电力承包工程合同协议模板.docx

《电力承包工程合同协议模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力承包工程合同协议模板.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电力承包工程合同协议模板 随着我国电力事业的进展,传统的电力建设模式存在的不足渐渐显现,电力工程总承包正在成为电力建设新的模式。对于电力承包工程合同你了解多少呢?以下是我为大家整理的电力承包工程合同协议模板，供大家参考学习。 电力承包工程合同1 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着公平互利、协调全都、等价有偿的原则，依据国家合同法、建设工程质量管理条例及有关规定，结合本工程的详细状况，在公平自愿的条件下，经双方充分协商全都达成如下条款，共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、主要工程内容： 工程量以甲方供应的设计

2、资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排解等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括全部基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 其次条 工程价款及支付方式 1、价款：经过双方协商全都审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币万元(大写： )。 工程价款支付：经双方协商全都，打算采纳以下 付款方式： (1)合同签订后，甲方在 个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款： (2)本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合

3、格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同商定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 第三条 承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条 主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求; 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方供应的技术要求。 第五条 工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期 个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列状况，工期应顺延： (1)由于不行抗力而被迫停工的; (2)甲方未根据商定的时间和要求供应

4、相应的便利条件的; (3)甲方变更方案或变更施工图纸，不能连续施工的; (4)甲方未根据合同的商定支付相应的工程款的; (5)如施工过程中，牵涉第三方物权等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方供应第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能准时供应上述文件导致工程不能按期完工的; (6)甲方的其它缘由致使工程中途停建、缓建的。 第六条 设计变更及工程价款调整 1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必需由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才根据修改后的图纸及补充合同商定予以实施。 2、照实际施工范围或

5、工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同商定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。 3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需依据设备、材料市场价格的变化，在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。 七、安全生产： 工程开工前，乙方必需接受甲方的安全训练并做好队、组二级安全训练。施工中做 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程需要作好安全防护措施，如：设置施工安全使用的照明、围栏等明显警示标志和看管、防护警视、警卫等，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 2、

6、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一安全负责人及现场安全负责人，应保证施工现场的各项安全施工，一旦出现安全事故，造成工程、他人财产和人身损害，由乙方担当全部法律责任。 3、乙方要在施工之前，组织安全训练培训，增加现场施工人员的安全施工意识，没有经过安全训练培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。 第八条 工程质量和验收 1、工程安装质量应符合电气装置安装工程实施及验收规范及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。 2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。 3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内

7、应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。 4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起开头计算，保修期内若因甲方缘由或者不行抗力事由造成设备损坏，乙方不担当保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行修理，其设备修理费及工时费由甲方支付。 第九条 双方义务 (一)甲方义务 1、按合同商定按时付款。 2、为乙方施工供应必需的是施工条件和环境： (1)施工电源; (2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施; (3)施工作业场地; (4)工地临时材料库; (5)现场施工需要的其他必要条件。 3、向乙

8、方供应符合国家电力行业标准的施工设计资料。 4、根据双方的商定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、安全责任以及由此产生的一切后果)。 5、在施工过程中，因甲方缘由致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方应尽到安全防护的义务。 6、依据相应法律法规规定应担当的其他义务。 (二)乙方义务 1、严格根据甲方供应并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。 2、按施工安全规范的规定，实行预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。 3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。 4、根据双

9、方商定的范围，做好设备材料的选购、管理工作，并对所选购的设备材料质量负责。 第十条 合作事项 1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包; 2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺当进行 第十一条 违约责任 1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。 2、甲方未按本合同其次条商定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3作为违约金。 3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方缘由导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。 4、在施工过程

10、中，因甲方缘由致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方未尽到安全防护义务的，应担当相应赔偿责任。 第十一条 附则 1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。 2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。 3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。 4、本合同一试六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 电力承包工程合同2 本电力工程施工

11、承包经营合同书由下列各方于_年_月_日在_市订立： 本合同各方当事人 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 住 址： 住 址： 邮 编： 邮 编： 联系电话： 联系电话： 甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，依据中华人民共和国合同法的有关规定，就电力工程施工承包经营事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条 责任成本范围 1、工程地点和名称: _隧道进口至_隧道进口段贯穿线路 _变电所电源线路 2、工程内容:高压架空线路和高压电缆线路. 3、责任成本为完成以上工程项目所需人工费,施工机具器具工具租赁或购置修理费用,材料从项目料库到施工场地的运杂费和工地

12、搬运费,跨越凹凸压线路的材料租赁或购置费用,来回施工现场的汽车使用费,施工期间所用原材料及成品半成品看护费用,临时住宿通信和生活后勤费用,劳保安全防护全部管理等费用. 4、责任成本根据人工开挖施工土石方测算;责任成本根据不停电跨越凹凸压线路测算;包括石围子和铁塔(或钢管杆塔)除材料费以外的全部工程直接费用;责任成本包括定测复测费用和联系政策处理影响等短时间停窝工费用. 5、责任成本不包括材料费用,需要乙方选购或承包地方材料时,另行追加费用;责任成本不包括检验试验等费用. 其次条 责任成本 1、平原地区高压架空线路_元每km 2、丘陵地区高压架空线路_元每km 3、山区高压架空线路 _元每km

13、4、大山区_元每km 5、电缆线路_元每km 合同价款以实际施工工程数量乘以以上单价计算. 第三条 责任成本调整 不行抗力引起的费用增加. 第四条 责任成本执行和考核 A、工费.按月支付定量工资. B、其他费用.依据完成实物工作量验工计价,按月支付或按费用项目支付. C、考核 甲方按月或工序考核乙方完成实物工作量,并据此按相应责任成本的75%初步核算并兑现. 工程竣工并经甲方验收合格后,按责任成本的85%兑现. 建设单位验收并交付使用后,按责任成本的95%兑现. 其余5%作为工程保修金,保修期满后,按规定决算并兑现. 第五条 工期 1、总工期:本合同全部工程自_年_月_日开工, _年_月_日竣

14、工.阶段工期依据甲方支配. 2、总工期和阶段工期均满意要求并有所提前,赐予工期奖_元.延误工期按违约惩罚_元. 3、非乙方缘由或不行抗力的影响,工期可适当顺延. 第六条 安全质量 1、乙方必需规范施工保证安全生产,满意安全协议书(另行特殊制定)要求,赐予安全奖_元.出现安全事故,取消安全奖.并由乙方担当责任和全部经济损失. 2、乙方必需保证工程质量.质量管理必需遵照贯标标准,杜绝质量事故,赐予质量奖_元. 3、隐藏工程施工甲方随工检查.隐藏工程或中间验收,甲方接到乙方通知后24小时内进行自验,并会同监理共同验收.签证后方可进行下道工序施工,验收不合格,乙方在限定时间内修改合格后重新验收. 4、

15、乙方随时接受甲方工程质量检查检验并供应便利条件.施工中发觉乙方质量问题,甲方技术和安检有权发出质量问题通知单,批判指正,责令停工整顿或返工,并处以100500元罚款.保存资料做好记录,从乙方责任成本中核减. 5、工程质量达不到标准,出现质量事故,由乙方担当返工费用,工期不得顺延,同时取消质量奖. 6、工程质量出现争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及经济损失,由责任方担当. 第七条 甲方义务 1、管理机构.施工负责人李树海,技术负责人范志强,安全质量为各现场负责人,材料负责人杨新平.责任成本核算孙涛. 2、负责对外协调,清理地上地下全部施工障碍. 3、供应施工图纸一套,并组织有关人

16、员进行图纸会审和技术交底.按工序需要供应相关的定型图和标准图. 4、为工程安全生产供应必要的资料和作业环境,和乙方一起做好施工现场的安全工作,文明工地建设,文物爱护,环境爱护和企业形象宣扬工作. 5、负责对工程监理的联络和签证工作,负责工程自验和验收交接工作.负责工期以外成品的防护和看护. 第八条 乙方责任 1、负责施工现场全面施工工作,并负责工程结算和安排.每道工序实行书面技术交底;负责现场安全质量工作,负责现场材料工作. 2、组织施工人员,机具,材料进场,根据施工图纸和施工技术规范,规程,标准,细心施工并保证施工安全和工程质量. 3、编制合理施工方案,工程进度方案,确保按期完工.把好质量关

17、,技术关,工期内做好已完工程的成品防护和看护. 4、施工场地洁净干净,爱护文物和环境,工完场清文明施工. 5、在施工现场实行维护作业安全,防范危急,预防火灾,抑制噪声的有效措施,设置围挡设施和安全标志,根据建筑安全标准规范实施.负责保卫安全,重大伤亡和工程质量事故准时通知甲方. 6、必需加强与其他队伍之间的相互协作与协作,同甲方一同解决四邻相关以及外界干涉施工的问题. 7、乙方管理要坚持文明施工,出现打架斗殴,酗酒闹事,管理混乱或造成不良影响现象和黄赌毒等违法违纪大事,乙方担当全部责任,并且甲方要对乙方惩罚直至调换施工班组. 第九条 材料供应和检验试验 1、不合格材料严禁使用在工程上,全部检验

18、试验工作均由甲方进行 . 2、乙方的材料人员按甲方限额领料方案领料,严禁超领乱领错领,实行措施防止损耗,盗卖和丢失.超出合理使用范围的材料费用由乙方全额担当. 第十条 变更设计和工程数量签证 1、按图施工.乙方必需严格根据施工图纸,并依据国家现行施工规范和操作规程及强制性条文进行施工. 2、变更设计.任何人不得随便变更设计.确需变更设计必需经设计单位出具变更文件或图纸,经监理确认后方可进行变更. 3、乙方擅自降低标准施工,掌握不当或施工方法不正确,造成返工的成本支出由乙方担当,甲方不予增加责任成本. 第十一条 竣工验收和质量保修 1、工程竣工后,根据公司质量管理规定,乙方自检合格后甲方在三日内

19、进行自验,并在七日内赐予认可或提出修改看法,乙方按要求修改,直至建设单位单位验收通过并接收使用. 2、工程保修期一年.保修期内合理使用假如需要修复,发生的工程量或经济损失由乙方担当. 第十二条 保密 一方对因电力工程施工承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第.条 补充与变更 本合同可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。 第十四条 不行抗力 任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本合同或拖延履行本合同，应自不行抗力大事发生之日起三日内，将大事状况以书面形式通知

20、另一方，并自大事发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。 第十五条 争议的解决 本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。 本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十六条 生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。 本合同式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字

21、)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 电力承包工程合同3 发包人(全称)：_ _ 承包人(全称)：_ _ _ _ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程地点： 厂内_ 工程内容：_配电柜安装工程_ 资金来源：_自筹_ _ 二、工程承包范围 承包范围：_包工包料_ 三、合同工期： 合同工期总日历天数_15_天 四、质量标准 工程质量标准：_合格_ 五、合同价款(构成见附表) 金额(大写)：壹万圆整 (人民币)￥：_10000.00_元 六、合同

22、商定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：工程未交接前由承包人爱护并担当费用，交接后由发包人爱护及担当费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方缘由发生事故由乙方负责处理并负担其全部费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同商定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他缘由不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工。 7、发包人向承包人

23、承诺根据合同商定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方商定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人乐观协作，听从发包方的支配指挥，不协作发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人担当全部责任。 2、承包方收到款项时首先供应同等额数的发票。 3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人担当全部损失及责任。 4、其他未尽事宜，双方另行协商。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 电力承包工程合同协议模板