一级建造师考试真题及详解9节.docx

《一级建造师考试真题及详解9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考试真题及详解9节.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师考试真题及详解9节一级建造师考试真题及详解9节 第1节高层建筑开始进行变形观测的时点是（ ）。A.基础垫层施工时B.基础施工时C.基础底板完成后D.地下室砌筑完成后答案：C解析：2022/2022版教材P78普通建筑可在基础结构完工或地下室砲筑完工后开始进行变形观测；大型、高层建筑可在基础垫层或基础底板完成后开始进行变形观测。#某公司承担了一项通信基站设备安装工程，主要工作量包括120个宏站和240个微站设备安装。合同约定：4月1日开工，6月30日前完工；建设单位在7月10日前完成初验，10月15日前完成竣工验收。项目部根据以往工程经验，制订了进度计划和成本预算：(1)周六、日及节假

2、日期间本项目正常施工，每周完成宏站10个、微站20个，计划4月1日正式开工，6月23日完工，工期为12周。(2)宏站的施工预算费用为6000元站，微站的施工预算费用为3000元站；管理预算费用为12000元周。本工程如期开工。建设单位于4月5日向当地通信管理局提交了通信建设工程质量监督申报表，办理了质量监督申报手续。工程进行到第四周末和第八周末时的项目核算结果，见表1。工程最终于6月28日完工。建设单位于7月3日至8日组织了初验，经过试运行于10月11日至12日组织了终验，颁发了竣工验收证书，并于10月31日到当地通信管理局办理了竣工验收备案手续。1分别计算第四周末和第八周末的计划工作预算费用

3、BCWS、已完工作预算费用BC-WP、已完工作实际费用ACWP。2分别计算第四周末和第八周末费用偏差CV、进度偏差SV。3分析第四周末和第八周末进度与费用偏差情况并制定纠偏措施。4建设单位的做法有哪些不妥之处?说明正确做法。5建设单位办理竣工验收备案需提交哪些资料?6高处作业有哪些安全防护要求?答案：解析：1第四周末BCWS4=1060004+2030004+120004=1320004=528000元 BCWP4=306000+903000+120004=498000元ACWP4=425000+45000=470000元第八周末BCWP8=1320008=1056000元BCWP8=8560

4、00+1653000+120008=1101000元ACWP8=1100000元2第四周末CV4=BCWP4-ACWP4=28000元SV4=BCWP4-BCWS4=-30000元第八周末CV8=BCWP8-ACWP8=1000元SV8=BCWP8-BCWS8=45000元3第四周末成本节约、进度滞后、应对措施为迅速增加人员投入。第八周末成本节约、进度提前、应对措施为减少人员去其他项目。4建设单位的不妥之处及正确做法：(1)案例中4月1日开工，建设单位4月5日才提交不妥。建设单位应在开工前7d向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)案例中10月11日至12日竣工验收，10月31日才办

5、理备案手续不妥，建设单位应在工程竣工验收合格后15日内办理竣工验收备案手续。5应提交通信工程竣工验收备案表及工程验收证书。6高处作业的安全防护要求：(1)高处作业人员应当持证上岗；(2)作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并检查是否可靠；(3)高处作业人员情绪不稳定，不能保证精神集中时不得上岗；(4)高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒；(5)操作人员应统一指挥。上下塔时，人与人之间应保持一定距离，行进速度宜慢不宜快；(6)高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋，防止失手散落伤人；(7)严禁在杆、塔上抛掷物件；(8)当地气温高于人体体温、遇有5级以上(含)大风以及暴雨、打雷等

6、恶劣天气或能见度低时严禁高处作业；(9)高处作业确保踩踏物牢靠；(10)作业人员身体健康。水利工程建设监理的监理工程师岗位证书由（ ）颁发。A.建设部 B.人事部 C.建设部和水利部 D.水利部答案：D解析：根据水利工程建设监理规定，取得监理工程师资格，须经中国水利工程协会组织的资格考试合格，并颁发水利工程建设监理工程师资格证书。取得监理工程师注册执业资格，须取得水利工程建设监理工程师资格证书后，由国务院水行政主管部门批准注册并颁发水利工程建设监理工程师注册证书。在配线系统较为集中的值机区、商业区和办公区等宜设置（）。A.路由器B.服务器C.现场配线设备D.配线间答案：C解析： 施工项目经理的

7、职责包括（ ）。A确保工程质量B确保工程工期C确保项目建设资金的落实到位D贯彻执行有关法律法规E预防重大工程质量安全事故的发生正确答案：ABD一级建造师考试真题及详解9节 第2节下列说法中，不属于控制性进度计划内容的是（ ）。A.年度和季度施工计划是总进度的重要节点目标B.总工期跨越三个年度的进度计划C.按年度计划编制季度施工计划D.发现进度计划受到干扰时应及时采取调整措施答案：D解析：本题考查的是施工进度计划调控措施。选项D属于进度调整的内容。教材P341。关于成本控制中成本偏差的原因，下列选项中，属于业主原因的是（）。A.人工涨价B.设计错误C.投资规划不当D.建设手续不全E.法律法规政策

8、变化答案：C,D解析：根据建设工程质量管理条例,网架施工分包单位施工需依照的标准有()。A.网架设计图纸和工程施工技术标准B.网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C.网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D.网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准答案：A解析：2022版教材P299 / 2022版教材P298工程设计图纸是施工单位的施工 有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款 2% 以上 4% 以下的罚款重力式码头胸墙模板应经设计。设计时除计算一般荷载外，尚应考虑()。A.温度应力B.波浪力C.水压力D.混凝土干缩应力E.浮托力答案：B

9、,E解析：出人口控制系统主要由（）和执行部分组成。A.IC卡感应器、控制部分B.指纹、识读器、传输部分C.识读部分、传输部分、密码锁D.识读部分、传输部分、控制部分答案：D解析：一级建造师考试真题及详解9节 第3节某工程的进度计划如下图（单位/天）所示，在实际进度中，因业主提供的设计图存在偏差导致C工作延误5天，则下列选项中，错误的是（）。A.该工程的实际竣工时间为第29天B.施工方可向业主方索赔3天工期C.因C工作的延误，会使D工作最早开始时间延迟2天D.C工作的延误对G工作没有影响答案：C解析：甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误总

10、共交货210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于()。A.合同之债B.侵权行为之债C.不当得利之债D.无因管理之债答案：C解析：本题考核的是不当得利。不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。（2022 年真题）在松软含水地层，施工条件困难地段修建隧道。且地面构筑物不允许拆迁，宜先考虑（ ）。A.明挖法B.盾构法C.浅埋暗挖法D.新奥法答案：B解析：在松软含水地层、地面构筑物不允许拆除，施工条件困难地段，采用盾构法施工

11、隧道能显示其优越性。铁路高墩墩身施工的垂直提升设备主要有缆索吊机、塔吊、（）等。A.汽车吊机B.桅式扒杆C.高空作业车D.井架答案：D解析：墩身施工的垂直提升设备主要有缆索吊机、塔吊、井架等。（2022年真题）某安装公司承接一商务楼（地上 30 层、地下 2 层）的电梯安装工程，工程有 32 层 32 站曳引式电梯 8 台，工期为 90 天，开工时间为 3 月 18 日，其中 6 台客梯需智能群控，2 台消防电梯需在 4 月 30 日交付使 用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术 措施由建筑公司实施安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，

12、书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督 管理部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表 4）。电梯安装前，项目部对机 房的设备基础、井道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求；曳引电机、轿厢、层门等 部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部 件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术 要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用 了 3 天，其后面的工序（

13、群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前 完工，交付业主 1.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料? 2.项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施? 3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程比合同工期提前了多少天? 4.影响导轨安装精度的因素有几个? 5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求。答案：解析：1.电梯安装前，项目部应提供的证明文件：所施工电梯的安装许可证，告知直辖市或设区的市的安装 告知书，审批手续齐全的电梯安装施工方案；作业人员持有的特种设备操作证。 2.电梯施工安全技术措施要点： 层门洞（预留孔）靠井道

14、壁外侧设置坚固的栏杆，栏杆的高度不小于 1.2m，并设置警示标志或告诫 性文字，防止经层门洞坠落人员及向井道内拋掷杂物。 用临时盖板封堵机房预留孔，并在机房内墙壁上设警示标语，以示盖板不能随便移位，防止顶层有 杂物向下跌落。 电梯井道内设脚手架进行施工作业时，脚手架搭设后应经验收合格后方可使用，如脚手架、脚手板 是可燃材料构成的，要考虑适当的防火措施。 井道内作业人员要熟知高空作业的各项规定，并在作业中认真执行。 （此题相关知识点新版教材有所改动） 3.通过电梯施工进度计划图可知，消防电梯的验收合格时间是 4 月 21 日，而工程的开工时间是 3 月18 日，消防电梯从开工到验收合格共用了 1

15、4+21=35 天。 由于题目已知单机试运行比原工序时间多用了 3 天，所以其紧后工序群控试运行调试就推迟了 3 天开 始，导致最后竣工验收比原工序时间推迟了 3 天，所以电梯安装工程实际的结束时间是 6 月 2 日。实际施 工时间：14+30+31+2=77 天故提前的时间：9077=13 天 4.影响导轨安装精度的因素：基础的施工质量。导轨的安装质量。导轨测量基准的选择。测 量器具的选择。导轨的制造质量。环境的影响。安装人员的技术水平及操作产生的误差。 5.电梯竣工后应向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收。电梯层门验收的要求：每层 层门必须能够用三角钥匙正常开启；当一个层门或者

16、轿门（在多扇门中任何一扇门）非正常打开时，电梯 严禁启动或者继续运行。一级建造师考试真题及详解9节 第4节关于新旧桥桥梁上部结构拼接连接方式的说法，正确的 是（ ）。A. 实心板宜采用铰接连接或近似于铰接连接B. 空心板宜采用刚性连接C. T 梁之间宜采用铰接连接D. 箱梁之间宜采用刚性连接答案：A解析：根据桥梁上部结构不同类型一般采用以下的拼接连接方式：（1）钢筋混凝土实心板和预应力混凝土空心板桥，新、旧板梁之间的拼接宜采用饺接或近似于饺接连接。（2）预应力混凝土T 梁或组合T 梁桥，新、旧T 梁之间的拼接宜采用刚性连接。（3）连续箱梁桥，新、旧箱梁之间的拼接宜采用饺接连接。P67。交通标志

17、主要包括()等。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志、主标志下的辅助标志D.指路标志、旅游区标志E.防撞筒答案：A,B,C,D解析：2022版教材P268/2022版教材P262交通标志是用图形符号、颜色、形状和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导、指示等作用，使道路使用者安全、快捷到达目的地，促进交通畅通。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。金属罐中幅板搭接接头采用手工焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（ ）。A先焊短焊缝，后焊长焊缝B焊工均匀分布，同向分段焊接C焊工均匀分布，对称施焊

18、D初层焊道采用分段退焊法E初层焊道采用跳焊法答案：A,D,E解析：本题考查的是金属储罐的焊接工艺及顺序。中幅板：搭接焊接接头可采用焊条电弧焊。先焊短焊缝，后焊长焊缝。初层焊道应采用分段退焊或跳焊法；选项B 属于弓形边缘板；选项C 属于罐底与罐壁连接的角焊缝。建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位起诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有( )。A.因建设单位使用不当造成防水层损坏B.因工人操作失误造成制冷系统损坏C.因百年一遇的台风造成屋面损毁D.使用中地基基础出现非正常沉陷E.使用中主体某处大梁出

19、现裂缝答案：D,E解析：最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。平原河流丁坝宜用（ ）。A正交丁坝 B对口丁坝 C上挑丁坝D平交丁坝 E短丁坝答案：A,C解析：一级建造师考试真题及详解9节 第5节根据我国现行的企业会计准则，下列选项中，不能列入工程成本支出的是()A.处置固定资产的净损失B.提供劳务发生的使用费C.生产产品所耗用的人工费D.生产产品所耗用的材料费答案：A解析：生产成本是指构成产品实体

20、、计入产品成本的那部分费用。施工企业的生产成本即工程成本，是施工企业为生产产品、提供劳务而发生的各种施工生产费用。代理具有的法律特征包括()。A.代理行为的法律后果归属于被代理人B.代理行为的法律后果归属于代理人C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为答案：A,C,D,E解析：2022 / 2022版教材P12本题考核的是代理的法律特征。代理具有如下的法律特征：(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为；(3)代理行为必须是具有法律意义的行为；(4)代理行为的法律后果

21、归属于被代理人。下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的有（）。A.应用价值工程方法 B.审核设计预算C.编制资金需求计划 D.明确资金供应条件E.落实经济激励措施答案：C,D,E解析：建设工程项目进度控制的经济措施涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）GF-2022-0216，承包人在技术和设计方面的工作和义务有（）。A、提供建筑设计总体布局、功能分区方案 B、提供项目基础资料 C、提供现场障碍资料 D、组织设计阶段审查会议 E、对工程的安全、环境保护、职业健康标准负责答案：A,E解析：教材P283项目总承包合同的内容。选项B、C、

22、D为发包人的义务。采用ABC分析法进行存货管理，对A类存货应采取的管理方法是()。A.按总额灵活掌握B.分类别一般控制C.凭经验确定进货量D.分品种重点管理答案：D解析：本题考核的是存货管理的ABC分析法。存货管理的ABC分析法就是按照一定的标准，将企业的存货划分为A、B、C三类，分别实行分品种重点管理、分类别一般控制和按总额灵活掌握的存货管理方法。一级建造师考试真题及详解9节 第6节目前，我国采用的利润表的结构主要形式为（ ）。A. 多步式利润表B. 单步式利润表C. 报告式利润表D. 账户式利润表答案：A解析：2022年建设工程经济真题第16题本题考查的是利润表的内容。我国采用的是多步式利

23、润表，通过对当期的收入、费用、支出项目按性质加以归类，按利润形成的主要环节列示一些中间性利润指标。综上所述，本题正确答案为A。关于建筑材料采购合同中违约责任的表述，正确的是（ ）。A.对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用由采购方承担B.若采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方不能交付时，派车损失由供货方承担C.对于提前交货的情况，属于采购方自提货物，采购方接到提前提货通知后，应安排提前提货D.对于供货方提前发运或交付的货物，采购方应按提前发货的时间付款，对多交货部分在代为保管期内实际支出的保管、保养费由供货方承担答案：B解析：2022教材P278 / 202

24、2教材P275供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。发生逾期交货情况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用也应由供货方承担。如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方不能交付时，派车损失应由供货方承担。对于提前交货的情况，如果属于采购方自提货物，采购方接到提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货。对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养费由供货方承担。机场助航灯光中具有易折性要求的灯具是（ ）。

25、A.跑道中线灯B.接地带灯C.跑道边灯D.滑行等待位置灯答案：C解析：跑道中线灯，接地带灯，滑行等待位置灯都在道面上，不是立式灯具，没有易折问题，见民航机场工程管理与实务1D415022。1背景我国北方某机场场道工程计划2022年5月30日开工，2022年10月8日竣工，工期共计498日历天。本工程的施工全过程共分五个阶段：第一阶段为施工准备阶段，需32日历天；第二阶段为土石方、山皮石垫层工程施工全面展开阶段(各项工作明细见下表)：第三阶段为冬期休整、备料阶段；第四阶段为基层、道面混凝土、排水工程施工全面展开第二阶段各项工作明细表2问题(1)阐述施工准备阶段的主要工作。(2)简述绘制横道图的步

26、骤。(3)利用横道图编制第一、二阶段的施工进度计划(每月按30d计)。答案：解析：(1)此阶段主要完成以下几项准备工作： 1)项目部的组建，人员、设备、车辆进场，技术人员熟悉施工图纸和现场，对所属施工队进行技术交底，建立工地试验室等项准备工作。2)场内的三通一平和临设搭建。3)障碍物拆迁、场地接收。4)原地形复核，测量放线及复测布桩，材料取样和试验等工作。(2)利用横道图编制民用机场工程施工计划的一般步骤为：1)确定施工过程。2)计算工程量及流水强度。3)确定劳动量和机械台班数。4)确定各施工过程的流水节拍(作业天数)及流水步距。5)编制施工进度计划。(3)第一、二阶段的施工进度计划见下表：我

27、国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz答案：C解析：我国 GSM 通信系统采用 900MHz 和 1800MHz 两个频段。对于 900MHz 频段，上行(移动台发、基站收)的频带为 890 915MHz ，下行(基站发、移动台收)的频带为 935 960MHz ，双工间隔为 45MHz ，工作带宽为25MHz； 对于 1800MHz 频段，上行(移动台发、基站收)的频带为 1710 1785MHz ，下行(基站发、移动台收)的频带为 1805 1880MHz ，双工间隔为 95MHz ，工作带宽为 75MHz。一级建

28、造师考试真题及详解9节 第7节关于选项中，属于地下连续墙施工工序的有（ ）。A、修筑导墙B、搅拌机下沉C、吊放接头管D、清除槽底淤泥和残渣E、下导管答案：A,C,D,E解析：2022教材P124 / 2022教材P125图1K413022-2现浇混凝土壁式地下连续墙的施工工艺流程：开挖导沟修筑导墙开挖沟槽清除槽底淤泥和残渣吊放接头管吊放钢筋笼下导管灌注水下混凝土拔出接头管。关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D

29、.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题答案：A解析：2022版教材P302 / 2022版教材P301建设工程质量管理条例 进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由()组织专家进行论证、审查。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位答案：B解析：2022版教材P243 / 2022版教材P242 涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单

30、位还应当组织专家进行论证、审查。关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）A、当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B、被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C、仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D、仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区均可得到承认和执行E、申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定答案：A,C,D,E解析：本题考查的是仲裁的开庭和裁决。选项B错误，被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席审理，并作出裁决。网络计划检查

31、的主要内容中不包括以下哪一项（ ）。A.实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响B.增、减工作项目C.资源状况D.成本状况答案：B解析：2022/2022教材P144网络计划检査的主要内容:（1）关键工作进度；（2）非关键工作的进度及时差利用情况;（3）实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响；（4）资源状况；（5）成本状况；（6）存在的其他问题。B选项是进度计划的调整内容。一级建造师考试真题及详解9节 第8节关于各个元素对钢材影响说法错误的是（ ）。A. 碳是决定钢材性能的最重要元素B. 当硅含量小于1%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响不明显C. 硫可以增加钢材的热脆性D. 磷元素会减少钢材的冷

32、脆性答案：D解析：P41对金属、水泥、道砟等工程材料必须坚持()的原则。A.先检验后使用B.先使用后检验C.边使用边检验D.以上均可答案：A解析：下列关于工程量清单的说法错误的是（ ）。A.工程量清单应和技术规范结合起来理解B.清单的工程细目与预算定额的规定完全相同C.工程量清单中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量D.清单中的单价包括合同中明示或暗示的所有责任、义务和一般风险答案：B解析：2022版教材P387/2022版教材P380招标工程的工程量清单通常由业主提供，似也有一些国际招标工程，并没有工程量清单，仅有招标图纸，这就要求投标人按照自己的习惯列出工程细目并计算工程量，或按国际通用

33、的工程量编制方法提交工程量清单。锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。2022年A . 普通碳素钢B . 优质碳素钢管C . 低合金钢管D . 低温合金钢E . 合金结构钢答案：B,C,E解析：例如，锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管，但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温，通常采用15CrMo（低合金钢）或12CrlMoV（合金结构钢）等钢材。故选BCE.施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（ ）。A.工期和费用索赔均不能成立 B.工期索赔成立，费用索赔不能成立.C.工期索赔不能成立，费用索赔

34、能成立 D.工期和费用索赔均能成立答案：D解析：施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。一级建造师考试真题及详解9节 第9节 57. 编辑工程项目施工组织设计时；一般将施工段的划分、施工顺序的安排列入施工组织设计的（ ）部分。A施工进度计划B.施工总面积图C.施工部署和施工方案D.工程概况正确答案：A57.C工程概况。包括：本项目的性质、规 模、建设地点、结构特点、建设期限，分批交付使用 的条件、合同条件；本地区地形、地质、水文和气象 情况；施工力量，

35、劳动力、机具、材料、构件等资源 供应情况；施工环境及施工条件等。施工部署 及施工方案。根据工程情况，结合人力、材料、机 械设备、资金、施工方法等事件，全面部署施工任 务，合理安排施工顺序，确定主要工程的施工方 案；对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定 性、定量的分析，通过技术经济评价，选择最佳方 案。施工进度计划。施工进度计划反映了最佳 施工方案在时间上的安排，采用计划的形式，使工 期、成本、资源等方面，通过计算和调整达到优化 配置，符合项目目标的要求；使工序有序地进行， 使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目 标，在此基础上编制相应的人力和时间安排计划、 资源需求计划和施工准备计划。施

36、工平面图。 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上 的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、 机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及 各种临时工程设施合理地布置在施工场地，使整 个现场能有组织地进行文明施工。主管发布海上航行通告的机构是（ ）。A.所在地方主管交通的安技部门B.海事局C.国家海上安全局D.地方交通厅、局答案：B解析：未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以（ ）万元以下的罚款。A1 B2 C3 D4答案：B解析：未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长

37、时间，未提前办理变更审批手续的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司一些管理人员提出该项目最好采用施工总承包模式，而不应采用施工总承包管理模式。因为施工总承包模式的优点是（ ）。A在施工招标时就能明确工程总造价，有利于总投资控制B比施工总承包管理模式更有利于分包商的管理及组织协调C不需要在施工图设计完之前就招标，有利于缩短项目建设周期D多数情况下由业主与分包人直接签约，有利于总投资控制正确答案：A回答此题首先要弄清楚两种承包模式：即施工总承包是业主委托一个施工总包单位，然后总包可以根据需要将施工任务的一部分进行分

38、包。而施工总承包管理是指业主委托一个施工总包管理单位，然后业主另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。这时就清楚选项B和D不正确。如果再知道施工总承包是在施工图设计完成后来进行施工招标的，那么就很清楚答案为A了。下列事项中,属于专利权保护对象的是()。A.施工企业的名称或者标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术答案：D解析：2022 / 2022版教材P25专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国专利法保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。1.发明2022年12月经修改后公布的中华人民共和国专利法（以下简称专利法）规定，发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。