监理工程师考试历年真题精选7章.docx

《监理工程师考试历年真题精选7章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试历年真题精选7章.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试历年真题精选7章监理工程师考试历年真题精选7章 第1章下列属于工程造价控制经济措施的是（）。A.通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化B.确保资金的及时供应C.及时进行计划费用与实际费用的分析比较D.建立多级网络计划体系答案：C解析：考点:监理规划主要内容。工程造价控制的经济措施：包括及时进行计划费用与实际费用的分析比较；对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合规规定予以奖励。在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。 A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距答案：B解析：本题考查的是时间参数的计算及关键线路。

2、工作的总时差是指在不影响任何一项紧后工作的最迟必须开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。 下列有关赢得值法各评价指标的表示意义，说法正确的是（）A.当投资绩效指数大于1时，表示投资超支，即实际投资高于预算投资B.当进度绩效指数小于1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快C.当投资偏差为负值时，表示项目运行超出预算投资D.当进度偏差为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度E.当进度绩效指数大于1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快 答案：C,D,E解析：赢得值法的四个评价指标的表示意义：投资偏差。当投资偏差为负值时，表示项目运行超出预算投资；当投资偏差为正值时，表示项目运行节支

3、，实际投资没有超出预算投资。进度偏差。当进度偏差为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。投资绩效指数。当投资绩效指数小于1时，表示投资超支，即实际投资高于预算投资。当投资绩效指数大于1时，表示投资节支，即实际投资低于预算投资。进度绩效指数。当进度绩效指数小于1时表示进度延误即实际进度比计划进度拖后。当进度绩效指数大于1时表示进度提前即实际进度比计划进度快； 下列各项中，属于投标人相互串通投标的有()。A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.投标人之间协商投标报价等投标

4、文件的实质性内容E.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人 答案：A,C,D解析：考点:行政法规。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；(2)投标人之间约定中标人；(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。甲欠乙设备货款2万元，迟迟未付。甲又向乙购买一批价值5万元的原材料，付清了货款。后乙向甲要求支付拖欠的设备货款，遭甲拒绝。下列关于乙行使留置权的说法正确的是（）。A.甲乙并未订立留置合同

5、，所以乙不能行使留置权B.甲未能履行到期债务，所以乙可以留置价值2万元的原材料C.以对债务人动产合法占有为前提，所以乙可以留置价值2万元的原材料D.因不属于同一法律关系，所以乙不得留置价值2万元的原材料E.如甲乙均为企业，则乙可以留置价值2万元的原材料答案：D,E解析：2、行使条件（1）债务人不履行到期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产；（3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。见下表,1、计算该工程的预付备料款和起扣点。答案：解析：1、预付备料款=工程价款总额

6、预付备料款额度=80018%=144万元起扣点=工程价款总额-预付备料款主材所占比重=800-144/60%=560万元混凝土结构材料中的钢筋、水泥、外加剂的检验方法包括（）A.检查产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.和易性E.质量合格文件答案：A,B,C解析：本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。施工合同的履约保证形式有( )。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约承包书D.履约留置金E.履约担保书答案：A,B,E解析：履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。对于有抗震设防要求的结构，下列关于其纵向受力钢筋的延性、钢筋的强度和最大力下总伸长

7、率的实测值应符合规定的说法中，错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于125B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于125C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于130D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9答案：B解析：考点:混凝土结构材料的施工试验与检测。钢筋研究的是抗拉强度，不是抗压强度。监理工程师考试历年真题精选7章 第2章OraclePrimaveraP6软件的主要功能包括（）。A.能优化数据库组织.存储和管理 B.能同时优化.计划和管理多个工程 C.能同时有效控制大型.复杂工程项目 D.能通过电子邮件传递信息 E.能优化多个工程事务运

8、行管理答案：B,C,D解析：本题考查的是OraclePrimaveraP6软件。P6的主要功能包括：（1）能同时优化、计划和管理多个工程。（2）能同时有效控制大型、复杂工程项目。（3）能以多彩、丰富的形式报告工程进展。（4）能通过电子邮件传递信息。（5）可连接企业信息系统，能与大量软件进行数据交换。根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工机械设备进行维修E.发包人

9、未能按时移交后续施工的现场答案：B,C,E解析：本题考查的是进度管理。通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。选项CE为发包人原因，选项B为客观情况，均非承包人原因，且选项BCE均带来工期的拖延以及经济上的支出或损失。选项AD属于承包人原因。乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效答案：A解析：对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使追认权或拒绝权 。行使追认权后，将无权代

10、理行为转化为合法的代理行为。(2022年)评审工程设计成果需要进行的工作有：邀请专家参与评审；确定专家人选；建立评审制度和程序；收集专业评审意见；分析专家评审意见。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.答案：C解析：本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程设计成果评审程序如下：（1）事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单；（2）根据设计成果特点，确定相应的专家人选；（3）邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等；（4）组织相关专家对设计成果评审会议，收集各专家的评审意见；（5）整理、分析专家评审意见，提出相关建议或解

11、决方案，形成会议纪要或报告，作为设计优化或下一阶段设计的依据，并报建设单位或相关部门。确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求答案：C解析：确定建设工程施工进度控制目标的依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等下列关于工程量清单编制的说法，错误的是（）。A.采用工程量清单方式招标的，招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责B.拟定的招标文件应作为工程量清单编制的依据C.施工现场情况、工程特点及专项施工方案应作为工程量清单编制的依据D.工程

12、量清单的组成中包括规费和税金清单答案：C解析：2022教材P130-133选项C错误，施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案是工程量清单编制的依据。不包括专项施工方案。施工图预算的方法中，简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题，但问题出现的原因尚需继续审查的方法是（）。A.全面审查法B.对比审查法C.“筛选”审查法D.重点审查法答案：C解析：2022教材P125-128“筛选”审查法优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题，但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。（）是建设工程施工阶段投资控制的目标。A.施工图预算B.设计概

13、算C.施工图预算或合同价D.合同价答案：C解析：考点: “投资控制的目标”。投资控制目标的设置应是随着工程建设实践的不断深而分阶段设置，具体来讲，投资估算应是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算应是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则应是施工阶段投资控制的目标。因此，本题的正确答案为C。 依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿正确答案

14、：B监理工程师考试历年真题精选7章 第3章根据建筑安装工程费用项目组成（建标202244号）的规定，企业发生的投标费、保险费属于（）。A.规费B.企业管理费C.财务费D.企业管理费中的其他答案：D解析：本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。其中，企业为提供预付款担保、履约担保所发生的费用，属于企业管理费中的财务费（C）；企业发生的投标费、保险费，属于企业管理费中的其他（D）。监理工程师根据承包单位和业主双方关于工程开工的准备情况，选择合适的时机发布工程开工令，为了检查双方的准备情况，监理工程师应参加由业主主持召开第一次工地会议，会议内容主要包括()。A.业主应按照合同规定

15、做好征地拆迁，及时提供施工用地B.业主应当完成法律及财务方面手续C.准备开工所需人力、材料及设备D.按合同规定为监理工程师提供的各种条件E.工程师审阅图纸并作出相应决策答案：A,B,C,D解析：2022教材P120-124监理工程师根据承包单位和业主双方关于工程开工的准备情况，选择合适的时机发布工程开工令，为了检查双方的准备情况，参加由业主主持召开的第一次工地会议，业主应按照合同规定，做好征地拆迁工作，及时提供施工用地。同时，还应当完成法律及财务方面的手续，以便能及时向承包单位支付工程预付款。承包单位应当将开工所需要的人力、材料及设备准备好，同时还要按合同规定为监理工程师提供各种条件 监理工程

16、师注册时，不予注册的情形有()。A.以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的B.在两个或两个以上单位申请注册的C.已与聘用单位解除劳动关系的D.聘用单位被吊销营业执照的E.未达到监理工程师继续教育要求的 答案：A,B,E解析：考点:监理工程师资格考试和注册。申请人有下列情形之一的，不予初始注册、延续注册或者变更注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)刑事处罚尚未执行完毕或者因从事建设工程监理或者相关业务受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的；(3)未达到监理工程师继续教育要求的；(4)在两个或者两个以上单位申请注册的；(5)以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书的

17、；(6)年龄超过65周岁的；(7)法律、法规规定不予注册的其他情形。某平原区二级公路工程项目，设计图纸简单，全部工程项目工期预计1年。根据该项目的特点，该项目的施工合同经建设单位与施工单位通过协商采用固定总价合同。但由于工期短，而工程量大，施工单位无法准确核算。开工后发生了一系列事件：事件1：施工单位发现原来的基础工程支护方案过于简单，提出变更施工方案。新的施工方案造成基础工程造价的大幅度增加。施工单位据此提出费用索赔的要求。事件2：施工过程中，由于发生洪涝灾害，工期发生拖延2个月。复工后，由于水灾影响，人工工资普遍上涨，建材价格涨幅也比较大。施工单位据此提出费用索赔。事件3：建设单位对灾后的

18、市场形势错误估计，拖欠了施工单位1个月的工程款。建设单位用电话通知的方式，通知施工单位暂停施工1个月。事件4：施工单位复工后，由于建设项目都处于复工的状态，一度造成建筑材料和人工的短缺。施工单位所需要的资源量不能得到保证，工期拖延20天。事件5：施工单位的施工设备受暴雨的影响，出现前所未有的故障。施工单位被迫停工进行设备维修。为此，施工单位就所发生的设计变更、材料和人工费涨价、洪涝灾害、拖欠工程款、设备检修造成的停工等一系列事件，向建设单位索赔工期和费用。1.按照计价方式分，合同分为哪几种形式？答案：解析：1.按照计价方式分，合同分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。某监理单位承担了一项大型

19、石油化工工程项目施工阶段的监理任务，合同签订后，监理单位任命了总监理工程师，总监上任后计划重点抓好三件事：(1)抓监理组织机构建设，并绘制了监理组织机构设立与运行程序框图。(2)落实各类人员工作职责：1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责组织项目监理机构的日常工作；3)审查分包单位的资质，并提出审核意见；4)审查承包单位提交涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5)主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；7)负责本专业分

20、项工程验收及隐蔽工程验收；8)按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；9)主持或参与工程质量事故的调查；10)核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；13)做好监理日记和有关的监理记录。(3)抓监理规划编制工作。1题中所列监理职责中哪些属于总监理工程师的职责？哪些属于监理工程师的职

21、责？哪些属于监理员的职责？2监理规划的编制应符合什么要求？应编制什么内容？答案：解析：1各类人员职责如下：总监职责：1）、2）、3）、5）、9）、1 1）。监理工程师职责：4）、7）、1 0）、1 2）。监理员职责：6）、8）、1 3）。2监理规划的编制应符合如下要求：(1)监理规划内容构成的统一；(2)监理规划具体内容应针对工程项目特征；(3)监理规划的表达应规范化、标准化、格式化；(4)监理规划应由总监主持编写；(5)监理规划应把握项目运行脉搏；(6)监理规划可分阶段编写；(7)监理规划编制完成后应由监理单位审核批准和业主认可后方可实施。监理规划的内容：项目概况；监理工作范围；监理工作内容

22、；监理工作目标；监理工作依据；监理机构组织形式；监理机构人员配备；监理机构人员职责；监理工作程序；监理工作方法和措施；监理工作制度；监理设施。下列关于质量缺陷及其成因划分的说法中，正确的是（ ）。A、无图施工属于违反法律法规B、无证设计属于违背基本建设程序C、盲目套用图纸属于设计差错D、施工组织管理紊乱属于操作工人素质差答案：C解析：考点:工程质量缺陷的成因。设计差错包括盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。选项 A 错误，无图施工属于违背基本建设程序；选项 B 错误，无证设

23、计属于违法法律法规；选项 D 错误，施工组织管理紊乱属于施工与管理不到位。参见教材 P164。某桥梁桥台采用扩大基础,桥墩采用钻孔灌注桩基础。为确保基础施工质量符合设计要求,需要设置质量控制点,并做好完工后的检验工作。1、扩大基础主要的质量控制点有哪些?答案：解析：1、扩大基础主要的质量控制点有：（1）基底地基承载力的确认,满足设计要求；（2）基底表面松散层的清理；（3）及时浇筑垫层混凝土,减少基底暴露时间。根据标准施工合同，保险的正确处理方式有（）。 A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险 B.发包人应以自己的名义投保工程设备险 C.承包人应以自己的名义投保施工设备险 D

24、.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费 E.承包人应以自己的名义投保进场材料险答案：A,C,D解析：2022版教材P 95标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。承包人应以自己的名义投保施工设备保险，作为工程一切险的附加保险，因为此项保险内容发包人没有投保。进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通

25、常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。 监理单位受业主的委托进行建设工程设计阶段的监理时，控制设计进度的工作内容有（ ）。A.编制设计工作年度计划B.核查分析设计图纸进度表C.编制各专业设计出图计划D.建立工程设计技术经济定额正确答案：B监理工程师考试历年真题精选7章 第4章根据标准施工合同，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日答案：C解析：考核合同履行涉及的几个时间期限。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣

26、工日止。参见教材P99。某地拟建设一项公路工程,建设单位在该工程项目的设计文件完成后,通过招标选择了一家监理单位。该监理单位的工作范围被限定在施工招标和施工阶段。监理合同签订后,总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点,准备按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制订监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。3、本案例中的监理组织机构设置步骤有何不妥?应该怎样改正?答案：解析：3、设置步骤中不应包含“确定管理层次”,且其他步骤顺序不对；正确的步骤应是：确定监理目标、确定监理工作内容、组织结构设计、确定监理工作流程。某公路工程经招标后签订了施工承包合同,承包人在施工

27、过程中发生了以下一些事件,承包人均提出了费用索赔。事件1：在基坑开挖过程中,发现地下水位过高,挖土排水困难,加大了支护费用；事件2：招标时,业主提供了砂石料的运距,进场后,原料场的材料经检验后为不合格材料,监理工程师要求承包人重新选择料场。新料场选定后,运距有较大增加,运费也相应加大；事件3：某隐蔽工程在覆盖前,承包人已通知监理工程师检查,监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖。一个月后,有人举报该隐蔽工程在施工中有质量问题,监理工程师下令承包人再揭露并重新检验,检验后质量符合要求,并重新覆盖。（1）监理工程师应批准承包人费用索赔的事件有哪些?答案：解析：（1）监理工程师应批准承包人费用索赔的

28、事件是第三项事件。在组织流水作业时，确定流水节拍应考虑的因素有（）。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的劳动量和机械台班数量E.专业工作队的工作班次答案：A,D,E解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台班和采用的工作班次等因素确定。关于工程款支付管理说法错误的有( )。A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同C.除专用条款另有约定外，工

29、程进度付款按季支付D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量答案：B,C解析：2022版教材P129-131本题考查的是工程款支付管理。选项B错误，设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同；选项C错误，除专用条款另有约定外，工程进度付款按月支付。对于报价单中没有参考单价的变更项目，为了加快工程进程，减少矛盾，避免纠纷和索赔，应尽量采用（）的价格参考资料。A.真实性 B.大众性 C.代表性 D.权威性 E.唯一性答案：A,C,D解析：本题考查的是工程变更。对于报价单中没有参考单价的变更项目，为了加快工程进程，减少矛盾，避免纠

30、纷和索赔，应尽量采用既有真实性和代表性，又有权威性的价格参考资料。 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限的说法，正确的有( )。A.装修工程为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.有防水要求的卫生间为2年E.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 答案：A,C,E解析：本题考核的是最低保修期限。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给水排水管道

31、、设备安装和装修工程，为2年。质量管理体系评审的目的是使体系能够（ ）。A.持续改进B.有效识别C.制定方针D.质量经营答案：A解析：本题考查重点是“质量管理体系的实施”。进行质量管理体系评审的目的是使体系能够持续改进。持续改进是维持质量管理体系生命力的保证，对监理单位来说更是如此。一是体系建立并运行一般时间后可能会发现其中有不完善的地方，通过改进使之成为更加适合本监理单位的管理模式。二是监理行业出台新的要求和标准后，监理单位都要改进原有质量管理体系，适应监理行业新的要求。因此，本题的正确答案为A。根据建设工程质量管理条例，建设单位有（ ）行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。A

32、.未组织竣工验收，擅自交付使用B.对验收不合格的工程，擅自交付使用C.将不合格的建设工程按照合格工程验收D.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量答案：D解析：根据建设工程质量管理条例，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：迫使承包方以低于成本的价格竞标的；任意压缩合理工期的；明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；未按照国家规定办理工程质量监督手续的；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；未按照国家规定

33、将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。监理工程师考试历年真题精选7章 第5章某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2022年11月5日才提交了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措

34、施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1、指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。因招标人原因导致招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。答案：解析：1、该工程

35、招投标过程中的不妥之处如下：（1）“对省内与省外投标人提出了不同的资格要求”不妥。因为根据招标投标法等规定,招示人不得违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标。招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,或限制投标人之间的竞争。（2）“投标截止时间与开标时间有所不同”不妥。因为按招标投标法规定,开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（3）“由市招标办主持开标”不妥。因为按招标投标法规定,公开开标应由招标人或其代里人主持。（4）“乙单位提交投标保证金迟于规定时间”不妥。因为投标保证金是投标文件的组成部分,应在投标截止日前提交。对因招标人

36、原因导致招标失败造成投标单位损失不予补偿。因为招标对投标人不具有合同意义上的约束力,不能保证投标人中标。某工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划如图5-1所示（时间单位：月），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：工作A为基础工程，施工中发现未探明的地下障碍物，处理障碍物导致工作A暂停施工0.5个月，施工单位机械闲置损失12万元，施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。事件2：由于建设单位订购的工程设备未按合同约定时间进场，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，施工单位

37、向项目监理机构提出索赔，要求工程延期2个月，补偿费用6万元。事件3：事件2发生后，建设单位要求工程仍按原计划工期完工，为此，施工单位决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见表5-1。工作赶工费率及可缩短时间表5-1 、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路及工作E、M的总时差和自由时差。 、针对事件1，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少？说明理由。 、针对事件2，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少？说明理由。 、针对事件3，为使赶工费用最少，应选哪几项工作进行压缩？说明理由，需要增加赶工费多少万元？答案：解析：1.关键线路BDIKLNQ、BDGJLNQ。E

38、的总时差为1个月，自由时差为1个月。M的总时差为4个月，自由时差为2个月。2. （1）不应批准工程延期。理由：工作A总时差为1个月，暂停施工0.5个月不影响工期。（2）应批准费用补偿12万元。理由：施工中处理文物暂停施工不属于施工单位的责任。3.（1）应批准工程延期2个月。理由：建设单位订购的设备未及时进场属于建设单位责任，工作J为关键工作，推迟2个月开始影响工期2个月。（2）应批准费用补偿6万元。理由：建设单位订购的设备未及时进场属于建设单位责任。4. （1）计划调整： 工作L 、N 、Q为关键工作，选赶工费率最小的工作N进行压缩；工作N压缩1.5个月，赶工费为1.510=15万元； L 、

39、N 、Q仍为关键工作，选赶工费率较小的工作L进行压缩；工作L压缩0.5个月，赶工费为0.520=10万元。（2）赶工费总计: 15+ 10= 25万元。根据建设工程监理规范，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的工作是（）。A.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理B.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算C.审查开复工报审表D.组织编制监理规划答案：C解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师不得委托总监理工程师代表实施的工作：(1)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(2)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(4)签发工程开工

40、令、暂停令和复工令；(5)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(6)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(8)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函（）个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。A.2B.3C.4D.5答案：A解析：如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函2个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应

41、视为对口头指示的书面确认。关于抵押的效力，下列选项正确的是（）。A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵押权的费用B.抵押物的转让应当征得抵押权人的同意，否则该转让行为无效C.抵押人转让抵押物应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则该转让行为无效D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部分归债务人所有，不足部分由抵押人清偿E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让答案：A,B解析：抵押物转让（1）应当征得抵押权人的同意，否则该转让行为无效。（教材：“应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况”有误）（2）转让抵押物的价款不得明显低于其价值。转让抵押物所得

42、价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人（不是抵押人）清偿。（2022年）下列建设工程进度控制的措施中，属于技术措施有（）。A.采用网络计划技术等计划方法B.审查承包商提交的进度计划C.加强合同风险管理D.建立工程进度报告制度E.编制进度控制工作细则答案：A,B,E解析：本题考查的是进度控制的措施和主要任务。选项C属于合同措施，选项D属于组织措施。在PPP项目实施方案中，( )主要明确项目资产权属、社会资本承担的公共责任、政府支付方式和风险分配结果等。A.权利义务边界B.交易条件边界C.履约保障边界D.调整衔接边界答

43、案：A解析：2022版教材P52-63本题考查的是项目融资的主要方式。权利义务边界主要明确项目资产权属、社会资本承担的公共责任、政府支付方式和风险分配结果等。在路面的组成中，（ ）是设置在基层与土基之间的结构层。A.面层 B.垫层 C.透层 D.封层答案：B解析：本题考查的是路面的基本要求及组成。垫层是设置在基层与土基之间的结构层。确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。A、工程量清单 B、工程难易程度 C、已完工程实际进度 D、单位工程施工组织设计答案：B解析：本题考查的是施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项

44、目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。参见教材P118。监理工程师考试历年真题精选7章 第6章下列要求中，不属于监理工作规范化要求的是（ ）。A.工作的时序性B.职责分工的严密性C.完成目标的准确性D.工作目标的确定性答案：C解析：监理工作的规范化主要体现在：工作的时序性。职责分工的严密性。工作目标的确定性。所以，选项A、B、D均属于监理工作的规范化要求。只有选项C不属于此范围。因此，本题的正确答案为C。建设工程设计合同示范文本分为两个版本，其中，建设工程设计合同（一）GF-2000-0209是适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（ ）A.发包人应提供的有关资料和文件B.委

45、托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任答案：A,B,E解析：设计合同示范文本适用于民用建设工程设计合同，主要条款除了选项A、B、E外，还包括以下几方面的内容：订立合同的依据文件；设计人应交付的资料和文件；设计费的支付；违约责任；其他。厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（）方式。A.委托厂家监控B.设置质量控制点监控C.定期监控D.日常监控答案：B解析：考点:“设备制造的质量监控方式”。设备制造的质量监控方式包括：驻厂监造。采取这种方式实施设备监造，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量监控；

46、巡回监控。对某些设备(如制造周期长的设备)，则可采用巡回监控的方式；设置质量控制点监控。针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。因此，根据第点可知，本题的正确答案为B。下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于技术措施的是（）A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划答案：A解析：本题考查的是投资控制的措施。在项目监理机构建设工程投资控制的主要工作中，主要针对施工阶段，也可包括勘察设计、工程保修等相关服务。而且，施工阶段可以采取不同的措施。题中的选项B、C属于经济措施，选

47、项D属于组织措施。施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则( )。A.承包人负责拆除B.承包人承担拆除发生的费用C.发包人承担拆除发生的费用D.延误的工期不予顺延E.已完成的工程应予计量支付答案：A,B,D解析：2022版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担 。项目监理机构组织结构设计中，确定管理层次与管理跨度之后需要做的工作是（）。A.制定岗位职责及考核标准B.划分项目监理机构部门C.选派监理人员D.制定工作

48、流程和信息流程答案：B解析：本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计的步骤包括：（1）选择组织结构形式；（2）合理确定管理层次与管理跨度；（3）划分项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。工程在正常使用条件下，最低保修期限为5年的是（ ）。A.地基基础工程B.主体结构工程C.电气管线安装D.卫生间防渗漏E.屋面防水工程答案：D,E解析：2022版教材P10本题考查的是工程质量管制主要制度。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；电气管线工程，为2年。某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为( )万元。A.3520B.3540C.3600D.4400答案：C解析：020版（投资控制）教材P 1该项目的建设投资=设备及工器具购置费+建筑安装工程