2022建筑机械设备租赁合同15篇.docx

《2022建筑机械设备租赁合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑机械设备租赁合同15篇.docx（69页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑机械设备租赁合同15篇建筑机械设备租赁合同1甲方(出租单位)：乙方(承租单位)：依据中华人民共和国合同法及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一样，签订本合同。一. 租赁设备名称,型号规格,参数,数量:设备名称:塔式起重机规格型号:QTZ40(4509),QTZ63(5103)产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为50米，甲方供应的设备必需是20xx年以后出厂。数量：甲方向乙方供应型号为QTZ40塔式起重机壹台，型号为QTZ63塔式起重机贰台，包括附墙，升节，并供应设备配件。二.地点：

2、 乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场(以乙方负责人郭祥林，王军道指定地点为准)。三.租赁时间：以实际租赁时间为准(每台塔机租赁时间按实际分别记取)，租赁期不足5个月按5个月记取;时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常运用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按15日计算，不计租赁费。如因乙方缘由(包括：1.脚手架等物件阻碍塔吊降节。2.场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3.按合同未付清租赁费又不能达成新协议。)使设备无法出场，则视为乙方按合同接着运用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满意出场条件之日止。四.租赁价格及付款方式：1.进出场费：QTZ40型为人民币壹万玖仟元

3、整(￥19000元/台);QTZ63型为人民币贰万贰仟元整(￥220xx元/台);以上价格含运输费，装卸费，安装拆除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付(单台塔吊准用证领取后支付单台进出场费);2.设备租赁费：QTZ40型每台每月人民币壹万零伍佰元整(￥10500元/台);QTZ63型每台每月人民币壹万伍仟元整(￥15000元/台);租赁期间租金按月结算，不足月按天计算，乙方负责在下个月30日前支付当月塔吊租金(以单台塔吊为单位分别记取租赁费)。3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按20xx/人(含伙食费)。乙方

4、依据实际到场人员数(2人以下)在下月20日支付上月工资(不足一月的，按天计算)。4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。五.甲方责任：1.设备租赁期间的全部权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。2.负责设备的维护、保养;当设备出现故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，不足一天的按一天扣除;严峻故障不超过3天，否则按实际耽搁时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。3.他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和修理工作，以便塔机正常运行，并依据工程进度状况刚好支配升节和附墙，

5、以此来保证乙方24小时正常运用(每星期进行24小时不间断施工不能超过2次)，随机司机必需持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证4.依据乙方的电话通知，负责支配进场安排。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕(除雨、雪、大风天气外)，并调试合格。5.确保塔吊运用期间的平安，担当因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。6.甲方每台塔吊供应一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责供应设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参加设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作，平衡块费用由甲方担当。甲方在进场前应当供应设备各种技术资料参数、出场合格证、

6、安拆资质证书、公司营业执照复印件(加盖公司公章)。8.塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方供应自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。9.塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满意现场施工要求，否则按每延误一天惩罚1000元，从甲方的进出场费中干脆扣除。六.乙方责任：1. 租赁期间，享有设备的运用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。2.负责租赁设备基础设施(甲方供应图纸)，必需按图施工，做好隐藏记录，协作甲方做好安装及检测所需材料，保证基础满

7、意施工要求。3.有权要求甲方依据工程进度刚好做好升节，附墙服务，满意工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方;如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙平安走台的搭建与拆除。4. 维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移运用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。5.遵守设备平安操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养(甲方保证不影响乙方项目正常施工)。6.负责甲方派出的随机人员的住宿。7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。8.将设备所需电源(380V5

8、V)送至设备底部，配置单独的标准配电箱。七.违约责任：(一)、甲方的违约责任：1.未按时按质按量供应租赁设备，每延误一天惩罚1000元。2.未按时完成报装、报检，应担当因此产生的一切损失，同时处以1000元/天的罚款。(二)、乙方的违约责任：1.如不能按时交纳租金，需刚好与甲方协商;如协商无效，则根据合同约定按时支付租金。2.有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。八.其他约定事项：1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时供应甲方公司正规税控发票

9、，塔吊司机工资由甲方供应加盖甲方公章的人员工资表;2.设备租赁期间，乙方如遇特别状况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金;如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。九、争议的解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应刚好友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。十.甲方向乙方供应营业执照或税务登记证以及法人、托付代理人身份证复印件。本合同未尽事宜，一律按中华人民共和国合同法的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后

10、生效，有效期自签订之日至价款结清为止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑机械设备租赁合同2出租单位：淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方)承租单位：江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方)依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一样签订本合同。第一条工程名称：施工地点：其次条租赁期限进场时间：月起用时间：年日合同期限：月第三条租金计费方法及交纳期限1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。2、塔机在进场安装前，乙方必需向甲方支付塔机进出场费税前价格，

11、如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。3、塔机基础预埋件由乙方供应，或甲方供应，费用由乙方担当支付4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。5、塔机租金从塔机安装调试完毕后起先计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产支配不当造成停工待料或被质量检查、劳动爱护等部门停工等因故停机)，乙方必需在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3支付利息，塔机退场前需一次性

12、结清全部费用。6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，详细停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需接着支付租金。第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任一、甲方责任1、负责供应合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，供应基础图;2、对塔机进行平安检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场解除。3、甲方在乙方整个运用周期中供应新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。二、乙方责任1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，供应能

13、满意25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满意25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并担当因基础问题回填土及地下障碍不明等缘由造成的一切责任事故(包括机械、人身平安事故)及全部经济损失的赔偿。3、遇有各级主管部门检查塔机须主动协作，自觉遵守几点设备运用必需听从的平安原则，杜绝违反操作规程运用设备。对违反规定造成的塔机损害及平安事故由乙方担当完全责任。4、配备合格的机组人员，供应机组人员食宿，负责下班后和节假日的平安保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，

14、负责支付因违章运用造成设备损坏而检修的一切费用。5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关运用规定，塔机运用过程中，钩头以下全部专用吊头由项目部支配专人常常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。第五条平安责任：开机工由工地负责支配与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理运用证后方可运用，运用期内一切责任由乙方负责。第六条争议的解决1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，假如协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效

15、，双方应严格履行。第七条补充条款出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：托付代理人：托付代理人：电话：电话：日期：日期：建筑机械设备租赁合同3出租单位(简称甲方)：承租单位(简称乙方)：依据中华人民共和国平安生产法建设工程平安生产管理条例中华人民共和国合同法特种设备平安监察条例建筑起重机械平安监督管理规定的有关规定，根据诚恳信用、同等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。一、乙方因建设工程施工须要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方运用。二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：特殊说明：以上租赁物

16、的种类、具体的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。三、租赁物的用途和运用方法：乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证根据国家规定的施工规范、操作规程进行正确运用。乙方不得超负荷运用和违规、违反操作规程运用租赁设备。四、甲方设备出库前依据建设工程平安生产管理条例国务院393号令，第三章第十六条之规定，建筑起重机械平安监督管理规定国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程供应机械设备和配件的单位，应当根据平安施工的要求配备齐全有效的保险、限位等平安设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必需保障具备产品的制造许

17、可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点修理、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清晰，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。六、经双方协商，乙方应向甲方肯定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资阅历收未发生缺损状况的，押金退还乙方(不计利息)。七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，

18、提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方担当。九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应依据建设工程平安生产管理条例国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位选购的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件必需由专人管理，定期进行检查、修理和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可运用，同时不允许出租(甲方)参加施工单位租赁设备的管理与运用。因工程须

19、要延长 租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。十、租赁期间，租赁物资的修理由乙方负责，费用由乙方担当。十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人运用，也不得变卖或作抵押品。十二、乙方对租赁物资要妥当保管、正确运用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、运用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当根据物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。十三、违约责任： 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。 乙方逾期

20、不返还租赁物资的，除接着担当本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应马上返还租赁物，否则根据本条款的规定担当违约责任。十四、本合同未作规定的，根据中华人民共和国合同法的规定执行。十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方居处人民法院起诉。十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。本合同签订时间： 年 月 日。本合同签订地点： 。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日建筑机械设备租

21、赁合同4承租人(甲方)：(单位全称)xxx_出租人(乙方)：(单位全称)xxx_行业确认证书号：xxx_依照中华人民共和国民法典及相关法律、法规和建筑起重机械平安监督管理规定(原建设部令第166号)的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下：第一条 机械设备租赁及租金计算与支付机械设备租赁及租金计算明细：租金计算。机械设备租金每月合计xxx_元。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计xxx_元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际运用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方缘由

22、造成机械设备停机或停止运用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。支付方式：xxxxxx_。支付时间：xxxxxx_。其次条 项目名称、运用地点项目名称：xxxxxx_。运用地点：xxxxxx_。第三条 租赁期限因工程须要延长租期，双方应在租赁期满前_日内，续签合同。租赁期满，甲方接着运用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同接着有效;甲方承诺租赁期不少于_个月，则按实际租赁时间结算;少于_个月，按_个月结算租赁费。本合同签定之日起_日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止运用，并拆卸完毕具备机械设

23、备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。由于甲方的缘由(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等)，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。第四条 保证金合同签订后甲方向乙方支付xxx_元作为本合同的履约保证金。甲方应在机械设备进场前_日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。其他约定:xxxxxx_。第五条 机械设备操作、维护与修理双方约定机械设备由_方负责操作、由_方负责维护。因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时

24、,乙方应当自接到甲方通知时起_小时内到达现场修理。乙方自接到修理通知起_小时/日内未能修复的，自故障发生第_日起免收租金直至机械设备复原正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。双方约定机械设备正常维护保养时间为_小时/月，详细时间支配为：xxx_。第六条 双方权利义务一、甲方权利义务有权要求乙方根据合同约定供应符合要求的机械设备。有权要求乙方根据合同约定供应机械设备的操作和修理保养服务。若因乙方缘由导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法运用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。根据合同约定的时间、方式和

25、金额支付租金和其他费用。为机械设备供应进出场作业、维护保养作业的便利和平安作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的爱护保管工作，爱护机械设备的平安。如因甲方缘由造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。负责司机、指挥工的日常平安教化和进场平安技术交底，并签定平安生产责任状。甲方应在机械设备进场安装完毕之日起_日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，刚好办理运用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备运用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责供应工

26、地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。按机械设备操作规程和合同约定管理运用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必需持证上岗。未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。二、乙方权利义务有权根据合同约定按月收取租金。机械设备进场前，应仔细地进行修理和保养，保证进场机械设备的完好性。负责供应的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、运用说明书、进场前修理保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的平安教化和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。负

27、责供应机械设备司机_名/台，指挥工_名/台。进场前，负责与上岗人员签订劳动合同并进行平安教化，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守平安操作规程，听从甲方项目部正常的施工支配，为甲方项目部供应优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满意上述要求，甲方有权要求退回，乙方应刚好协调处理直至更换。按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并刚好将结果书面反馈甲方。负责机械设备在各种检查中发觉的问题和隐患的整改，并担当应由乙方担当的惩罚及相关费用。机械设备安

28、装前，负责供应符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责供应符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。租赁期满后_日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额刚好返还甲方。第七条 双方平安责任三、甲方平安责任1.甲方负责制定机械设备生产平安事故应急救援预案。2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的平安措施。3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的平安警示标记，对集中作业区做好平安防护。四、乙方平安责任1.负责机械设备的平安爱护装置的日常检查和维护，对机械设备的平安牢靠

29、性负责。2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的平安负责。3.当机械设备出现故障或者发生异样状况时，司机应刚好通知甲乙双方相关人员，机械设备应马上停止运用，乙方应组织人员刚好解除故障之后方可重新投入运用。五、双方共同平安责任1.本着“谁违章谁担当责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备平安操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。2.机械设备在运用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常平安教化和技术交底，督促上述人员遵守平安操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放置、绑扎符合平安要求。第八条 违约责任六、

30、甲方违约责任：1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日_元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满_日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。2.按合同约定的进场时间，若因甲方缘由影响机械设备进场安装超过_日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金_元。3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法运用机械设备，致使机械设备受到严峻损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。4.其他约定：xxxxxx_。七、乙方违约责任：1.乙方无法供应合同约定的机械设备或供应的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金_元。2.乙方未按合同约定日期供应机械设

31、备的，应根据每逾期一日每台次_元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满_日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金_元。3.在合同期间因乙方缘由(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方根据合同约定对机械设备进行修理保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次_元/日的违约金。累计停工超过_日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。4.乙方未按合同约定期刚好返还保证金，应根据每逾期一日_元的标准向甲方支付违约金。5.其他约定：xxxxxx_。第九条 不行抗力当事人一方因不行抗力不能根据合同约定履行本合同的，依据不行抗力的影响，可部分或全部免除责任;

32、当事人一方因不行抗力不能履行合同的，应当刚好告知对方，并自不行抗力结束之日起_日内向对方当事人供应证明。第十条 争议解决本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第_种方式解决。向xxxxxx人民法院提起诉讼;向xxxxxx仲裁委员会申请仲裁。第十一条 其他条款本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共_页，一式_份，具有同等法律效力，其中甲方_份，乙方_份。本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合

33、同签订地：xxxxxx。其他约定：xxxxxx。承租人：(甲方签章)xxx_ 出租人：(乙方签章)xxx_居处：xxx_ 居处：xxx_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_电话：xxx_ 电话：xxx_传真：xxx_ 传真：xxx_开户银行：_ 开户银行：_账号：xxx_ 账号：xxx_xx编码：_ xx编码：_年_月_日 _年_月_日建筑机械设备租赁合同5租用方：（以下简称甲方）出租方：（以下简称乙方）依据合同法的有关规定，根据同等，互利的原则。为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一样，特签定本租赁合同。第一条租赁机械的名称和型号:其次条租赁形式。乙方将该设备以月租

34、的形式租用给甲方。每月租金为人民币_元，（大写：_ 。）每月月租时间限时为280小时，若超出280小时，每小时按_元/小时计算。第三条租赁期限及相关事宜_年_月_日至_年_月_日止，详细租用时间以甲方电话通知为准；如需接着租用，应在本合同期满前五日内，续签定租赁合同。（1）在租赁期间，甲方只有对该机械的运用权，没有全部权。乙方保证对机械享有权并有权出租。（2）在租赁期间，机械驾驶员必需听从甲方管理人员支配，如不听从，甲方有权责令停工或终止协议。（3）工作期间，机械驾驶员食宿由甲方负责。乙方应负责机械保养，修理，使设备保持良好状态，并担当由此产生的全部费用。第四条平安保障（1）在施工现场，操作员

35、应严格按操作规划办事，否则发生的平安事故，由乙方自行担当。相反，在管理员要求下而造成的平安事故，由甲方全权负责。（2）该机械在施工现场，在甲方施工现场出现的天体掉物对该机械造成的损坏，由甲方负责。第五条付款方式及相关手续（1）甲方应用现金形式支付乙方租金，乙方需月初五日内到甲方办理结算凭证的审批手续及挂帐事宜。办理完善后，甲方必需在七日之内支付结算的实际租金的_%支付给乙方。如甲方没有按时支付给乙方租金，每天乙方有权向甲方收取当月实际租金的百分之一的违约金，值到甲方支付给乙方租金为止。（2）剩余的_%尾款于_年_月_日全部付清。如超出该时间后，每天按总余款的百分之一收取违约金。（3）乙方不向甲

36、方供应任何税务发票。第六条争议的解决凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；假如协商不能解决，可向合同履行当地人民法院提起诉讼。第七条未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式贰份，具有同等法律效益。甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，双方清晰并一样同意上述条款，未有任何歧义。甲方：乙方：合同签定时间：建筑机械设备租赁合同6合同编号：出租人：济宁市吉安建筑设备租赁有限公司承租人：依据中华人民共和国合同法有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一样签订本合同。第一条：公司原则上对运用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个

37、月的租赁期，又急需运用的设备，租赁费按整月计算。其次条：收取各种设备租金的计价标准：物品名称规 格单 位价 格备 注租赁费的支付方式和期限：租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算，每月的1日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之日第三条：押金原则上按所租设备成本收取，押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算，先交押金后提货。第四条：租赁物交付的时间，地点及验收方法本合同双方签字后，由承租人出具设备运用清单。由出租人负责运输，运费由工地干脆结算。提取租赁物时当场验收，并办理机械完好手续，送还时应清刷干净，否则应加收清除费用。第五条：租赁物资的保管维护与运用

38、一，承租人对租赁物资要妥当保管，租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善运用不当或有意造成租赁物资损坏，丢失的，承租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。二，承租方所租的物资不得调换，否则按租赁物价格表赔偿。三，承租方不得在租赁物品上打眼焊接，握弯，否则按本条第一款赔偿方式赔偿。第六条：承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让转租给第三人，也不得变卖或作抵押品。第七条：出租方在合同期内，不得要求承租方提前交回租赁物，否则担当违约责任。第八条：违约责任1,不按时交纳租赁费，应向出租人缴付租赁费日5的违约金，如超过30天不能缴付租赁费，出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能刚好按合同支付租金，造成设备供

39、应不足或供应不刚好，出租方不担当责任。2,如承租人转让，转租或将租赁物资变卖，抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿还全部租金20%的违约金，并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。3,工程完工结算时，对丢失的设备，可暂按赔偿结算，对赔偿金不能在一个月内付清的承租方，出租方有权对丢失的设备连续计收租赁费。直至赔偿金和连续计收的租赁费还清为止。第九条：租赁物价格钢模板丢失每平方160元，模板堵头丢失每个1.5元，模板卡丢失每个0.4元，钢架板丢失每块150元，钢架管丢失每米12元，底座丢失每个5元，扣件丢失每3.80元，螺丝丢失每套0.4元，其他酌情办理。第十

40、条：本合同在履行过程发生的争议，由双方当事人协商解决，调解不成一方可向人民法院起诉。第十一条：本合同未尽事项，根据中华人民共和国合同法的规定执行。第十二条：本合同一式 份，合同双方各执 份，本合同附件或附注都属合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方： 承租方：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日建筑机械设备租赁合同7承租人：_出租人：_行业确认证书号：_依照中华人民共和国民法典及相关法律、法规和建筑起重机械平安监督管理规定的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下：

41、第一条机械设备租赁及租金计算与支付1、机械设备租赁及租金计算明细2、机械设备租赁及租金计算表机械名称：_数量：_规格/型号：_生产厂商：_租赁期限/起止时间：_租金标准租金小计3、机械设备操作人员工资计算表工种类别：_人数：_月工资：_工作期限/起止时间：_4、租金计算。机械设备租金每月合计_元。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资，租金每月共计_元。不足月的尾数_日租金按月租金除以30天乘以实际运用天数计算。租金从机械设备启用_日起计算。在租赁期内，若非乙方缘由造成机械设备停机或停止运用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。支付方式：_。支付时间：_。其次条项目名称、运用地点项目名称：

42、_。运用地点：_。第三条租赁期限1、因工程须要延长租期，双方应在租赁期满前_日内，续签合同。2、租赁期满，甲方接着运用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同接着有效甲方承诺租赁期不少于_个月，则按实际租赁时间结算少于_个月，按_个月结算租赁费。3、本合同签定之日起_日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用_日甲方通知乙方机械设备停止运用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用_日。停用日须经双方书面确认。4、由于甲方的缘由，造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用_日为验收合格时间或组织验收时间。5、机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。第四条保证金1、合同签订后甲方向乙方支付_元作为本合同的履约保证金。2、甲方应在机械设备进场前_日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后