监理工程师真题下载6节.docx

《监理工程师真题下载6节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师真题下载6节.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师真题下载6节监理工程师真题下载6节 第1节某分部工程双代号网络如下图所示，其作图错误表现为（）。A.有多个起点节点B.有多个终点节点C.节点编号有误D.有多余虚工作E.存在循环回路答案：A,C,E解析：网络图中要求有唯一的起点节点和终点节点，而图中和都是起点节点。形成了回路。节点编号必须是箭头编号大于箭尾编号。某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。A.承包商漏算工程量B.工程范围调整C.工料机价格上涨D.出现恶劣气候答案：B解析：固定总价合同的价格计算是以设计图纸、工程量及规范等为依据，发承包双方就承包工程协商一个固定的总价，即承

2、包方按投标时发包方接受的合同价格实施工程，并一笔包死，无特定情况不作变化。采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不能变动。某工程项目，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同。合同工期为 9 个月，合同总价为 840 万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图所示（时间单位：月），各项工作均按照最早时间安排且均匀速施工，施工单位的部分报价见下表。施工合同中约定：预付款为合同总价的 20%，当工程款付至合同价的 50%时当月开始扣预付款，3 个月内平均扣回；质量保修金为合同价的 5%，从第 1 个月开始，按

3、月应付款的 10%扣留，扣足为止。工程于 2022 年 4 月 1 日开工，施工中发生了如下事件：事件 1:建设单位接到政府安全管理部门将于 7 月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的 2.8 万元费用。事件 2:现场浇筑的混凝土楼板出现了多条裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位认为混凝土厂家是建设单位推荐的，建设单位负有推荐不当的责任，应分担检测的费用。问题：1.批准的施工进度计划中有几条关

4、键线路？列出这些关键线路。2.指出批准的施工进度计划中 E、F、G 的总时差和自由时差。3.开工后前 3 个月施工单位每月应获得的工程款是多少？4.工程预付款是多少？预付款从何时开始扣回？开工后前 3 个月总监理工程师每月签发的工程款是多少？5.分别分析事件 1 和事件 2 中，施工单位提出的要求是否合理。说明理由。答案：解析：1.答：该施工进度计划中的关键线路有 4 条：ADHK(或）；ADHJ(或）；ADIK(或）；ADIJ(或）。2.答：E 自由时差为 1 个月；E 总时差为 1 个月；F 自由时差为 1 个月；F 总时差为 1 个月；G 自由时差为 1 个月；G 总时差为 1 个月。3

5、.答：开工后前 3 个月，施工单位每月应获得的工程款为：第 1 个月：30+54/2=57 万元；第 2 个月：54/2+30/3+84/3=65 万元；第 3 个月：30/3+84/3+300+21=359 万元。4.答：(1)工程预付款为：84020%=168 万元。(2)开工前 3 个月施工单位累计应获得的工程款：57+65+359=481 万元84050%=420 万元。因此，预付款应从第 3 个月开始扣回。(3)开工后前 3 个月总监理工程师每月应签发的工程款为：第 1 个月：575710%=51.3 万元（或 5790%=51.3 万元）。第 2 个月：656510%=58.5 万

6、元（或 6590%=58.5 万元）。前 2 个月扣留保修金：（57+65)10%=12.2 万元。应扣保修金总额：8405%=42 万元。由于 35910%=35.9 万元42.012.2=29.8 万元。第 3 个月应签发的工程款：359(4212.2)168/3=273.2 万元。5.答：施工单位要求的判断和理由如下：(1)事件 1 中，施工单位提出的费用要求不合理。理由：安全施工自检费用属于建筑安装工程费中的措施费（或该费用已包含在合同价中）。(2)事件 2 中，施工单位提出的费用要求不合理。理由：商品混凝土供货单位与建设单位没有合同关系（）是平安工地建设的实施主体。 A.建设单位B.

7、施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门答案：B解析：本题考查的是平安工地建设监理内容。施工单位是平安工地建设的实施主体。下列选项中，确定基准收益率的基础有（）。A.资金成B.通货膨胀C.机会成本D.资金限制E.汇率变化答案：A,C解析：本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础。根据建设工程工程量清单计价规范GB505002022 的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（ ）。A.第三级，且由两位数构成B.第四级，且由两位数构成C.第三级，且由三位数构成D.第四级，且由三位数构成答案：D解析：本题考核的是分部分项工程量清

8、单项目编码。在十二位数字中，一至二位为专业工程码；三至四位为附录分类顺序码；五至六位为分部工程顺序码；七、八、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码。关于投标有效期的说法，正确的是（）。A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期仅对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标人不得拒绝延长投标有效期答案：A解析：投标有效期从投标截止日期开始起算。项目评价通常对推荐方案进行（）及风险分析。A.环境影响评价B.安全卫生评价C.国民经济评价D.财务评价E.综合评价答案：A,C,D解析：考点:方案经济评价的主要指标。项目评价通常对推荐方案进行环境影响评价、财

9、务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析。下列属于注册监理工程师义务的是（）。A.对本人执业活动进行解释和辩护B.坚持独立自主地开展工作C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D.依据本人能力从事相应的执业活动答案：C解析：考点:注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师的义务：(1)遵守法律、法规和有关管理规定；(2)履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；(3)保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；(4)接受继续教育，努力提高执业水准；(5)在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；(6)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；(7)不得涂改、倒卖、出租、出借

10、或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；(8)不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；(9)在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；(10)协助注册管理机构完成相关工作。监理工程师真题下载6节 第2节关于标准设计施工总承包招标文件，标准设计施工总承包招标文件有（）。A.招标公告B.投标保证金C.投标人的资格要求D.评标办法E.发包人提供的资料答案：A,D,E解析：考核标准设计施工总承包招标文件组成及适用范围。标准设计施工总承包招标文件包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容；第二卷由第五

11、章发包人要求和第六章发包人提供的资料组成；第三卷由第七章投标文件格式组成。参见教材P59。某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用答案：A,C解析：本题考查的是不可抗力。发包方承担的项目：永久工程的损害；因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失；运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害；发包方人员的伤亡损失。承包方承担的项目：承包方人员伤亡损失；承包人的机械损坏；停工损失(但停工期间照管工程的清理、修复费用由发包人承担)。在建设工

12、程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()A、委托人违约应承担违约责任B、监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算C、监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D、监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任E、监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任答案：A,C,D,E解析：B项，监理的赔偿有上限，不应超出监理酬金总额（扣除税金），与实际损失不一样。根据建设工程安全生产管理条例规定施工单位应建立和健全有关安全生产方面的制度，主要包括（）。A.安全生产教育培训制度B.安全生产规章制度C.安全生产责任制度D.安全生产学习制度E.安全生产问责制度答案：B,C解析：考

13、点:“建设工程安全生产管理条例相关内容”。施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。因此，本题的正确答案为BC。施工过程中，进场材料需要见证取样的，见证由（）负责。A.业主代表B.政府质量监督员C.专业监理工程师D.施工项目经理答案：C解析：2022版教材P124-126本题考查的是见证取样与平行检验。施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的专业监理工程师，在该专业监理工程师现

14、场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。下列监理工程师的权利和义务中，属于监理工程师义务的是()A、使用注册监理工程师的称谓B、在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章C、保管和使用本人的注册证书和执业印章D、依据本人能力从事相应的执业活动答案：B解析：监理工程师应当履行下列义务：遵守法律、法规和有关管理规定；履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；接受继续教育，努力提高执业水准；在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；不得涂改、倒卖、出租、出借

15、或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；协助注册管理机构完成相关工作。依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（）。A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不可以同时选用C.承担违约责任的条件采用严格责任原则D.违约金和赔偿损失可以同时使用答案：D解析：承担违约责任的方式包括：继续履。采取补救措。赔偿损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。支付违约金。违约金与赔偿损失不能同时采用。定金罚则。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，

16、这两种违约责任不能合并使用。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则。简明施工合同通用条款的标题包括（）。A.施工设备和临时设施B.施工控制网C.工程质量D.缺陷责任与保修责任E.交通运输答案：B,C,D解析：考点:“施工合同标准文本”。简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决，共69款。因此，本题的正确答案为BCD。根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量

17、标准E.项目经理人选答案：A,B,D,E解析：考核施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。选项C，双方的权利义务，在通用条款和专用条款中约定，不需要写在合同协议书中。参见教材P90。监理工程师真题下载6节 第3节下列工程质量缺陷中，可不做处理的有（)A.不影响结构安全和正常使用的质量缺陷B.经过后续工序可以弥补的质量缺陷C.存

18、在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量缺陷D.质量缺陷经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量缺陷，经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用的功能答案：A,B,D,E解析：本题考查的是工程质量事故处理。通常不做处理的情况有以下几种：（1）不影响结构安全和正常使用。（2）有些质量缺陷，经过后续工序可以弥补。（3）经论证后可以不做处理。（4）出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。某单代号网络图，有多项开始工作和结束工作，则该网络图（ ）。A. 起点节点为实工作，终点节点为实工作B. 起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作C. 起点节点为虚拟工作，终

19、点节点为实工作D. 起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作答案：D解析：2022版教材P43本题考查的是绘制单代号网络图规则。当单代号网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作，作为网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟工作，作为该网络图的终点节点。根据建设工程监理合同（示范文本），委托人需要换委托人代表时，应提前()天通知监理人。A.3B.5C.7D.14答案：D解析：下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.设计方案不一定最优B.有利于发包人对承包人的监督和检查C.可以减少设计变更D.减少承包人的索赔答案：B解析：2022版教材P119本题考查的是设计施工

20、总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。在施工阶段编制及调整工程进度计划，确定各项工作之间的关系时，首先必须考虑（）的要求。A.施工组织B.施工方法C.施工机械D.施工工艺答案：D解析：本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。一般说来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。当施工方案确定之后，工作项目之间的工艺关系也就随之确定。如果违背这种关系，将不可能施工，或者导致工程质量事故和安全事故的出现，或者造成返工浪费。支护时，喷射混凝土抗

21、压强度保证率在（）及以上。A.85% B.80% C.75% D.70%答案：A解析： 本题考查的是质量控制实例。喷射混凝土抗压强度保证率在85%及以上。下列不属于取得国有土地使用费的是（）。A.土地使用权出让金B.城市建设配套费C.临时安置补助费D.土地管理费答案：D解析：2022版教材P31-35取得国有土地使用费包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补偿费等。土地管理费属于土地使用费。工程项目施工前，由（ ）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、分包单位答案：C解析：考点:见证取样与平行检验。工程项目施工前，由施工

22、单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。参见教材 P121。在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控答案：D解析：本题考查的是设备制造的质量控制方式。在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理，这种质量监控方式称为巡回监控。监理工程师真题下载6节 第4节当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D

23、.质押答案：A解析：2022版教材P13-16本题考查重点是“担保方式定金”。定金，是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20。因此，本题的正确答案为A。设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限答案：C解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同模式下监理人。总监理

24、工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。 某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8%，则该项目8年内累计财务净现值为( )万元。A. 114. 75 B. 134. 39C. 145. 15 D. 160. 00正确答案：A某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2022年11月5日才提交

25、了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位

26、认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?答案：解析：5、建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行中,双方所签书面协议是合同文件的组成部分。具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。 工程开工令需要由()签字，并加盖执业印章。A.总监理工程师B.法定代表人C.技术负责人D.专业监理工程师 答案：A

27、解析：考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。工程开工令需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）A.详细的工程延期申诉报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间答案：B解析：本题考查的是工程延期的申报与审批。当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件，及时作出一些减少延期损失的决定。随后，承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交详细的申述报告。请计算下图关键线路，非关键工

28、作总时差。答案：解析：关键线路：1-2-5-8-10-11；总时差：B=3;D=5;E=4;F=3;H=5;I=4;N=9;K=13;L=12如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出()。A.监理报告B.监理通知单C.工程暂停令D.整改通知书答案：D解析：考点:建设工程施工进度控制工作内容。如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应及时向承包单位提出书面修改意见(也称整改通知书)，并协助承包单位修改，其中重大问题应及时向业主汇报。按照建设工程施工合同规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人答案：A解析：考点:承

29、包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。监理工程师真题下载6节 第5节下列关于Project Controlling模式与建设项目管理差异的说法中，不正确的是（）。A.两者的控制目标不同B.两者的地位不同C.两者的权力不同D.两者的工作内容不同答案：A解析：考点:“Project Controlling与建设项目管理的比较”。ProjeetControlling与建设项目管理的不同之处主要表现在：两者的服务对象不尽相同；两者的地位不同；两者的服务时间不尽相同；两者的工作内容不同；两者的权力不同。所以，选项

30、B、C、D均属于Project Controlling模式与建设项目管理的不同处。Project Controlling与建设项目管理的相同点主要表现在：工作属性相同，都属于工程咨询服务；控制目标相同，都有控制项目的投资、进度和质量三大目标；控制原理相同，都采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。根据第点可知，选项A符合题意。因此，本题的正确答案为A。工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令的同时，应要求()A、采取必要措施防止事故扩大B、保护好事故现场_C、事故调查组进行调查D、故发生单位按规定要求向主管部门上报E、提交技术处理方案答案：A,B,D解析：工程质量事故

31、发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。根据建设工程质量管理条例，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。A、基础设施工程B、防水工程C、设备安装工程D、电气管线工程E、给水管道工程答案：C,D,E解析：本题考查的是质量保修期限。国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计

32、文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。（本知识点新教材已经删除） 建设工程合同要求每一个建筑产品都需单独设计和施工，决定了建设工程()。A.合同标的的特殊性B.计划和程序的严格性C.合同履行期限的长期性D.合同主体的严格性 答案：A解析：考点:建设工程合同的特征。每一个建筑产品都需要单独设计和施工，即建筑产品是单体性生产，决定了建设工程合同标的的特殊性。在单代号网络计划中，关键线路是指()的线路。A.各项工作持续时间之和最小B.由关键工

33、作组成C.相邻两项工作之间时间间隔均为零D.各项工作自由时差均为零答案：C解析：考点:单代号网络计划时间参数的计算。单代号网络计划，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路为关键线路。 按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（ ）。A有编制招标文件的能力B已发布招标公告C具有开标场地D有组织评标的能力E已委托公证机关公证正确答案：AD下列各项不是总承包模式特点的是( )。A合同关系简单B易于质量控制 C利于投资控制D缩短建下列各项不是总承包模式特点的是（ ）。合同关系简单易于质量控制利于投资控制缩短建设周期正确答案：B 由于招

34、标内容不同、投标人不同，所采取的投标策略也会有所不同，常用的投标策略有（）。A.以投标报价取胜B.以信誉和口碑取胜C.以缩短工期等承诺取胜D.适应长远发展的策略E.以附加服务取胜 答案：B,C,D,E解析：2022版教材P78-82本题考查的是建设工程监理投标策略。由于招标内容不同、投标人不同，所采取的投标策略也不相同，常用的监理投标策略包括：以信誉和口碑取胜；以缩短工期等承诺取胜；以附加服务取胜；适应长远发展的策略。某工程用于自发电的机械为 160kW 以内柴油发电机组，其折旧费 97.44 元/台班，检修费为 37.78 元/台班， 维护费 125.19 元/台班，安拆辅助费 5.83 元

35、/台班，柴油消耗量为 182.25kg，柴油单价 7.54 元/kg，则不变费用 为（ ）元/台班。A.266.25 B.1486.17 C.1583.61 D.1752.42答案：A解析：本题考查的是公路工程造价依据。 台班单价=不变费用+可变费用，其中不变费用为折旧费、检修 费、维护费和安拆辅助费，可变费用为人工费和燃油消耗费，因此： 不变费用 =97.44+37.78+125.19+5.83=266.25（元/台班）。监理工程师真题下载6节 第6节国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。A.分包商的报价B.承包商对分包商的管理费C.业主对分包商的管理费D.分包商的报价加

36、总包管理费答案：D解析：2022版教材P26-27国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额应等于分包商的报价加总包管理费。（ ）是实施质量管理体系要素的描述，它对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。A.质量手册B.作业文件C.质量计划D.程序文件答案：D解析：本题考查重点是“质量管理体系的建立”。程序文件是质量手册的支持性文件，是实施质量管理体系要素的描述，它对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法，在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。因此，本题的正确答案为D。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A.3B.5

37、C.7D.15答案：B解析：5)资格预审文件的提交。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。建设工程设计一般分为（）阶段。A.施工组织设计B.方案设计C.初步设计D.设计准备E.施工图设计答案：B,C,E解析：本题考查的是工程设计质量管理。建设工程设计一般分为方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段。监理试验室分为（）种A.一种B.两种C.三种D.四种答案：B解析：监理试验室分总监办中心试验室和驻地办试验室全国高速公路联网监控设施构成（）。 A.国家路网监控中心B.省级监控中心C.路段监控分中心D.

38、基层监控单元E.交警监控中心答案：A,B,C,D解析：本题考查的是公路监控工程质量监理。公路监控管理体系架构从全国层面可分为，国家路网监控中心省级监控中心路段监控分中心基层监控单元4级管理。下列选项中，建设工程初步设计是根据( )的要求进行具体实施方案的设计。A.可行性研究报告B.项目建议书C.使用功能D.批准的投资额答案：A解析：2022版教材P11-13初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程所作出的基本技术经济规定，编制工程总概算。某钢筋工程计划进度和实际进度S曲线

39、如图49所示，从图中可以看出()。A.第1天末该工程实际超前的工程量为120tB.第2天末实际进度比计划进度超前70tC.第3天末实际超前的工程量为60tD.第4天末实际进度比计划进度拖后1天E.第4天末实际超前的工程量为70t答案：A,B,D解析：考点:S曲线比较法。从图上可以看出，选项C，第3天末实际拖后的工程量为60t；选项E，第4天末实际拖后的工程量为70t。施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容不包括（）。A.施工组织设计B.是否符合工程建设强制性标准C.地基基础和主体结构的安全性D.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字答案：A解析：2022版教材P12本题考查的是工程建设程序。施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。