托付监理合同经典模板.docx

《托付监理合同经典模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《托付监理合同经典模板.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、托付监理合同经典模板 合同的法律约束力，应是法律给予合同对当事人的强制力,即当事人如违反合同商定的内容，即产生相应的法律后果,包括担当相应的法律责任。以下是我为大家整理的托付监理合同经典模板，供大家参考学习。 托付监理合同经典模板1 甲 方：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_ 乙 方：_ 地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_ 依据中华人民共和国合同法之规定，经双方在公平、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 第一条 监理项目范围 甲方托付乙方，按本合同书要求进行_工程项目的_施工监理，监理范围：_质量掌握、进度掌握和投资掌握工作。 其次条 期限费

2、用 服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。 第三条 条款定义 1。甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。 2。甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面对国家负责。 乙方受甲方的托付，作为本项目监理单位，依据本合同书进行监理工作，行使给予的权力和责任，对甲方负责。 3。本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中具体说明。 4。本合同书所指的监理费用及支付方法在附录D中具体说明。 5。在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特别状况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签

3、署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的详细规定(代表、地点、方式等)在特别条款中订明。 第四条 本合同书的开头、完成与变更。 1。按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书马上生效。 2。监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限开头其服务。 3。监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限完成服务。 4。假如状况变化，致使合同书需变更时，必需经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5。假如如本合同书需延长(不行抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特别条款中事先加以说明。 6。合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，

4、并在特别条款中详细说明。 第五条 甲方的权力与责任。 1。甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2。甲方若认为乙方履行合同不力严峻影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。 3。对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最终确定并按国家规定的基建程序办理。 4。甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方供应规定的设备、设施和材料。 5。甲方应向乙方供应本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特别条款中明确供应的方式、份数与回收、保密等方法。 6。甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 7。甲方应在特

5、别条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出打算。 8。甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。 第六条 乙方权力与责任。 1。乙方拥有合同中规定的权力，并担当相应全部责任。 2。乙方必需具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必需根据监理的职业准则完成其全部职责。 3。在监理过程中监理单位如需另聘专家询问或帮助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方担当;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方担当费用。 4。乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。详细使用协议在附录C中规定。 5。乙方必需按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格

6、和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方依据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。 6。监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。 7。乙方有本监理项目的质量拒绝权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。 8。乙方向甲方收取的酬劳，是其关于本合同书的酬劳。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其担当义务有关的其他津贴、回扣等酬劳和非直接支付。 9。乙方在监理的过程中

7、，不得泄露甲方申明的隐秘，乙方亦不得泄露设计、承包等单位供应并申明的隐秘。 第八条 调解与仲裁。 在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、公平互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由_ 仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。 第九条 违约责任 由甲方缘由要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要担当违约责任，支付商定赔偿费用。 由乙方缘由要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要担当违约责任，支付商定赔偿费用。 甲方或乙方在接到终止合同通知后，

8、15天内没有答复，可视为本合同终止。 违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特别条款中详细商定。 第十条 甲方可视乙方的监理工作状况，进行奖罚。详细内容由双方在特别条款中规定。 第十一条 特别条款 鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款，当一般条款与特别条款不全都时以特别条款为准。详细条款如下： 1。额外服务：假如甲方托付乙方担当本合同范围以外的任务，甲方应另行补签托付合同。假如甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此状况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。 2。双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以

9、电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。 3。监理服务期限： 4。在履行合同中因发生不行抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不担当违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。 5。合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。 6。甲方向乙方无偿供应监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。 7。甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内赐予明确

10、指示，并采纳书面形式通知乙方。 8。乙方不担当施工中工伤事故的责任。 9。违约金：由于甲方或乙方的缘由要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金_元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金_元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。 违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。 违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。 违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。 违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。 10。奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在_ 元范围内，罚金在_ 元限度之内。 为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙

11、方可写出书面材料建议嘉奖有关人员。详细数额及开支方法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。 第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：_ 代表人：_ _年_月_日 乙方：_ 代表人：_ _年_月_日 托付监理合同经典模板2 合同编号： 托付人： 与监理人： _工程询问有限公司 经双方协商全都，签订本合同。 第1条 托付人托付监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 1、工程名称：_ 桥改造工程 。 2、工程地点： _ 区境内 。 3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米 。 4、总 投 资： 。 第2条 本合同中的有关词语含义与本合同其

12、次部分标准条件中给予它们的定义相同。 第3条 下列文件均为本合同的组成部分： 1、监理投标书或中标通知书; 2、本合同标准条件; 3、本合同专用条件(包括补充合同)。 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 第4条 监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 第5条 托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。 第6条 本合同自 年 月 日开头实施，至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日 天)。 第7条 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，其中，托付人三份，监理人三份。 委 托 人(签字并签章)： 监 理 人

13、(签章)：_ 工程询问有限公司 住宅： 住宅： 法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章) 托付监理合同经典模板3 甲 方： 乙 方： 依据中华人民共和国合同法，经双方友好协商，在原 年 月 日签订的建设工程托付监理合同(以下简称“原合同”)的基础上，结合工程建设的详细状况，达成本补充协议条款，以便双方遵照执行。 1监理内容：乙方担当施工阶段的全过程监理工作。从项目开工到竣工验收项目交付期间本项目建筑主体及售楼中心的全部土建、安装、装饰、总平景观、道路等施工内容以及管网、电力通讯通道、路灯照明、景观、绿化等及其施工阶段全过程的质量、进度、成本掌握管理。 2监理期限： 2。1监理期限从本工程开工

14、之日起至本工程项目竣工并办理完成相关的备案手续，完成全部与本工程项目相关的监理工作内容后终止。 2。2监理包干费用的计算期限(即现场监理期)：各部分监理起始时间以甲方书面通知为准。 3监理人员：监理人员.及详细要求详见本协议附件3。 4监理工作的相关要求： 4。1乙方应严格根据甲方要求的工作标准进行本工程项目的监理工作，详细的工作内容、标准准时限详见附件1建设工程托付监理合同工作标准。 4。2乙方必需根据本协议附件3所列的监理人员.组建本项目监理班子。各专业监理工程师必需是具有签字权力、经建设主管部门注册批准的人员，监理员及其它监理工作人员不在其列，必需单独配置。人员配置同时应满意各阶段各专业

15、监理工作需要，满意现场工程进度需要。乙方监理人员进场时须向甲方代表提交以下在本工程项目任职的监理人员的证明文件(职称证书、监理资格证书、身份证等A4幅面复印件、加盖单位公章)，详细要求如下： 4。2。1总监理工程师(工程师职称、全国监理工程师、八年以上工作经受)。 4。2。1。1总监理工程师在本项目重要验收、重要监理例会及甲方通知的重要会议时必需到场参加。 4。2。2专业监理工程师(工程师以上职称，有监理资格证书，六年以上工作经受)。 4。2。3监理员(助理工程师以上职称，有监理资格证书，三年以上工作经受)。 4。2。4乙方须对监理人员的资质及经受的真实性负责，如弄虚作假，乙方须担当由此引起的

16、全部责任。 4。3本工程项目总监理工程师确定为，未经甲方许可不得擅自更换。 4。4对不合格的监理人员，甲方有权要求更换，更换的监理人员须经甲方认可。 4。5乙方须按附件1建设工程托付监理合同工作标准的时限准时回复、确认相关文件(含记录、材质证明、合格证明、请款报告等)，担当由于检查、批准不准时而造成工期进度的延误而造成的损失。乙方应准时书面告知甲方须回复的有关内容，及向甲方通告有关工程进度、质量的信息。 4。6如每周工程进度方案的关键工序及形象进度延误可能会导致影响总控方案执行时，乙方须将检查状况及实行的措施以书面形式通知甲方。 4。7工程施工中如发生工程质量、安全的事故，须在事故发生的2小时

17、内书面通知甲方，并进行现场取证。 4。8乙方编制的监理规划、监理实施细则(包括安全监理内容，危急性较大的分部分项工程的安全监理细则)必需报甲方确认批准。乙方监理人员须按甲方确认的监理规划、监理实施细则以及按甲方要求的工作标准严格进行本工程项目的监理工作，详细的工作内容、标准准时限详见附件 1建设工程托付监理合同工作标准的工作时限要求。 4。9本补充协议 第4。8条的要求作为甲方对乙方的考核依据。 5监理费用： 5。1本工程监理包干总价为：￥ 元(大写：人民币 元整)，该包干总价包括但不限于从事本工程监理项目工作所发生的全部费用(含节假日)，包括但不限于人工费、管理费、利润、税金、加班费、现场监

18、理设备费、现场监理设备使用费、分户验收费、交通费、办公费等涉及本项目监理的全部费用。 5。2甲方有权依据现场状况调整详细施工范围，调整后的范围及对应的监理费用、付款方式、监理期限等以甲乙双方另行协商并签订补充协议为准，如协商不成，甲方有权另行选择本项目监理单位，且不担当一切经济损失及法律责任。 5。3若本工程中标通知书发出之日起7 个月内未开工，则监理工程的监理费总价失效，监理费用甲方双方另行协商;如协商不成，甲方有权另行选择监理单位，且3不担当一切经济损失及法律责任。 5。4超过本协议 第2。2条商定的现场监理期限的监理费用按以下方式收取：超期一月以内(含一个月)的，免收超期期间的监理费及相

19、关费用，减期一月以内(含一个月)的，不扣减期间的监理费及相关费用，超期/减期一月以上的，甲、乙双方另行协商相应增加/扣减的监理服务费。 6合同价款支付： 6。1付款方式：以转账支票方式支付。 6。2甲方在向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方供应与付款金额相等的合法、有效的其他服务业专用发票。 6。3付款比例：参考条款 6。3。1每部分的监理人员进场后十个工作日内，甲方向乙方支付该部分监理费总价的 %作为预付款; 6。3。2每部分施工至0。00，且基础验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %，此时该部分的预付款转为该部分合同价款的一部分; 6。3。3每部分施工至主体封顶，经甲

20、方及政府质监部门主体验收通过后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %; 6。3。4每部分设备安装、总平工程完工后十个工作日内，甲方向乙方支付至该部分监理费总价的 %; 6。3。5每部分工程竣工并经政府部门综合验收通过，乙方根据甲方的要求供应完竣工资料、完成竣工备案，双方办理完本合同财务决算后十个工作日内，甲方应向乙方支付至本合同工程结算造价的85%，同时扣除财务决算书中乙方应缴纳(含甲方代扣部分)的款项; 6。3。6每部分内部验收一次合格(移交客户部分合格率为 90%)经甲方确认后十个工作日内，甲方向乙方付至该部分结算总价的95%; 6。3。7每部分工程交房后6个月内，监理范围内

21、无质量投诉，经甲方确认后十个工作日内，甲方一次性向乙方付清该部分余款。 6。4甲乙双方在合同履行过程、或办理结算过程或结算办理完毕中，依据审计初审结果或甲方初审结果确认实际付款比例超过合同商定的付款比例的，乙方同意在甲方发出书面通知后的 10 个日历天内退还超付款项，乙方逾期退还的，应向甲方支付该笔款项按同期银行贷款利率计算的利息。 7甲方的权利与义务 7。1甲方按本协议相关条款实施甲方权利，对乙方的监理工作进行监督及管理。 7。2甲方应准时确认乙方报送的方案及文件。 7。3甲方应帮助乙方处理事关本项目监理工作的协作。 7。4甲方有权享有协议商定的其他权利，履行协议商定的其他义务。 8乙方的权

22、利义务 8。1乙方依据国家现行的相关法律、法规，工程技术规范、技术标准、检验评定标准对本工程进行全过程、全天候、全方位的监理。 8。2乙方须全程参加协作验收(含分户验收)相关事宜。 8。3严格按监理规划和甲方批准的本项目监理实施细则及附件1建设工程托付监理合同工作标准对本协议商定的工程项目进行监理工作。 8。4对本工程项目按甲方批准的工程项目进度总掌握方案和质量掌握要求进行监理。 8。5按“热忱服务、严格监理”的监理宗旨对项目进行监理。 8。6准时对承包商提交的相关资料(记录、材质证明、合格证明等)进行确认。详细的确认时限详见相关附件1建设工程托付监理合同工作标准。 8。7监理工程师须应具备相

23、应的资质，如甲方发觉其监理不具备协议商定的资质将视为违约。 8。8项目常驻监理人员在施工现场的工作时间不得少于48小时/周(总监理工程师在施工现场的工作时间不得少于 40 小时/周)，且不得随便迟到、早退、旷工。驻地监理工程师如因特别状况离开施工现场，应提前告知甲方代表，并由总监依据实际状况对人员进行适当的临时调配，以满意现场监理工作的需要。 8。9组织召开现场例会，编写和发布例会纪要。 8。10按协议附件1建设工程托付监理合同工作标准开展工作，并接受甲方每月一次的考核。 8。11乙方应在施工单位请款报告上签字确认，确认时限详见附件1建设工程托付监理合同工作标准。 8。12乙方在本工程的保修期

24、间有义务和责任会同甲方处理施工质量问题及其他遗留问题。 8。13乙方保证每月对现场监理工作进行一次检查、指导。 8。14乙方监理部全部人员与甲方一起统一打卡上班。 8。15乙方有权享有协议商定的其他权利，履行协议商定的其他义务。 9违约责任： 9。1因甲方缘由未按本协议商定向乙方支付协议款，每延迟一天，甲方应向乙方支付本次应付未付款万分之五的违约金。 9。2乙方未全部完成附件1规定的监理工作，应减收相关部分的监理费。造成损失或工程延期的，还应赔偿甲方实际损失，但赔偿总额不超过本项目监理包干总价。 9。3乙方工作人员与承包方、分包方、材料设备生产(供应)方串通，恶意损害甲方利益的，按实际损失的贰

25、倍向甲方支付违约金，违约金总额不超过本项目监理包干总价，并依法追究法律责任。 9。4乙方必需根据附件3的监理人员.组建本项目监理班子，并对监理人员的资质及经受的真实性负责;如.中的监理人员未到岗或未经甲方同意擅自更换.中的监理人员或.中监理人员的资质、经受存在弄虚作假的状况，每发觉一次按监理包干总价的1%向甲方支付违约金。 9。5乙方监理人员不得随便迟到、早退、旷工。无故旷工按￥500元/天向甲方支付违约金。 9。6乙方未执行每周组织安全文明施工检查，乙方向甲方支付违约金￥500元/次。 9。7乙方对施工单位放纵，施工单位安全防护措施未跟上工程进度而冒险施工，乙方向甲方支付违约金￥200500

26、元/次;由此引发上级主管部门或媒体通报，给甲方声誉造成影响，乙方向甲方支付违约金￥10003000元/次。 9。8乙方未在附件1规定的时限内完成监理工作，每发觉一次按下列方式处置： 9。8。1未造成经济损失或工期延误的，按监理包干总价的1%向甲方支付违约金; 9。8。2造成经济损失但未延误工期的，除按监理包干总价的2%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价; 9。8。3造成经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的3%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。 9。9甲方组织内部验收时发觉的渗漏(由于施工质量问题造成的防水渗漏)，每出现一

27、次，乙方向甲方支付违约金￥500元整。有旁站要求的重要关键部位的施工，甲方发觉乙方未进行旁站监理的，每发觉一次，乙方向甲方支付违约金￥500元整。 9。10甲方组织的内部验收中户内工程一次验收合格率低于 85%时，乙方向甲方支付违约金￥5000元整。 9。11乙方未按附件1规定实施监理工作，未发觉或准时发觉工程中的安全、质量隐患6或发觉后未准时报告，没有实行有效措施，致使本工程出现安全、质量问题，每发觉一次按下列方式进行处置： 9。11。1出现的安全、质量问题较小，经发觉后能准时得以订正的，按监理包干总价的1%向甲方支付违约金。 9。11。2出现安全、质量问题，经发觉后需进行局部返工、修复，未

28、造成总工期延误的，除按监理包干总价的3%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价; 9。11。3承包方未按图纸、规范要求实施工程的，一经查定，或出现重大安全、质量事故，造成严峻经济损失并延误工期的，除按监理包干总价的5%向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，但总额不超过本项目监理包干总价。 9。12凡在本协议商定的乙方应担当的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的履约保证金，或监理包干总价，或其他任何利益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。 10履约保证： 10。1本协议签订时，乙方缴纳的投标保证金￥ 元(大写：人民币 整)转为本协议履约保证金。 1

29、0。2本协议的履约保证金在工程竣工验收合格，监理工作全部完成并提交监理归档资料后28天内一次性退还给乙方，履约保证金不计息。 11嘉奖： 11。1乙方准时发觉了图纸中的问题，避开工程重大损失的，甲方予以适当嘉奖。 11。2乙方严格按本附件1实施监理工作，工作成果显著，所监理的本工程质量优良，获得“天府杯”以上奖项的，甲方予以适当嘉奖。 11。3在监理过程中，乙方提出合理化建议并为甲方接受，降低了工程成本，产生明显经济效益的，按实际产生经济效益的3%进行嘉奖。 12关于送达 12。1乙方的通邮地址为 ，乙方必需保证该通邮地址为有效通邮地址，能接收一切邮件，且不得随便变更(如有变更必需提前一个月通

30、知甲方)。凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，以上述地址为准。 12。2凡甲方有相关事项需要以邮件形式通知乙方的，均以特快专递送达。乙方的通邮地址在四川省内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过三日的 7(以邮戳为准)，视为送达;乙方在四川省外中国境内的，甲方向邮局或其他经营邮递业务的机构投递后经过五日的(以邮戳为准)，视为送达。 12。3乙方的联系电话号码为 ;联系传真号码为 ;乙方应保证上述话机，传真机有专人值守，不得随便销号，停机。 12。4甲方以上述电话号码联系乙方的通话当时即产生通知效力;甲方以上述传真号码联系乙方的，甲方传真发出后30分钟即视为甲方已将相关事宜通知了

31、乙方。 13其他商定事项 13。1本补充协议是原合同的补充，如原合同与本协议有不全都的地方，以本协议为准。 本协议未提及的条款均按原合同执行。 13。2未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议以及本协议全部附件是本协议不行分割的组成部分，均具法律效力。 13。3本协议经双方签章后生效，本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，协议及其附件具有同等法律效力。 附件1：建设工程托付监理合同工作标准 附件2：建设工程施工现场安全文明施工实施细则 附件3：建设工程托付监理合同人员. 附件4：建设工程托付监理人员配置要求 附件5：建设工程托付监理现场抽检和联合取样清单 附件6：监理工作考评表 附件7：反商业贿赂协议 甲 方： (盖章) 代 表： 乙 方： (盖章) 代 表： 签订日期： 年 月 日 签订地点 托付监理合同经典模板