，药品招标代理机构资格的认定方式，是由省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并报国家药品监督管理局和卫生部备案。下列各项不属于FIDIC合同条件的基本特点的是（ ）。A.国际性、广泛的适用性和权威性B.合同文本更新后，老的合同文本不再适用C.强化了工程师的作用D.程序严谨，易于操

22、作答案：B解析：FIDIC合同条件的基本特点包括：国际性、广泛的适用性和权威性；FIDIC条件包括通用条件和专用条件两部分；公正合理；程序严谨，易于操作；强化了工程师的作用；FIDIC在不断更新原有合同文本时，并不废止老的合同文本。业主与其聘请的项目管理单位组成一体团队，共同进行项目管理工作的特点有()。A、适用于保密性强的特殊项目B、可减少项目管理工作的接口和界面，提高效率C、重大事项由业主决策，管理责任划分清楚D、合同体系以项目管理单位为中心E、项目团队建设及组织融合有一定困难答案：B,E解析：业主采用业主与管理咨询单位的一体化项目管理的管理实施方式时，业主设有较小的管理机构，但不具有承担

23、相应项目全面管理的经验、能力和规模，又无意解散自己的机构，则可确定一家具有此类项目管理能力与经验的管理咨询单位派出管理团队与业主的管理机构合并办公，共同管理项目。一体化管理可减少双方工作交接的困难与时间，也有助于解决一些项目后期由业主运营管理而项目管理咨询单位对运营不够专业的问题。但采用此种实施方式的最大问题是，两个管理团队可能具有不同的企业文化、工资体系、工作系统，使一体化机构的内部融合存在风险，双方各自的管理责任也很难划分清楚。22年招标师考试真题8卷 第4卷标的物合同履行阶段项目跟踪应注意()。A、应用先进的IT技术B、信息的标准化和报表的规范化C、项目跟踪的及时性D、项目跟踪的经济性E

24、、项目跟踪和信息管理的总体规划相协调答案：A,B,C,E解析：本题的考点为项目跟踪方法选择的注意事项。项目跟踪过程中可以应用的管理方法和手段比较多，在选择采用的方法时，应注意以下几点：(1)项目跟踪和信息管理的总体规划相协调。实践中，大量的项目跟踪活动不完善，或信息收集和信息管理不协调，使项目跟踪和信息管理的效率比较低，使项目管理的整体绩效不高。(2)项目跟踪的及时性。实践中，及时收集信息，可以防止有用信息的丢失或扭曲，应注意根据信息的紧迫程度、重要程度等进行分类，确定跟踪的强度和报告的频率。(3)信息的标准化和报表的规范化。对应项目的管理和信息管理的需要，要对信息进行专门的设计，如代码设计等

25、，另外就是报表的规范设计，也非常重要。信息的标准化和报表的规范化，可以大大提高项目跟踪和信息管理的效率。(4)应用先进的IT技术。尤其是对于大型复杂的项目，一方面工期较长，跟踪时间长，信息量大；另一方面项目的空间跨度大，交通成本高。采用大型的数据库管理技术、网络数据交换技术等，可以提高进展跟踪和信息管理的效率。货物生产企业必须建立相应的质量管理体系，下列不属于这一体系的质量管理原则的是（）。A.以顾客为关注焦点 B.领导作用C.利益最大化 D.管理的系统方法答案：C解析：货物生产企业质量管理体系的质量管理原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事

26、实的决策方法；与供方互利的关系。关于项目设计，下列说法正确的有()。A、项目设计可以分为标准项目设计和非标准项目设计B、标准项目设计所需配置的参数可能相当复杂，为此会花费大量的工作时间C、非标准项目设计是指项目所需产品在设计规格参数范围之外，制造企业的研发部门对产品进行重新设计，以适应项目的需要D、标准项目设计所花费的工作时间和成本大大高于非标准项目设计，甚至可能是开发一种全新产品的重新设计E、一些管理比较完善的制造企业往往会在研发部门外设立标准项目设计、非标准项目设计部门答案：A,B,C,E解析：D项，非标准项目设计所花费的工作时间和成本大大高于标准项目设计，甚至可能是开发一种全新产品的重新

27、设计，因此对设计人员也提出了更高的要求。机电产品国际招标文件对其中的重要商务和技术条款（参数）要加注星号（“ *”），并注明若不满足任何一项标注星号（“ * ”）的条款将导致废标。原则上“ * ”号条款（参数）应当同时满足（ ）个以上潜在投标人参与竞争。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5答案：B解析：机电产品国际招标文件对其中的重要商务和技术条款（参数）要加注星号（“ * ”），并注明若不满足任何一项标注星号（“ * ”）的条款（参数）将导致废标。招标人在标注“ 号时应慎重，根据项目实际要求合理设置。若标注“ 号条款（参数）过多，则有可能使投标人竞争不充分，甚至导致所有投标均被拒绝。标注号

28、条款(参数)过少则导致形同虚设，无法达到限制目的。原则上“ 号条款（参数）应当同时满足3个以上潜在投标人能够参与竞争。国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，当排名第一的中标候选人出现下列情形时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有（? ）。A.放弃中标?B.被查实存在挂靠行为C.中标价与招标人预期差距较大?D.因不可抗力不能履行合同E.未按招标文件规定的期限提交履约保证金答案：A,B,D,E解析：招标投标法实施条例第55条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同

29、、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程建设项目的招标，一般适用的评标方法（ ）。A.性价比法 B.经评审的最低投标价法C.综合评价法 D.最低投标价法答案：B解析：经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。对于工程建设项目货物招标项目，根据工程建设项目货物招标投标办法规定，技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货

30、物，一般采用经评审的最低投标价法进行评标。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用综合评估法进行评标。一般来说，在样品鉴定中，如果缺陷率高于一定的比例，则整批货物都会被拒收。除此之外，招标人可以采取的措施包括()。A、要求供应商对货物全部进行检测B、对缺陷产品退回并要求赔偿或者换货C、在供应商的配合下，合理使用有缺陷物品D、在质量控制、生产方法或人员培训上与供应商进行交流E、视情况而定，不影响采购时间即可答案：A,B,C,D解析：一般来说，在样品鉴定中，如果缺陷率高于一定的比例，则整批货物都会被拒收。如果做出拒收决定，招标人应当及时通知供应商。除此之外，招标人可以采取的措

31、施还包括：组织人员对货物全部进行检测；要求供应商对货物进行全部检测并挑出缺陷产品；对缺陷产品退回并要求赔偿或者换货；在供应商的配合下，合理使用有缺陷物品；在质量控制、生产方法或人员培训上与供应商进行交流；确认供应商是否完全清楚规格；视情况而定，考虑更换供应商。关于商标注册的说法，错误的是()。A、国家规定必须使用注册商标的商品，未经核准注册的，不得在市场销售B、未经注册的商标可以使用，但是使用人不享有专有权C、自然人、法人或者其他组织对其注册的商法依法享有专用权D、未经商标注册人许可，法律禁止任何人以任何形式使用注册商标答案：D解析：商标法规定，自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商

32、品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。商标专用权是指自然人、法人或者其他组织对其注册的商标依法享有的专用权。由于商标有表示质量和信誉的作用，未经商标所有人同意，他人使用商标所有人的商标，有可能对商标所有人的信誉造成损害，必须严格禁止。关于支付条款的选用，下列说法正确的有()。A、通常合同只选择一种支付方式，但有时根据实际需要，也可以把两种或多种支付方式结合起来使用B、常用的结合方式有信用证与汇付结合条款，信用证与托收结合条款和汇付、托收与信用证结合条款这三种C、信用证与汇付结合条款，

33、指合同部分货款用汇付支付，预付款或余款用信用证方式结算D、信用证与托收结合条款，指合同部分货款用信用证支付，余款用托收方式结算。E、汇付、托收与信用证结合条款，指在成套设备等类型交易中，因合同金额较大，设备生产周期长，在这种情况下，一般采用汇付、托收与信用证三种方式结合的支付条款答案：A,B,D,E解析：C项，信用证与汇付结合条款，通常指合同部分货款用信用证支付，预付款或余款用汇付方式结算。例如双方约定，信用证规定凭装运单据先支付发票金额的若干比例，待货物到达目的地后，根据检验结果，按实际品质或重量计算出准确的金额，另用汇付方式支付。22年招标师考试真题8卷 第5卷世行贷款项目工程和货物采用国

34、际竞争性招标文件，可以规定（）。A、最低评标价的投标人中标后，可以通过谈判要求其再降价B、借款国投标人资格条件要求可以适当放宽C、借款国投标工程和货物评标价给予一定的优惠比例D、采用综合评估法评标答案：C解析：根据安全生产法的规定，生产经营单位应当在生产经营场所和员工宿舍设有()的出口。A、安全报警器B、标志明显、保持畅通C、附带指示灯D、安全围栏答案：B解析：安全生产法第39条第2款、第3款规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。电梯的安装、改造与维修活动必须得到()，并由具备相应资质的单位进行。A、地方安

35、全监督部门的批准B、地方质量技术监督部门的同意C、安全监察管理机构的许可D、电梯制造单位的委托或者同意答案：D解析：电梯的安装、改造和维修活动必须得到电梯制造单位的委托或者同意，并由具备相应资质的单位进行。安装、改造和维修活动结束之后，必须经安全监督部门核准的检验检测机构进行监督检验。根据相关法律规定，在政府采购货物和服务的招标项目评标过程中采用综合评分法的，评标委员会依法推荐中标候选人的排序依据包括()。A、评审得分B、投标报价C、性能指标D、技术指标E、商数得分答案：A,B,D解析：政府采购货物和服务招标项目推荐中标候选人时，如采用最低评标价法的，投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列。采

36、用综合评分法的，评审得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同时，按技术指标优劣顺序排列。采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列；投标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。根据工程建设项目施工招标投标办法，招标人要求中标人提供履约保证金，招标人一般应向中标人提供( )。A. 资金来源证明 B. 等额履约担保C. 等额预付款 D. 工程款支付担保答案：D解析： 参见教材P108在投保货物运输保险时，凡以CIF条件成交的货物，由( )办理投保手续。A、买方B、卖方C、承运方D、装运方答案：B解析：凡是按CIF或CIP价格成交的

37、出口合同，卖方在装船前，须及时按照合同的规定，向保险公司办理投保手续，填制投保单，保单日期不能晚于提单日期。下列不属于勘察设计合同的变更表现的是()。A、勘察设计错误的修改B、勘察设计进度计划的变动C、勘察设计规范的改变D、增加合同中约定的勘察设计工作量答案：A解析：勘察设计合同的变更表现为：设计图纸和说明的非勘察设计错误的修改；勘察设计进度计划的变动；勘察设计规范的改变；增减合同中约定的勘察设计工作量等。这些变更导致了合同双方的责任变化。市场对社会经济的影响主要表现在()。A、生产资料购买依赖于市场B、劳动力雇佣依赖于市场C、生产什么、生产多少依赖于市场需求D、商品的质量依赖于市场E、商品销

38、售依赖于市场答案：A,B,C,E解析：市场是指有形商品交换的场所或买卖有形商品的交换平台，是生产与流通、供给与需求之间经济关系的总和。市场对社会经济的影响主要表现在：生产资料购买、劳动力雇佣依赖于市场；生产什么、生产多少依赖于市场需求；商品销售依赖于市场等方面。下列关于招标采购项目特点的描述，正确的有 （）A.招标服务的提供与使用具有同步性B.招标采购项目进度计划必须服从总体目标的进度要求C.招标采购项目成本是指招标采购所发生的一切费用D.招标采购项目一般工作内容单纯，工作周期较短E.招标服务效能上满足客户的程度可用其适用性来度量答案：A,D解析：解析 B项，招标采购项目进度计划必须服从于生产

39、经营需要或整体项进度要求；C项，招标采购项目成本与一般的工程建设项目的成本不同，其中成本是指招标采购服务工作所发生的费用；E项，招标服务效能上满足客户的程度可用其功能性来度量。22年招标师考试真题8卷 第6卷.下列属于工程建设项目外部条件的是（ ）。A.现场作业面条件 B.社会环境 C.经济环境 D.风俗习惯E.地形、水文答案：A,D,E解析：工程建设项目的主要外部条件有：工程现场作业面条件；工程地形、地质 和水文条件；工程施工进场道路和水电通信条件；工程周围原有建筑物；工程 所在地的气候条件、潮汐情况、风俗习惯等。项目范围管理中，范围定义工作的主要成果有（ ）。A.工作大纲 B.项目许可证

40、C.工作说明书 D.工作分解结构 E.范围管理计划答案：B,C,D解析：项目范围定义是指把项目工作或可交付成果分解划分成较小的、易于管理的多个组成单元。通过项目范围定义及任务分解可有效提高费用、资源和时间估算准确性和各项工程过程的控制精度，同时也便于组织权限划分及任务分配。通过项目范围定义一般可形成项目管理的最重要成果，分别为项目许可证、工作说明书和工作分解结构。在工程建设项目招标投标活动中，行政监督部门应当自受理投诉之日起()个工作日内作出书面决定。A、15B、20C、25D、30答案：D解析：招标投标法实施条例规定，行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，并以书面形

41、式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。下列不属于通用工程勘察内容的是()。A、工程测量B、公路C、铁路D、工程水文气象勘察E、室内试验答案：B,C解析：建设工程勘察内容依据工作性质可以分为通用工程勘察内容和专业工程勘察内容两类。通用工程勘察内容包括：工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等。专业工程勘察内容则包括不同的建设工程行业，如煤炭、水利、电力、石油天然气、铁路、公路、通信、海洋工程等。下列发包人向勘察人（设计人）提出索赔要求不合理的是()。A、勘察人（设计

42、人）提交的勘察设计成果遗漏，发包人可提出减少支付设计费B、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误，发包人可提出赔偿索赔C、因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔D、勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出工期索赔答案：D解析：发包人在下列情况下可向勘察人（设计人）提出索赔：勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出违约金索赔；由于勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误或遗漏，使发包人在工程施工或使用时遭受损失，发包人可向勘察人（设计

43、人）提出减少支付设计费或赔偿索赔；因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔。工程建设项目管理的招标文件通常由招标公告、投标人须知、项目管理大纲要求、 ( )、工程技术文件、投标文件格式等组成。A.合同文件 B.招标文件 C.投标文件 D.设计文件答案：A解析：工程建设项目管理的招标文件通常由招标公告、投标人须知、项目管理大纲要求、合同文件、工程技术文件、投标文件格式等几部分组成。其招标文件的内容和格式，可以参照建设工程监理招标文件的相关内容。按有关规定，下列采购方式中，可以进行多次报价竞争的采购方式是（ ）。A.询价 B.竞价C.单一来源采购 D.竞争性

44、谈判E.邀请招标答案：B,D解析：B项，竞价是指供应商或承包人按照采购人规定的方式和期限相继提交更低出价，采购人从中选择交易对象的采购方式。D项，竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于3家的供应商或承包人谈判，商定价格、条件和合同条款，签订合同的采购方式。A项，询价是采购人从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，向其发出询价通知书让其报价，最后从中确定成交供应商的采购方式；C项，单一来源采购是指采购人直接与唯一的供应商进行谈判，签订合同的采购方式。E项，邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。ACE

45、三项均只进行一次报价竞争。根据民法通则，下列各项责任承担方式中，属于承担民事责任的方式有（）。A.停止侵害B.排除妨碍C.赔偿损失D.被吊销营业执照E. 罚款答案：A,B,C解析：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法的规定，评标委员会对投标文件进行审查时，确定供应商是否具备投标资格的活动是（ ）。A.资格性审查 B.符合性审査 C.技术性评标 D.商务性评标答案：A解析：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法第54条规定，投标文件初审，分为资格性检查和符合性检查。资格性检查是指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格；符合性

46、检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。22年招标师考试真题8卷 第7卷工程建设项目的特点有()。A、无形性B、一次性C、单件性D、易变性E、固定性答案：B,C,E解析：工程建设项目由于其一次性、单件性和固定性的特点，一般较难将不同项目、不同地点和不同时间的工程建设项目组织集中采购。AD两项是服务集中采购的特点。机电产品国际招标文件对其中的重要商务和技术条款（参数）要加注星号（*），并注明若不 满足任何一项标注星号（* ）的条款将导致废标。原则上“ * ”号条款（参数）应当同时满足_个以上潜在投标人参与竞争

47、。 （）A. 2 B. 3 C. 4 D. 5答案：B解析：机电产品国际招标文件对其中的重要 商务和技术条款（参数）要加注星号（*），并注明 若不满足任何一项标注星号（*）的条款（参数）将导致废标。招标人在标注“ * ”号时应慎重，根据项目实际要求合理凌置。若标注号条款 （参数）过多，则有可能使投标人竞争不充分，甚至导致所有投标均被拒绝。标注号条款（参数）过少则导致形同虚设，无法达到限制目的。原则上号条款（参数）应当同时满足3个以上潜在投标人能够参与竞争。根据产品质量法，下列物品中，属于“产品”的是()。A、天然的物品B、建设工程C、经过加工制作并用于销售的建筑材料D、自产自用的物品答案：C解

48、析：产品质量法所称产品，是指经过加工、制作，用于销售的产品。必须同时具备两个条件：该产品是经过加工、制作的；该产品是用于销售的。初级农产品、狩猎品和原始矿产品等未经过加工、制作的，不属于该法的调整范围。自产自用的产品，虽然经过加I、制作，但不是用于销售的，也不属于产品质量法的调整范围。建设工程不适用产品质量法规定，但是，建设工程使用的建筑材料，在其未形成整体的建设工程之前，适用本法规定。下列关于串通投标罪的表述，正确的是 （ ）A.只有损害招标人利益的串通投标，才构成串通投标罪B.因串通投标承担罚金刑事责任的，该罚金只能合并处罚C.因串通投标被定罪承担刑事责任后，可不必承担民事赔偿责任D.单位犯串通投标罪，仍可追究直接责任人员的刑事责任答案：D解析：根据刑法的规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金3投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，处3年以下有期徒: 刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯串通投标罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚