江西省造价员考试判断题答案.docx

《江西省造价员考试判断题答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江西省造价员考试判断题答案.docx（66页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1、缺陷责任期内，其他政府投资项目，保证金可以预留在承包方。A：正确B：错误2、由发包人原因造成的质量缺陷，发包人承担修复和查验的费用，并支付承包人合理的利润。A：正确B：错误3、地基基础工程不属于发承包双方在工程质量保修书中约定的建设工程的保修范围。A：正确B：错误4、社会投资项目采用工程质量担保、工程质量保险等其他方式的，发包人可预留保证金。A：正确B：错误1、承包单位未按照国家有关规范施工，造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任。A：正确B：错误2、由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任并负责维修。A：正确B：错误3、因地震、洪水、台风等不可抗力原因造成的损坏

2、问题，由建设单位负责处理。A：正确B：错误4、质量保证金的计算额度不包括预付款的支付。A：正确B：错误5、缺陷责任期内，实行国家集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。A：正确B：错误1、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起。A：正确B：错误2、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，自承包人提交竣（交）工验收报告90日后，自动进入缺陷责任期 。A：正确B：错误3、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。A：正确B：错误4、承包人原因造成缺陷其负责维修并承担相应费

3、用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任。A：正确B：错误5、发、承包双方就缺陷责任有争议时，可以申请鉴定，承包方承担鉴定费用。A：正确B：错误1、主要实物工程量不属于程造价对比分析的内容。A：正确B：错误2、新增固定资产价值的计算对象是不能独立发挥生产能力的单位工程。A：正确B：错误3、新增流动资产中的货币性资金包括应收账款。A：正确B：错误4、专利权属于可辨认无形资产。A：正确B：错误5、缺陷责任期自合同竣工日期起计算。A：正确B：错误1、凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值。A：正确B：错误2、无形资产的计价原则中，购入的无形资产，按实

4、际支付的价款计价。A：正确B：错误3、自创商标权价值，按照其设计、制作等费用作为无形资产价值。A：正确B：错误4、外购专有技术可通过收益法进行估价。A：正确B：错误5、主要人工消耗量属于程造价对比分析的内容。A：正确B：错误1、重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一归档，并在原图案卷内增补必要的说明。A：正确B：错误2、对于新增固定资产的其他费用，一般情况下建设单位管理费按建筑工程费用的比例分摊。A：正确B：错误3、在建的附属辅助工程在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值。A：正确B：错误4、设计交底或图纸会审会议纪要是竣工决算的编制依据。A：正

5、确B：错误5、经批准的施工图设计及其施工预算不是竣工决算的编制依据。A：正确B：错误1、建设工程竣工图由设计单位加盖“竣工图”标志。A：正确B：错误2、原设计施工图竣工没有变动的，由施工单位加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。A：正确B：错误3、原图虽有一般设计变更，但能将原施工图加以修改作为竣工图的，可不重新绘制竣工图。A：正确B：错误4、原图有结构形式的重大变更，应由原设计单位在其上修改、补充后作为竣工图。A：正确B：错误5、为满足竣工验收和竣工决算需要，应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图。A：正确B：错误1、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金占用包括固定资产原价。A：正确B

6、：错误2、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金占用包括待核销基金支出。A：正确B：错误3、大中型项目在编制“交付使用资产总表”的同时，还应编制“交付使用资产明细表”。A：正确B：错误4、小型项目只编制“交付使用资产总表”。A：正确B：错误5、大、中型和小型项目均需编制建设项目交付使用资产明细表。A：正确B：错误1、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金来源不包括项目资本金。A：正确B：错误2、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金占用不包括交付使用资产。A：正确B：错误3、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金占用不包括有价证券。A：正确B：错误4、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金来源

7、包括个人资本。A：正确B：错误5、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金来源包括未交税金。A：正确B：错误1、大、中型建设项目概况表包含新增生产能力。A：正确B：错误2、大、中型建设项目概况表中的基本建设支出包括待摊投资。A：正确B：错误3、竣工财务决算报表和工程竣工图是竣工决算的核心内容。A：正确B：错误4、大、中型建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。A：正确B：错误5、大、中型建设项目竣工财务决算表中的资金来源不包括应付款。A：正确B：错误1、竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明，

8、是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。A：正确B：错误2、基本建设财务管理规定中规定经营性项目投资额在4000万元以下的为小型项目。A：正确B：错误3、基本建设财务管理规定中规定非经营性项目投资额在3000万元以下的为小型项目。A：正确B：错误4、大、中型建设项目竣工决算报表包括建设项目概况表、建设项目竣工财务决算表、建设项目交付使用资产总表和建设项目交付使用资产明细表 。A：正确B：错误5、大、中型建设项目概况表不包含占地面积。A：正确B：错误1、建设单位应在项目竣工后两个月内完成竣工财务决算的编制工作。A：正确B：错误2、主管部门一般应在收到竣工决算报告后一

9、个月内完成审核工作。A：正确B：错误3、资金来源及运用等财务分析不是竣工财务决算说明书的内容。A：正确B：错误4、决算与概算的差异和原因分析是竣工财务决算说明书的内容。A：正确B：错误5、各项经济技术指标的分析不是竣工财务决算说明书的内容。A：正确B：错误1、竣工决算的成果文件称作竣工决算书。A：正确B：错误2、建设项目竣工决算书采用货币指标、实物数量、建设工期和各种技术经济指标综合、全面的反映建设项目自开始建设到竣工为止的全部建设成果和财务状况。A：正确B：错误3、建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用。A：正确B：错误4、竣工决算书由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表

10、、工程竣工图和“两算”对比四部分构成。A：正确B：错误5、施工单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作。A：正确B：错误1、利用世界银行等国际经融机构贷款的建设项目不用编制项目完成报告。A：正确B：错误2、技术设备说明书不是竣工验收的依据。A：正确B：错误3、竣工验收是建设项目转入投产使用的必要环节。A：正确B：错误4、未完工程、遗留问题及其处理和安排意见不属于竣工验收报告的内容。A：正确B：错误5、竣工结算是以实物数量和货币形式，对工程建设项目建设期的总投资、投资效果、新增资产价值及财务状况进行的综合测算和分析。A：正确B：错误1、可行性研究报告是竣工验收的依据。A：正确B：错误

11、2、节能降耗属于竣工验收报告的内容。A：正确B：错误3、投资执行情况不属于竣工验收报告的内容。A：正确B：错误4、竣工验收报告应由验收委员会主任委员、副主任委员和委员共同签署。A：正确B：错误5、竣工验收报告在编写过程中可以根据项目的规模和复杂程度对其内容进行调整和增减。A：正确B：错误1、竣工验收是施工阶段和保修阶段的中间过程。A：正确B：错误2、建设项目竣工验收按被验收的对象，可分为单位工程验收、单项工程验收和工程整体验收。A：正确B：错误3、竣工验收申请报告一般由施工单位提出。A：正确B：错误4、施工单位签署的工程保修书是竣工验收应具备的条件。A：正确B：错误5、单位工程验收可以和建筑节

12、能分部工程验收同时进行。A：正确B：错误1、当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，不予支持。A：正确B：错误2、建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A：正确B：错误3、当事人就同一建设工程重新订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同性内容不一致的，应当以前者作为结算工程价款的根据。A：正确B：错误4、经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据，质证所用的时间应当计入鉴定期限。A：正确B：错误5、竣工决算是建设工程的最后阶段。A：正确B：错误1、修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担

13、修复费用的，不予支持。A：正确B：错误2、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。A：正确B：错误3、因建设工程不合格造成的损失，即使发包人有过错的，可以不承担相应的责任。A：正确B：错误4、对于发包人要求承包人垫资施工的项目，承包人请示支付利息的，应予支持。A：正确B：错误5、当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。A：正确B：错误1、承发包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结果通知之后的21天内，未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的，视为发承包双方已认可该暂定结果。A：正确B：错误2、承发包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或

14、认定后仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼。A：正确B：错误3、如果发承包任何一方对调解人的调解书有异议的，应在收到调解书后30天内向另一方发出异议通知。A：正确B：错误4、发承包在收到调解书后14天内均未发出表示异议的通知，则调解书对双方均具有约束力A：正确B：错误5、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定仲裁或起诉解决纠纷，且二者只能选其一。A：正确B：错误1、发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的28天内予以核实，向承包人签发最终支付证书。A：正确B：错误2、当发生施工合同争议时，当事人应首先考虑通过调解解决争议。A：正确B：错误3、若发包人和承包人之间就工程质量、进度、价

15、款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发生任何法律上、经济上或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的建筑工程师解决，并抄送另一方。A：正确B：错误4、合同争议的解决顺序为调解和解仲裁诉讼。A：正确B：错误5、当事人没有订立仲裁协议的，也可以向仲裁机构申请仲裁。A：正确B：错误1、国有资金投资建设工程的竣工结算可由发包人自主审核，也可委托有相应资质的工程造价咨询机构审核。A：正确B：错误2、承包人对发包人提出的工程造价咨询机构竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内可以直接向人民法院提起诉讼。A：正确B：错误3、工程竣工结算文件经发承包双方签字确认后，仍

16、可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询机构再次审核。A：正确B：错误4、由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付的金额包括承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。A：正确B：错误5、因承包人违约解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款。A：正确B：错误1、已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算。A：正确B：错误2、发包人应在收到承包人进度款支付申请后，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支

17、付证书。A：正确B：错误3、建设项目竣工结算由单位工程竣工结算组成，单位工程竣工结算由单项工程竣工结算组成。A：正确B：错误4、单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效。A：正确B：错误5、单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查。A：正确B：错误1、预付款担保的作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用并及时偿还发包人已支付的全部预付款金额。A：正确B：错误2、预付款担保的主要形式为银行抵押。A：正确B：错误3、预付款一般逐月从工程预付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。A：正确B：错误4、发包人没有按时支付安全文明施工费的，可能要承担安全事故的连带责任。A：正确

18、B：错误5、进度款支付周期可与合同约定的工程计量周期不一致。A：正确B：错误1、发包人支付给承包人的工程预付款属于预支性质，工程开工之后应以充抵工程价款的方式一次性扣回。A：正确B：错误2、发包人在预付款期满后7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后第8天起暂停施工。A：正确B：错误3、如果发包人未按约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付。A：正确B：错误4、发包人应在预付款扣完后的21天内将预付款保函退还承包人。A：正确B：错误5、起扣点计算法对发包人有利，对承包人不利。A：正确B：错误1、工程拖期经常是两三种原因同时发生造成，因此称为“共同延误”。A：正确B：错误2、在客观因素发生影响

19、的延误期内，承包人可以得到工期延长，也可以得到费用补偿。A：正确B：错误3、“共同延误”处理时应首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的。A：正确B：错误4、位于非关键线路上工作的滞后，一定会影响到竣工日期。A：正确B：错误5、可原谅的延期可以顺延合同工期，也可以得到费用补偿。A：正确B：错误1、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应由承包商承担的风险责任。A：正确B：错误2、由于不可抗力原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A：正确B：错误3、对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容是完全一样的。A：正确B：错误4

20、、由于承包商管理不善，造成材料损坏的费用不能列入索赔款项内。A：正确B：错误5、结算资料是索赔处理的最关键和最主要的依据。A：正确B：错误1、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于不可预见的不利条件索赔。A：正确B：错误2、在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种事件承包人可索赔费用和工期。A：正确B：错误3、施工过程中出现台风、地震等灾害造成工期延误的，承包商可要求索赔工期和费用。A：正确B：错误4、非承包人原因发生的索赔事件出现后，承包商就可以要求得到费用补偿。A：正确B：错误5、因发包人原因暂停施工导致

21、工期延误，承包人可要求发包人补偿利润损失。A：正确B：错误1、因发包人原因造成分包人工程返工，分包人可直接向发包人提出索赔。A：正确B：错误2、因发包人原因造成承包人人员工伤事故的，承包人可索赔工期和费用。A：正确B：错误3、因发包人违约导致的合同终止，承包人有权要求发包人补偿合理的利润。A：正确B：错误4、由于发包人原因导致某一分项工程延误后，承包人有权要求总工期顺延。A：正确B：错误5、按索赔要求分类，索赔包括工程变更索赔。A：正确B：错误1、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位可以要求施工企业赔偿。A：正确B：错误2、按照现场签证计算价款经发包人确认后可作为增加合同

22、价款与进度款同期支付。A：正确B：错误3、工程索赔条件是对方当事人存在过错。A：正确B：错误4、因不可抗力造成工期延误的，可索赔工期和费用。A：正确B：错误5、监理人指令迟延可索赔工期和费用。A：正确B：错误1、工程变更指令后，如果承包方未能全面落实造成扩大损失，应由承包方承担。A：正确B：错误2、未经发包人签证的合同外项目发生的费用可以列入合同价款调整范围。A：正确B：错误3、如果承包人未事先将拟实施变更的方案提交发包人确认，发包人可拒绝调整措施项目费。A：正确B：错误4、现场签证工作完成后的7天内，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认。A：正确B：错误5、索赔是一种惩罚性地赔偿

23、。A：正确B：错误1、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。A：正确B：错误2、安全文明施工费可按照实际发生变化的措施项目调整金额乘承包人报价浮动率计算。A：正确B：错误3、当发包人提出的工程变更导致某项工作删减后，承包人无权提出利润补偿。A：正确B：错误4、承包人应在收到发包人指令后的14天内向发包人提交现场签证报告。A：正确B：错误5、工程变更导致施工方案改变并引起措施项目发生变化的，承包人应事先将拟实施的方案报发包人确认后方可调整措施项目费。A：正确B：错误1、按工程量清单计价的项目，不论数量发生怎样的变化，都应执行中标单价。A：正确B：错误2、合同中

24、只有类似于变更工程的价格，计算变更项目的价款可参照类似的价格。A：正确B：错误3、已标价的工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的单价，由承包人提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整。A：正确B：错误4、当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的15%时，可以调整该工程量清单项目的综合单价。A：正确B：错误5、发包人应在收到现场签证报告后48小时内对报告进行核实，予以确认或提出修改意见。A：正确B：错误1、标人意愿的要求，即不得以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。A：正确B：错误2、中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当承担

25、法律责任。A：正确B：错误3、不实行招标的工程合同价款，在发承包双方认可的合同价款基础上，由发承包双方口头约定。A：正确B：错误4、根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法（住建部令第16号），实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用总价方式确定合同价款。A：正确B：错误5、改变合同中的某项工作的施工时间不属于工程变更的范围。A：正确B：错误1、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。A：正确B：错误2、未能实质上响应的投标文件，评标委员会应当否决其投标。A：正确B：错误3、经评审的最低投标价法是评标委员会对满足招

26、标文件实质性要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照评审的投标价由高到低的顺序推荐中标候选人。A：正确B：错误4、采用经评审的最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的量化因素和标准进行价格折算，对所有投标人的投标报价以及投标文件的技术部分进行调整。A：正确B：错误5、招标人不得向中标人提出压低报价、增加工程量、缩短工期或其他违背中。A：正确B：错误1、招标人应采取必要的措施，保证评标活动在公开的情况下有序的进行。A：正确B：错误2、评标委员会成员名单在评标进行前应向所有到场的投标人公布。A：正确B：错误3、评标委员会应根据招标公告规定的评标标准和方法

27、，对投标文件进行系统地评审和比较。A：正确B：错误4、我国采用的经评审的最低投标报价法和综合评估法在初步评审阶段的内容和标准上是完全不同的。A：正确B：错误5、投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当拒绝，并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之称为具有响应性的投标。A：正确B：错误1、投标人编制的分部分项工程量清单与计价表中的暂估材料单价是由招标人在招标文件中给定的。A：正确B：错误2、对于不能精确计量的措施项目，应编制单价措施项目清单计价表。A：正确B：错误3、措施项目费由投标人自主确定，招标人可以要求投标人对措施项目费进行优惠。A：正确B：错误4、投标人进

28、行其他项目清单与计价表的编制时，计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。A：正确B：错误5、投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，可以进行投标总价优惠。A：正确B：错误1、投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位必须与招标人提供的一致，工程量按照图纸计算。A：正确B：错误2、在工程实施阶段施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应以招标工程量清单的项目特征描述为准。A：正确B：错误3、当国家法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工费发生变化，并由政府指导价的原材料价格进行了调整，承包人不应承担此类风险，

29、应按照有关调整规定执行。A：正确B：错误4、若投标人没有企业定额，可直接使用国家、地区、行业定额。A：正确B：错误5、当招标人提供的其他项目清单中列示了材料暂估单价时，投标人应根据招标人提供的暂估单价计算材料费，并在其他项目清单计价表中表现出来。A：正确B：错误1、投标文件的正本和副本装订在一起，并在封套上清楚标记“正本”和“副本”字样，与封口处加盖项目经理印章。A：正确B：错误2、在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。A：正确B：错误3、投标人投标报价是希望达成工程承包交易的期望价格，其投标报价不能高于招标人设定的招标控制价，

30、为了尽可能中标，可以适当低于成本价，再通过索赔的方式，增加利润。A：正确B：错误4、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价时，直接视其为废标。A：正确B：错误5、投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。A：正确B：错误1、投标文件严禁涂改、行间插字或删除。A：正确B：错误2、招标人收到投标文件后，在开标前，有权开启投标文件，并对投标文件中的投标报价进行初步的评选。A：正确B：错误3、投标有效期应从投标人递交投标文件时开始计算。A：正确B：错误4、投标人拒绝延长投标有效期的，投标人也无权收回其投标保证金。A：正确B：错误5、投标人准备和参加投标活动发生的

31、费用应由招标人承担。A：正确B：错误1、工程量清单计价模式下，投标人在编制投标文件时，发现图纸工程量与招标文件工程量不一致时，有权根据图纸修改此项的工程量。A：正确B：错误2、招标文件中的工程量大小对投标人投标报价时确定综合单价没有影响。A：正确B：错误3、根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，当承包商以编制施工组织设计代替项目管理规划时，施工组织设计应满足项目管理规划的要求。A：正确B：错误4、项目管理规划大纲旨在作为投标依据、满足招标文件要求及签订合同要求的文件。A：正确B：错误5、如果工程允许采用联合体投标，则投标文件应该包括联合体协议书。A：正确B：错误1、详细的设计图

32、纸可使投标人准确的估价，不够详细的图纸则需要估价人员采用综合估价方法进行估价。A：正确B：错误2、投标人调查工程现场时，气象资料，水文资料，地震、洪水、地形、地貌、高程等内容的调查都属于自然条件调查。A：正确B：错误3、在取得招标信息后，投标人首先要组建投标报价班子，进行前期的准备工作。A：正确B：错误4、收集投标信息、复合工程量、各种询价、制定项目管理规划均属于投标人调查询价的工作。A：正确B：错误5、某一标段的工程量清单中有三个单位工程，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，需要汇总三个单位工程实心砖墙砌体的工程量，编制一个实心砖墙的项目编码。A：正确B：错误1、对于措施费用的确定

33、，投标人应编制常规的施工组织设计或施工方案后进行措施项目与费用的确定。A：正确B：错误2、投标人须知反映了招标人对投标的要求，特别要注意项目的资金来源、投标书的编制和递交、投标保证金、更改或备选方案、评标方法等，重点在于快速确定投标报价。A：正确B：错误3、投标人进行合同背景分析时，投标人有必要了解与自己承包的工程内容有关的合同背景，了解监理方式，了解合同的法律法规，为报价和合同实施及索赔提供依据。A：正确B：错误4、投标人进行合同条款分析时，投标人应注意合同条款中关于施工方责任措辞的严密性，以及关于索赔的有关规定。A：正确B：错误5、招标人一般在招标公告中明确进行工程现场踏勘的时间和地点。A

34、：正确B：错误1、招标控制价中的暂列金额可以根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件（包括地质、水文、气候条件等）进行估算。A：正确B：错误2、招标控制价中的专业工程暂估价不分专业类别，统一按有关计价规定估算。A：正确B：错误3、编制招标控制价时，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按总包的专业工程估算造价的1.5%计算。A：正确B：错误4、规费和税金都是可竞争的费用，在取定费率时，可以根据拟建工程的实际情况，自行取相应的费率进行计算。A：正确B：错误5、税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用应纳入综合单价。A：正确B：错误1、投标人经复核认为招标人公

35、布的招标控制价未按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的规定进行编制的，应在招标控制价公布后7天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A：正确B：错误2、工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。A：正确B：错误3、招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地的工程造价管理机构备查。A：正确B：错误4、招标控制价中的分部分项工程费综合单价应包括招标文件要求投标人所承担的风险内容及其范围产生的风险费用。A：正确B：错误5、招标控制价中，以“项”为单位计算的的措施项目，按其工程量与分部分项工程量清单单价相同的方式确定综合单价。A：正确B：

36、错误1、编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。A：正确B：错误2、投标人投标报价时，总承包服务费的费率及金额应该按照省级或行业建设主管部门的规定进行报价，计入投标总价中。A：正确B：错误3、中华人民共和国招投标法实施条例规定，国有资金投资的建筑工程招标的，招标人应当设有最高投标限价和最低投标限价。A：正确B：错误4、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝高于招标控制价的投标报价。A：正确B：错误5、在公布招标控制价时，需向投标人公布招标控制价的总价，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金不公布。

37、A：正确B：错误1、在编制工程量清单时，不可以计算工程量的措施项目也需要描述项目特征和确定计量单位。A：正确B：错误2、投标人编制投标报价文件时，可以根据其投标总价的需要调整暂列金额的数量。A：正确B：错误3、暂列金额应根据工程特点，要求招标人能将暂列金额与拟用项目列出明细，如确实不能详列也可只列暂列金额总额，投标人应将该金额计入投标总价中。A：正确B：错误4、暂列金额包括在签约合同之内，直接属于承包人所有，在施工过程中可根据实际发生的不可预见费用，计入该费用。A：正确B：错误5、工程结算时，计日工的数量按照发、承包双方确认的合同数量计算合价。A：正确B：错误1、由招标人编制，随招标文件发布供

38、投标人投标报价的工程量清单称为已标价工程量清单。A：正确B：错误2、当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码七至九位的设置不得有重码的规定。A：正确B：错误3、编制人在编制工程项目特征时，若有些项目特征用文字难以准确、全面地描述清楚时，可采用标准图集号或施工图纸图号的方式进行描述。A：正确B：错误4、措施项目是指完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。A：正确B：错误5、同一工程各投标人组织施工采用的施工措施应该是一致的。A：正确B：错误1、设计单位最终提出施工现

39、场的地理位置、地形、地貌、地质、水文等在内的勘察报告。A：正确B：错误2、专项工程承包招标是指中标的工程总承包人作为其中标范围内的工程任务的招标人，将其中标范围内的工程任务通过招标投标的方式分包给具有相应资质的分承包人，中标的分承包人只对招标的总承包人负责。A：正确B：错误3、从项目的可行性研究到施工交付使用进行一次性招标的方式属于项目全过程总承包招标。A：正确B：错误4、工程设计施工招标中的投标人可以是只具备设计能力的承包商。A：正确B：错误5、工程量清单计价规范适用于建设工程发承包及其实施阶段的计价活动。使用国有资金投资和非国有投资的建筑工程，必须采用工程量清单计价。A：正确B：错误1、总

40、投资额为3500万元人民币的生态环境保护项目必须招标。A：正确B：错误2、建设项目的勘察、设计，采用特定专利或者专有技术的，或者其建筑艺术造型有特殊要求的，可以不进行招标。A：正确B：错误3、任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。A：正确B：错误4、勘察设计招标是指根据批准的项目规划大纲，择优选择勘察设计单位。A：正确B：错误5、当施工图设计不是由专业的设计单位承担而是由施工单位承担时，则一般不进行单独招标。A：正确B：错误1、使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目必须进行招标。A：正确B：错误2、体育、旅游、卫生、社会福

41、利等工程项目属于关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目。A：正确B：错误3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的公用事业项目必须进行招标。A：正确B：错误4、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的市政工程项目必须进行招标。A：正确B：错误5、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的基础设施项目必须进行招标。A：正确B：错误1、在项目的决策阶段，选择适当的建设标准是必要的，建设标准选择过低，会使项目建设落后，进行第二次改造也影响生产运营，总投资也更大。A：正确B：错误2、建设工程项目方案比选一般要遵循协调好技术先进性和经济合理性的关系、考虑建设投资和运营费用的关系、兼顾近期和远期的要求等三个原则。A：正确B：错误3、建设工程项目限额设计是按照投资或造价的限额进行满足技术要求的设计。A：正确B：错误4、建设工程项目优化设计是合理控制项目概算投资及工程建设造价水平的重要手段。A：正确B：错误5、招标投标法规定技术复杂、专业性强或其他特殊要求的项目必须进