监理工程师模拟试题7辑.docx

《监理工程师模拟试题7辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师模拟试题7辑.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师模拟试题7辑监理工程师模拟试题7辑 第1辑按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害答案：A,D,E解析：考点:不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员

2、伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。定金合同要采用（），并在合同中约定交付定金的期限，定金合同实际交付定金之日生效。A.口头形式B.书面形式C.不要式D.要式答案：B解析：考点:“担保方式”。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同实际交付定金之日生效。因此，本题的正确答案为B。以下有关风险型CM承包方式的说法中，正确的有（ ）。A.一般采用成本加酬金的计

3、价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金B.CM承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价D.CM承包商的酬金约定通常可采用以下三种方式中的一种：按分包合同价的百分比取费；按分包合同实际发生工程费用的百分比取费；固定酬金E.CM承包是指施工总承包商承包后对分包的管理答案：A,B,C,D解析：本题考查的是美国AIA合同文本。CM合同有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于( )。 A. 一般质量事故 B. 严重质量事故 C. 重大质量事故 D. 特别重大质量事故答案：B解析：根据水

4、泥标准规定，水泥生产厂家在水泥出厂时已提供标准规定的有关技术要求的试验结果。水泥进场复验通常只做（）。A、安定性B、胶砂强度C、松弛性能D、物理性质E、凝结时间答案：A,B,E解析：水泥进场复验通常只做：安定性、凝结时间、胶砂强度三项下列选项中，有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是()。A.工程监理的方案就是指监理规划B.工程监理企业要做到公平，必须做到的内容之一是：要提高专业技术能力C.信用管理制度包括建立健全工程监理服务需求调查制度D.守法主要体现在：工程监理企业应按照工程监理合同约定严格履行义务答案：A解析：考点:工程监理企业经营活动准则。选项A。正确的表述应为“工程监理的方案主要

5、是指监理规划和监理实施细则”。 某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成的，应由( )承担维修的经济责任。A建设单位B监理单位C施工单位D建设单位和施工单位共同正确答案：A 在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容包括（）A.进度控制工作流程B.材料进场及检验安排C.进度控制人员的职责分工D.工程进度款的支付时间与方式E.进度控制的方法和具体措施 答案：A,C,E解析：施工进度控制工作细则的主要内容有：施工进度控制目标分解图；施工进度控制的主要工作内容和深度；进度控制人员的职责分工；与进度控制有关各项工作的时问安排及工作流程；进度控制的方法；

6、进度控制的具体措施；施工进度控制目标实现的风险分析；尚待解决的有关问题。下列不属于总监理工程师协调项目监理机构内部人际关系工作内容的有（）。A.部门设置B.人员安排C.工作委任D.信息沟通E.绩效评价答案：A,D解析：考点:“建设工程监理工作内容项目监理机构组织协调内容”。项目监理机构是由工程监理人员组成的工作体系，工作效率在很大程度上取决于人际关系的协调程度。总监理工程师应首先协调好人际关系，激励项目监理机构人员。项目监理机构内部人际关系的协调包括：在人员安排上要量才录用；在工作委任上要职责分明；在绩效评价上要实事求是；在矛盾调解上要恰到好处。所以，选项B、C、E均属于总监理工程师协调项目监

7、理机构内部人际关系的工作内容，不符合题意。选项A、D符合题意。因此，本题的正确答案为AD。监理工程师模拟试题7辑 第2辑在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。A：一般保证 B：附生效条件的保证 C：连带责任保证 D：保证无效答案：C解析：本题考查的是担保方式。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。参见教材P10。将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成()直方图。A、折齿型B、缓坡型C、孤岛型D、双峰型答案：D解析：双峰型，是由于用两种不同

8、方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可索赔（）。A.异常恶劣气候导致的机械窝工费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.由于完成额外工作增加的机械使用费D.由于监理工程师原因导致的机械窝工费E.施工组织设计不合理导致的机械窝工费答案：B,C,D解析：本题考查重点是“常见的索赔内容”。根据fIDIC施工合同条件1999年第一版中承包商可引用的索赔条款可知，选项A中，异常恶劣气候属于客观原因造成的，属于业主也无法预见到的情况，承包商可以得到延长工期，但得不到费用补偿。选项E中，施工组织设计不合理是承包方的原因，不应向业

9、主要求索赔。所以，选项A、E不符合题意。因此，本题的正确答案为BCD。依据建设工程监理范围和规模标准规定，下列工程项目中，必须实行监理的是()。A.建筑面积为4000m2的影剧院项目B.建筑面积为40000m2的住宅项目C.总投资为2800万元的新能源项目D.总投资为2000万元的社会福利项目答案：A解析：2022版教材P3-6根据建设工程监理范围和规模标准规定，学校、影剧院、体育场馆不论规模大小，均必须要实行监理。选项B，正确的表述应为“成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万m2以上的住宅建设工程必须实行监理”。选项CD，总投资达到3000万元以上时必须实行监理。（ ）以后承包人就失去索

10、赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书答案：D解析：本题考查的是缺陷责任期管理。提出索赔的期限至发包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（ ）A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差答案：A解析：工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。从总时差和自

11、由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.发包人审查后不同意设计文件的，设计人承担违约责任E.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限重新起算答案：B,E解析：知识点:设计合同中设计文件的审查的规定。选项A，发包人可以自行审查，也可以组织专家审查。选项C，发包人逾期未作结论的，视为设计已通过审查。选

12、项D，发包人审查后不同意设计文件的，设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查。而不是直接视为设计人违约。2022版教材P86。在控制图中出现了“链”的异常现象，根据规定，当连续出现（）链时，应开始调查原因。A.五点B.六点C.七点D.八点答案：B解析：考点: “控制图的观察与分析”。链是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。因此，本题的正确答案为B。根据建设工程质量管理条例，承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应明确建

13、设工程的保修()等。A、内容B、范围C、期限D、效果E、责任答案：B,C,E解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。监理工程师模拟试题7辑 第3辑(2022年)关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总

14、时差，只影响后续工作答案：A解析：本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。选项B，只影响后续工作；选项C，不产生影响；选项D，必然影响后续工作和总工期。下列费用中不属于静态投资的是（ ）。A. 设备及工、器具购置费B. 建设单位管理费C. 建设期贷款利息D. 研究试验费答案：C解析：2022版教材P1本题考查的是静态投资部分费用组成。静态投资部分由建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费，基本预备费组成。14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调

15、整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限答案：A解析：考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。通常，合同变更应符合下列条件：（1）变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。（2）变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。（3）变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。（4）变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。参见教材P5。根据合同法，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是( )。A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟

16、定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释答案：D解析：4)合同成立。承诺生效时合同成立。 合同成立时间。 合同成立地点。 合同成立的其他情形。 5)格式条款。格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 格式条款提供者的义务。采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定 当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求， 对该条款予以说明。 格式条款无效。提供格式条款一方免除自己责任、

17、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款 无效。此外，合同法规定的合同无效的情形，同样适用于袼式合同条款。 格式条款的解释。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两 种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用 非格式条款。在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是（）。A.合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每

18、超过一日，应偿付未支付勘察费的百分之一逾期违约金答案：A,B解析：勘察费用的阶段支付：合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是（ ）。A.地方政府的税收B.国外银行借款利息C.间接费用D.工人的工资和福利费正确答案：A建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）

19、。A.连续性B.严格性C.流动性D.长期性答案：C解析：建筑产品是不动产决定了承包人工作的流动性。项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A、建立的对象不同 B、服务的范围不同 C、控制的目标不同 D、作用的时效不同答案：D解析：本题考查的是工程项目质量控制系统的特性和构成。项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。在双代号时标网络中，虚箭线上波形线的长度表示（）。A.工作的总时差B.工作的自由时差C.工作的持续时间D.工作之间的时间间隔答案：D解析：考点: “双代号时标网络中相

20、邻两项工作之间时间间隔的判定”。双代号时标网络中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其紧后工作之间的时问间隔。因此，本题的正确答案为D。监理工程师模拟试题7辑 第4辑(2022年)根据建设工程监理规范，监理日志应包括的内容有（）。A.旁站情况B.工地会议记录C.巡视情况D.存在问题及处理E.平行检验情况答案：A,C,E解析：本题考查的是工程监理主要文件资料及其编制要求。监理日志的主要内容包括：天气和施工环境情况；当日施工进展情况；当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；当日存在的问题及处理情况；其他有关事项。下列关于CM方法的说法中，错

21、误的是()。A.监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能B.CM的指导思想是缩短工程项目的建设周期C.可以使部分工程分批生产，以提前获得收益D.适用于实施周期短、工期要求紧迫的大型复杂建设工程答案：D解析：考点:建筑工程管理方法。CM的指导思想是缩短工程项目的建设周期，它采用快速路径的生产组织方式，特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。背景：某建设单位和施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元台班，人工补偿费为50元日工；总工期为120天；竣

22、工时间提前奖励为3000元天，误期损失赔偿费为5000元天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图41所示(单位：天)。施工过程中发生如下事件：事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管

23、费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3：(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；(2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承

24、担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。问题：1事件1中建设单位的说法是否正确为什么?2逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。3逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。4事件4中试验检验费用应由谁承担?5分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费，金额是多少答案：解析：1不正确。 理由：依据建筑安装工程费用项目组成的规定，(1)建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费；(2)建筑安装工程中的临时设施费不包括试验用房修建费用。2(1)要求建设单位支付保管费合理。理由：依据建设工程施工合同(

25、示范文本)的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。(2)要求建设单位支付检验费合理。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。(3)要求建设单位支付二次搬运费不合理。理由：二次搬运费已包含在措施费(或直接费)中。3(1)B工作停工3天：应批准工期延长3天，因属建设单位原因(或因属非施工单位原因)，且工作处于关键线路上；费用可以索赔，应补偿停工损失=3天30工日50元工日+3天10台班200元台班=10500元。(2)C工作停工5天：工期索赔不予批准，停工损失不予补偿，因属施工单位原因。(3)E工

26、作停工6天：应批准工期延长1天，该停工虽属建设单位原因，但E工作有5天总时差，停工使总工期延长1天；费用可以索赔，应补偿停工损失=6天20工日50元工日+6天5台班200元台班=12000元。4若构件质量检验合格，由建设单位承担；若构件质量检验不合格，由施工单位承担。5由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4天，工期提前120+4-122=2天，施工单位应获工期提前奖励，应得金额=2天3000元天=6000元。由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（），经其审查同意后方可实施。A.监理机构B.设备总工程师C.建设单位D.设备安装工程师答案：A解析：本题考查

27、的是市场采购设备质量控制。由总包单位或安装单位采购的设备，项目监理机构要对总承包单位或安装单位的采购方案进行审查。为确保政府财政承受能力，每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一般公共预算支出的比例，应当不超过( )。A.20%B.15%C.10%D.5%答案：C解析：2022版教材P52-63每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。A.7B.24C.28D.56答案：D解析：2022版教材P158-161业主在收到承包商的报表和证明文件后的

28、56 天内支付每期报表的应付款额。施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。A、监理通知单B、工作联系单C、口头指令D、工程暂停令答案：A解析：本题考查的是施工组织设计审查。如果施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出监理通知单，要求按程序重新报审。参见教材P108。某公路工程建设项目,其中包括桥梁（2座）、路基和路面工程（80公里）。建设单位将桥梁工程和路基路面工程分别发包给了两家施工单位,并签订了建设工程施工合同。某一监理单位受建设单位委托承担了该公路工程的施工阶段监理任务,并签订了建设工程委托监理合同。监理合同中部分

29、内容如下：（1）监理单位为本工程项目的最高管理者；（2）监理单位应维护建设单位的权益；（3）建设单位参与监理的人员同时作为业主代表,负责与监理单位联系；（4）上述业主代表可以向承包商下达指令；（5）监理单位仅进行质量控制,而由业主来行使进度与投资控制任务；（6）由于监理单位的努力,使合同工期提前的,监理单位与业主分享利益。（2）项目总监理工程师建立何种监理组织结构形式合适?为什么?请绘出组织结构示意图。答案：解析：（2）宜采用直线制的监理组织结构形式。因为,该公路工程建设项目由两家施工单位分别承包,而直线制的组织结构适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。直线制的监理组织结

30、构示意图如下：设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36D.48，48答案：D解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。监理工程师模拟试题7辑 第5辑关于延长投标有效期的说法，错误的是（ ）A.需要延长投标有效

31、期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金答案：D解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。 在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）批准。A.发包人B.监理人C.本级建设行政主管部门D.发包人与监理人共同 答案：B解析：2022版教材P128-129不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计

32、划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准。施工进度控制工作细则是指监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件，其主要内容包括（ ）A.建筑材料进场安排B.施工项目开、竣工时间及相互搭接关系C.进度控制工作流程D.进度控制目标实现的风险分析E.进度控制的方法答案：C,D,E解析：编制施工进度控制工作细则，其主要内容包括：(1)施工进度控制目标分解图；(2)施工进度控制的主要工作内容和深度；(3)进度控制人员的职责分工；(4)与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；(5)进度控制的方法；(6)进度控制的具体

33、措施；(7)施工进度控制目标实现的风险分析；(8)尚待解决的有关问题。工程网络图的绘制原则，错误的是（）。A.单代号网络图的绘制比双代号网络图的绘制容易 B.网络图中所有节点都必须有编号 C.双代号网络图中的节点只能用圆圈表示 D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示答案：C解析：本题考查的是网络计划技术基础知识。选项C错误，节点指网络图中箭线端部的圆圈或其他形状的封闭图形。根据标准施工招标文件的条款，下列索赔事件中，可以索赔利润的是（）。A.承包人遇到不利物质条件B.承包人遇到异常恶劣的气候条件C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不可抗力答案：C解析：考点:索赔费用的计算。选

34、项A只可以要求索赔工期和费用；选项BD只可以要求工期索赔。按建筑工程施工质量验收统一标准的规定，依专业性质、工程部位来划分的工程属于（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批答案：B解析：2022版教材P155-157分部工程的划分可按专业性质、工程部位确定。下列关于法人的表述中，错误的是（）。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任答案：C解析：2022版教材P7本题考查的是法人。它是相对于自然人的一种合同法律关系主体，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高

35、强度螺栓连接副，应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)复验，试验螺栓应从施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取()套连接副进行复验。A.2B.5C.8D.12答案：C解析：螺栓性能检验:应抽查8个(套)。高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验:应抽查8个(套)。 某招标工程按建设工程工程量清单计价规范(GB505002022)编制工程量清单，其中分部分项工程量清单的项目编码十至十二位应( )。A.按附录的规定设置B.按规定的统一项目编码编制C.由清单编制人设置D.由投标人自001起顺序编制 答案：D解析：2022教材P130-133项目编码十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称

36、和项目特征设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。故选项A、B错误。招标工程的分部分项工程量清单由清单编制人（一般为招标人）编制，故选项D错误。监理工程师模拟试题7辑 第6辑 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。A选定施工合同的承包人B批准施工合同承包人选定的分包人C确定工程规模D主持工程建设有关协作单位的组织协调E审核承包人的索赔正确答案：BDE根据建设工程监理规范GB/T50319-2022，监理实施细则应符合监理规划要求，并应结合工程专业特点，做到详细具体，具有（）。A.可操作性B.指导性C.可实施性D.针对性答案：A解析：本题考查的是监理实施细

37、则。监理实施细则是在监理规划的基础上，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编制的操作性文件。某工程项目进展到12个月后，对前10个月的成本情况进行了检查，相关信息见表2-18。相关信息检查记录表218D工作原计划第11个月初开始，第12个月末完成，计划工作预算成本累计5000万元；实际进度是第10个月初开始，第11个月末完成；其计划工程量和实际工程量相等，并且每月实际完成的工程量相等。问题：1.计算前10个月的计划工作预算成本、已完工作预算成本、已完工作实际成本。2.计算第10个月末的成本偏差和进度偏差。3.计算第10个月末的成本绩效指数和进度绩效指数。答案：解析：1.（1）计划工作预算成

38、本：2000+2200+4000=8200（万元）；（2）已完工作预算成本：2000120%+220050%+5000/2=6000（万元）；（3）已完工作实际成本：2500+1300+2600=6400（万元）。2.（1）成本偏差：6000-6400=-400（万元），成本超支400万元；（2）进度偏差：6000-8200=-2200（万元），进度拖后2200万元。3.（1）成本绩效指数：6000/6400=0.9375，成本超支6.25%；（2）进度绩效指数：6000/8200=0.7317，进度拖后26.83%。施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过

39、（）。 A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月答案：D解析：本题考查的是桥梁工程概述。施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过6个月。根据建设工程文件归档整理规范，下列监理文件资料中，需要城建档案管理部门保存的有（）。A.监理实施细则B.工程竣工决算审核意见书C.费用索赔报告及审批D.合同争议.违约报告及处理意见E.质量评价意见报告答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。选项C，费用索赔报告及审批不需要城建档案管理部门保存，其余选项均需要城建档案管理部门保存。下列选项中，风险识别的主要内容有()。A.识别引起风险的主要因素B.识

40、别风险的影响范围C.识别风险的性质D.识别风险的来源E.识别风险可能引起的后果答案：A,C,E解析：考点:建设工程风险管理。风险识别的主要内容是：识别引起风险的主要因素，识别风险的性质，识别风险可能引起的后果。铺设电缆线应符合下列规定，描述错误的是（ ）A.施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5mB.地下埋设电缆应设防护管C.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定D.通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线不必留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线答案：D解析：铺设电缆线应符合下列规定：施工现场开挖沟槽边缘与埋设电缆沟槽边缘的安全距离不得小于0.5m。地下埋设电缆应设防护管。

41、架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定。通往水上的岸电应用绝缘物架设，电缆线应留有余量，作业过程中不得挤压或拉拽电缆线。 在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是( )。A提供设计文件、监督施工B提供设计文件、组织施工招标C提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收D提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告正确答案：D某公路工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求，提交投标文件和投标保证金的截止时间为2022年5月30日。共有5家施工单位参加了投标。第1家施工单位于2022年6月2日提交了投标保证金。开标会于2022年6月3日由当地

42、交通局主持召开。第5家施工单位于开标前向建设单位要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过评标定标建设单位最终确定第3家施工单位中标。建设单位与中标的施工单位按规定签订了施工合同。该公路工程在施工过程中发生了以下事件：事件1：因建设单位拆迁工作拖延，导致施工单位A项工作延误了2天，并造成人工窝工6个工日。事件2：施工单位与机械设备租赁商约定，C工作施工用的某机械由出租方提供。但因出租方原因该机械未能按计划进场，造成施工单位C工作延误2天和人工窝工8个工日。事件3：因建设单位提出设计变更，导致施工单位E工作延误4天，增加人工14个工日，其他费用增加9000元。事件4：因建设单位提供的材料出现质量缺陷

43、，导致施工单位H工作延误2天，增加人工8个工日，并使F工作延误1天，并造成人工窝工20个工日。上述事件中，A、C、H三项工作均为关键工作，其余工作均为非关键工作，并均有还够的机动时间。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间是否符合规定？对其投标文件会产生什么影响？为什么？答案：解析：2.第1家施工单位提交投标保证金的时间不符合规定。由于提交投标保证金的时间比规定时间迟了3天，该投标文件将被拒收，作废标处理。因为根据相关法律规定，投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废将处理。监理工程师模拟试题7辑 第7辑委托人在监理合同中的委托工作内容可以是( )。A完成设计任务B制订

44、特殊工艺的质量标准 C编委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（ ）。完成设计任务制订特殊工艺的质量标准编制施工组织设计监督工程施工质量负责采购设备正确答案：BD（）是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。A.ISO9000：2022B.ISO9001：2022C.ISO9004：2022D.ISO19011：2022答案：C解析：考核ISO质量管理体系的内涵和构成。ISO9004是一个指导性标准，它不用于认证，也不具有强制性。参见教材P18。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请（）天后的（）天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工

45、程折价，承包人应就该工程折价的价款优先受偿。A、7；42 B、7；56 C、14；28 D、14；42答案：B解析：本题考查的是竣工结算款支付。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可以直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人应就该工程折价或拍卖的的价款优先受偿。参见教材P160。工程监理单位公平地实施监理的基本前提是（）。A.强制性B.公正性C.独立性D.科学性答案：C解析：本题考查的是建设工程监理涵义及性质。独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。关于预付款担保的表述中，

46、符合标准施工合同规定的是（ ）。A.预付款担保采用第三方保证的形式B.担保方式不得采用无条件担保的形式C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变答案：C解析：预付款担保 标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为: (1)担保方式。担保方式也是采用元条件担保形式。 (2) 担保期限。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支 付证书说明已完全扣清预付款止。(3) 担保金

47、额。担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额 相应递减。保函格式中明确说明，.本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。即保持担保金额 与剩余预付款的金额相等原则。我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位答案：B解析：考点: “工程质量监督制度”。国家实行建设工程质量监督管理制度。工程质量监督管理的主体是各级政府建设行政主管部门和其他有关部门。但由于工程建设周期长、

48、环节点、点多面广，工程质量监督工作是一项专业技术性强，且很繁杂的工作，政府部门不可能亲自进行日常检查工作。因此，工程质量监督管理由建设行政主管部门或其他有关部门委托的工程质量监督机构具体实施。工程质量监督机构是经省级以上建设行政主管部门或有关专业部门考核认定，具有独立法人资格的单位。因此，本题的正确答案为B。相关图直角坐标系中，一般用（）代表原因的量或较易控制的量。A.第二象限 B.第一象限 C.x轴 D.y轴答案：C解析：本题考查的是常用的质量分析方法。相关图直角坐标系中，一般用x轴代表原因的量或较易控制的量。职工集体福利费包含在下列（）中。A.现场管理费B.生产工人日工资单价C.企业管理费D.基本预备费答案：C解析：考点:按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成。企业管理费的内容包括：管理人员工资，是指管理人员的基