2022实用的工程合同模板9篇.docx

《2022实用的工程合同模板9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的工程合同模板9篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022实用的工程合同模板9篇工程合同 篇1建设单位（甲方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_安装承包单位（乙方）：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 总则一、工程名称：二、国家有关单位对工程的批准投资安排、工程项目表、申请建筑许可执照、安排任务书，初步设计、总概算等文件号。三、工程编号：四、工程地点：五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。六、工程造价

2、：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。其次条 在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者；二、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者；三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。第三条 施工打算一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于

3、_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条 物资供应一、本合同全部所需材料按下列第（ ）项供应方式办理：1特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应；2统配部管材料由乙方负责办理申请、订货、调剂运用；特别材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定

4、地点，其他材料均由乙方负责选购供应3包工不包料工程，全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地点；4二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验（在施工现场加工的非标准设备，甲方可托付有条件的乙方加工）。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所须要求，必需以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准运用，其试验费应由负责供应方负担。五

5、、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条 工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第（ ）项办理：1以施工图预算加增减变更预算进行结算；2按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总额_元的_%一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨

6、给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的_%的尾款，待工程竣工验收后全部付清（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理）。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。第六条 施工与设计变更一、乙方在组织施工中必需坚持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准；二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：1施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，

7、乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准接着施工；2施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或困难隐藏工程应由乙方书

8、面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特别状况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥变更施工方法的手续。第七条 竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工时

9、间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法。_。二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据四、在进行竣工工程验收中，如发觉不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材

10、料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方供应以下条件：1增减工程变更的有关手续和其他洽商记录；2隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3供应竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或托付设计单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同

11、意结算，建设银行据此拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条 嘉奖、惩处与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，_%归乙方，_%归设计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价（包工不包料工程按预算人工费计算），由乙方偿付给甲方万分之_的违约金。如乙方实行措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙

12、方万分之_的嘉奖。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局动身，不因此推迟交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ ）项方式处理：（1）申请_仲裁委员会仲裁；（2）向_人民法院起诉。第九条 工程负责人和工伤事故一、甲方派_为驻现场负责人，乙方派_为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续及

13、其他事宜。二、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条 合同份数及有效期一、本合同一式_份。其中正本两份，甲乙方各执一份；副本一式_份，报送甲乙双方的主管部门、工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十一条 附则一、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，

14、可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十二条 合同附件（均略）一、工程项目一览表二、全部施工图纸三、施工图预算表四、甲方负责供应材料、设备一览表五、国家或省、自治区、市政政府等有关单位对工程的批准投资安排、安排任务书等_份文件。第十三条 其他条款_建设单位（甲方）：_代表人：_年_月_日安装承包单位（乙方）：_代表人：_年_月_工程合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及有关规定，经双方协商遵循公允、诚恳信用原则，签订合同，共同遵守执行。第一条该工程为本工程甲方以 包工包料 的全包形式包给乙方，总承包价为 人民币 元包干。其次条 施

15、工打算一、发包方：1、 月 日前甲方负责协调打算施工电源、水源及进场道路，拆迁清除全部障碍物(包括架空或隐藏的)。2、合同签订后2天内，供应完整的工程要求和质量标准，以及其它有关技术资料。二、承包方：1、施工中发生质量事故，应刚好报告有关各方，按规定程序进行处理。2、乙方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的事故，由责任方担当责任和有关费用。发生伤亡事故，应马上上报有关部门和通知有关各方，按主管部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件发生的费用由事故责任方担当。3、乙方在施工期间必需遵守甲方制订的治安保卫(门卫制度)、环境卫生以

16、及其它有关方面的规定(纪律、制度)，否则，不但应担当所发生的后果而且应担当违约责任。4、乙方在施工期间，严禁在施工现场打架斗殴，搞好防盗及施工现场综合治理工作，严防治安案件的发生，一旦发生应担当一切责任。三、本合同经双方代表签字后生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3三、工期顺延如何认定？因发包人拖欠工程预付款、进度款、拖延供应施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在

17、合同约定的办理期限内向发包人主见过工期顺延，或者发包人的上述行为的确严峻影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主见，可予支持。四、施工合同约定的工程质量标准与国家强制性标准不一样的是否有效？建设工程施工合同中约定的建设工程质量标准低于国家规定的工程质量强制性平安标准的，该约定无效;合同约定的质量标准高于国家规定的强制性标准的，应当认定该约定有效。五、发包人主见工程质量不符合合同约定的，应按反诉还是抗辩处理？承包人要求支付工程款，发包人主见工程质量不符合合同约定给其造成损害的，应按以下情形分别处理。（1）建设工程已经竣工验收合格，或虽未经竣工验收，但发包人已实际运用，工程存在的质量问题一般应属于

18、工程质量保修的范围，发包人以此为由要求拒付或减付工程款的，对其质量抗辩不予支持，但确因承包人缘由导致工程的地基基础工程或主体结构质量不合格的除外;发包人反诉或另行起诉要求承包人担当保修责任或者赔偿修复费用等实际损失的，按建设工程保修的相关规定处理。（2）工程尚未进行竣工验收且未交付运用，发包人以工程质量不符合合同约定为由要求拒付或减付工程款的，可以按抗辩处理;发包人要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工或改建的合理费用等损失的，应告知其提起反诉或另行起诉。（3）发包人要求承包人赔偿因工程质量不符合合同约定而造成的其他财产或者人身损害的，应告知其提起反诉或另行起诉。六、如何认定承包人对建设工程质

19、量缺陷存在过错？承包人具有下列情形之一的，应当认定其对建设工程质量缺陷存在过错：（1）承包人明知发包人供应的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发觉问题，没有刚好提出看法和建议并接着施工的;（2）承包人对发包人供应或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍旧运用的;（3）对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、平安标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进行施工的。前述情形下，因工程质量存在缺陷造成第三人损失的，由发包人与承包人担当连带责任。七、发包人以工程质量不符合合同约定为由，要求承包人担当修复费用的，如何处理？因承包人缘由致使工程质量不符合合同约定，

20、承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正值理由拒绝承包人修复，发包人另行托付他人修复后要求承包人担当合理修复费用的，应予支持。发包人未通知承包人或无正值理由拒绝由承包人修复，并另行托付他人修复的，承包人担当的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。八、施工合同约定工程保修期限低于法定最低期限的条款是否有效？承包人要求返还质量保修金的，如何处理？建设工程施工合同中约定正常运用条件下工程的保修期限低于法律、行政法规规定的最低期限的，该约定无效。当事人就工程质量保修金返还期限有约定的，依照其约定，但不影响承包人在保修期限内担当质量保修责任;没有约定或约定不明的，工程质量保修金返还期限为工

21、程竣工验收合格之日起二十四个月。建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格并交付发包人运用的，承包人应依据法律、行政法规的规定担当质量保修责任。发包人要求参照合同约定扣留肯定比例的工程款作为工程质量保修金的，应予支持。工程合同 篇4甲方：乙方： （身份证号码： ）经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、平安、进度及文明施工。依据国家和当地政府建设工程项目的有关法律、法规规定。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，特制定本工程的施工协议，以资共同遵守。一、承包项目： 的模板工程。二、工程地点：三、结构形式及层数：四、按

22、模板绽开面积或建筑面积计算： 元/五、承包方式：包工包料。（附带中小型工具）六、承包范围：从基础放样挖土起先至主体工程全部施工完成的全部模板工程及支撑架体的搭设。包括：内外墙附着构件，后浇带的二次支设（如需）、二次结构项目（如阳台栏杆、过梁、封施工洞、口，放线孔吊模、门楼、屋顶装饰构件等有关全部模板工程），屋顶构筑物，施工图反映的全部预埋铁件安装，预留洞口等等。七、承包内容：1、木工需用材料进出场装卸、归堆。2、工程中全部的制模（包括预制构件）、模板上油、支模（包括预留洞、屋面节点砼出线、砼压顶、厕所泛水模板）、拆模、整理、清理、归堆、吊装等一切内容。3、预留插筋模板钻孔，楼梯、柱角爱护木条、

23、安装部分预埋铁件、后浇带隔离模板的安装。4、木工运用的绞螺丝杆、步步紧、木方、模板、钢管、扣件 一律由乙方负责清理、并码放整齐。5、旧料原则上不许利用，如运用方木、木板刨直刨光，保证砼成型面满意观感要求。6、施工围墙外的材料搬运，完工后全部材料按各种规格在甲方指定地点整齐堆放（钢管表面清理干净）。7、凿除爆模砼、天棚、砼面铁钉和碎木屑的清理、割除拉不出螺杆，清除梁、柱、板面的砼浆液、模屑、塑料管等杂物所发生一切人工费均由乙方负责。8、现场浇捣砼时，必需派专人值班至结束。9、井架、人货电梯等进料平台铺装的木板及所需的协作人工由乙方负责。10、分部胶合板、方木、扣件、钢管一次性配齐，避开中途因材料

24、而影响工期，的确缘由按每分部比例供应。11、后浇带钢丝网片绑扎、焊接、加固，止水螺杆、外墙穿墙螺杆安装。12、专人协作项目部测量放线、弹线工作。以上112条承包内容，乙方必需刚好完成，尤其是进出场材料，材料（包括旧材料）归堆，现场工完料清，砼爆模部分的凿除或凿除不刚好影响其他工种或未派专人或派专人不刚好协作项目部测量放线、弹线工作。甲方派员处理，其所发生的费用全部由乙方担当。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字，无需乙方签字的状况下，在乙方当月工程款中干脆扣除。八、甲、乙双方有关设备及工具职责：（一）、甲方有关设备及工具职责：甲方只供应乙方施工过程中的垂直运输机械、固定大灯、三级配电箱、临时仓

25、库。（二）、乙方有关设备及工具职责；乙方担当自己范围内的中小型运用工具设备及材料的购买、保管及修理。例：全部手用工具、电钻、电刨、平刨机、圆盘锯、人力翻斗车、钢卷尺、墨斗、工程用的绞螺丝杆，步步紧、铁钉、铁丝、单双面模板胶带纸安装、电焊条、漆刷、滚动刷、墙线、线锤、扫帚、扳手、榔头、泥桶、雨衣、雨鞋、照明碘钨灯、三级箱以外的电缆电箱等辅用材料。九、合同工期：1、按甲方和建设单位的合同工期要求及建设单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为基础，如乙方不能按期完成，有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损失均由乙方担当。2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按项目部要求进行施工及加班，如乙方违反承诺，造成

26、工程延期，每一次罚款20xx元整。3、由于非乙方缘由及不行抗力所造成的工期延误，经甲方施工负责人核实认可作书面通知，工期相应顺延。十、结算依据和付款方式：1、结构结算单价的依据：按现行国家质量验收标准，双方一起对分段进行实测，观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。2、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议，假如乙方不按承包内容执行造成中途停工或退场及影响其它班组施工等状况，乙方承包费甲方有权不支付，所发生的一切费用均由承包班组负责人担当一切责任及经济损失。3、在施工过程中若乙方在质量、进度、平安等方面达不到合同要求的，乙方不得以任何理由说明，针对发生上述状况，甲方有权清退乙方或单方

27、终止协议，辞退乙方此项工程另包他人。情节严峻的，按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后，乙方必需在三天内人员全部撤离，若乙方未按规定时间撤离，甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费，其金额在乙方的工程款中扣除。十一、付款方式：基础完成并验收合格后付工程款的 %；主体框架工程 层完工后付工程款的 %.主体框架工程全部完工并通过有关部门验收，达到合同质量要求后，甲方支付乙方本工程承包款的 %。余款 %主体竣工验收完成后，三个月内付清，但乙方必需履行完成工程保修期内本工种的保修义务。十二、工程质量标准及施工要求：1、乙方必需按设计图纸及国家建筑工程质量规范规定，

28、以及强制性条文规定严格施工。2、乙方在施工过程中，必需敬重甲方的合理看法，必需听从甲方的统一指挥。必需自觉接受市、区及业主、监理、甲方等监督和检查，对提出质量、平安等问题乙方必需当天整改，严峻的必需返工重做。否则甲方有权另行分派他人处理，其处理费用由乙方担当，乙方不得讨价还价。3、乙方在施工期间必需做到工完场清，文明施工，必需注意成品养护及爱护工作，否则如需甲方派人员清理等工作，所发生工资均由乙方担当，同时对乙方实行罚款措施，甲方干脆开单，在乙方当月工程款中无须乙方同意就干脆扣除。4、乙方特别工种作业人员必需持证上岗。5、乙方自身缘由，使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方担当。6、乙方需用材

29、料应提前一周上报施工负责人审核，小件材料提前两天上报审核。十三、平安生产，文明施工，施工现场管理：（一）平安生产经甲方考核，在合同履行期内，乙方必需严格按协议的内容及安装操作规程施工，如发生平安事故，甲方主动协作，因事故所造成的损失由乙方负全责，甲方概不担当任何经济和法律责任。1、乙方要加强对进场施工人员的平安教化，必需严格按平安操作规程进行施工，施工中接受工程所在地政府主管部门、监理方、建设方及甲方的监督检查。2、施工现场、生活区严禁乱拉电线，确保平安用电，如违章造成事故，一切后果均由乙方自负。3、在施工过程中，因平安问题整改不刚好，被政府主管部门、监理公司、建设方及甲方发出“整改通知书”或

30、通报指责责令整改时，每次罚3000-5000元；发出“停工通知书”时，每次罚5000-10000元；对于严峻的违规行为，出现重大平安事故的，除担当相应的经济责任外还将追究当事人的刑事责任。（二）文明施工1、甲方要求乙方在施工期间，依据当地文明标准进行施工现场管理，以当地文明工地要求做好一切工作。在合同履行期间，甲方将对乙方进行考核管理，对各种违章按公司规定惩罚。2、惩罚标准：（1）不戴平安帽 50元/人次；（2）不系带帽带 10元/人次；（3）随地大便 20元/人次；（4）带小孩进入施工现场 20元/人次；（5）酗酒 20元/人次；（6） 100元/人次；（7）打架斗殴 1000元/人次并开除

31、；（8）用电私拉乱接，在生活区烧小锅灶，烧开水，运用碘钨灯、太阳灯、大灯泡取暖等、没收运用电器并罚款200元/人次；（9）脚手架上堆放材料（除规定砖等） 100元/人次；（10）损坏机械及工具 按价赔偿并罚款100-10000元。3、成品爱护：乙方必需向班组职工交代做好成品爱护工作，坚固树立成品爱护意识，如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染，甲方除责成其清理外，修复费用全部由乙方负责，另处每次500元罚款。4、爱惜公物：乙方人员必需爱惜项目部财产（包括住房及房内设施），爱护消防和平安设施，若人为损坏，照价赔偿。5、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定，如出现打架斗殴、无理取闹、随意消极怠工，甲

32、方有权责令辞退肇事人员，并做出相应惩罚乙方必需协作，对情节严峻者交送当地政府处理，后果由乙方担当。（三）施工现场管理：1、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具，确保其正常运转，如发生违规野蛮操作而造成施工机械损坏，须照价赔偿损失。2、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵从甲方内部管理程序。3、乙方应加强对本班组的各项管理工作，协作甲方严把质量关，全程跟踪工程的施工质量。4、乙方应和兄弟施工班组加强团结，友爱互助，绽开劳动竞赛，争当先进班组。5、乙方或是其代理人（如其代理人，必需有一份授权托付书）必需保证常住现场，参加乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。6、施工现场发生的协作人工如下列

33、状况由乙方自己担当和协作：（1）、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习须要乙方协作的人工，工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。（2）、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等协作人工由乙方担当，指导安装由甲方担当（按单位分部、分项各自担当），共同运用的分摊担当。（3）、施工现场及楼层须要的垂直线限制，水平线定位所须要的协作人工，由乙方负责。（4）、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。若不刚好进行清理的，甲方可指定派人清理，所发生的费用由乙方担当。（5）、合同承包人施工现场上岗率必需达到90%以上，否则视为违约处理，乙方达不到上岗率，甲方可另找承包人，解约所造成的相关损失由乙方担

34、当。（6）、甲方在项目内进行贯标，评定质量奖项、验收检查，文明标化评定，安保体系认证，综治登记管理的所发生的协作人工由乙方分摊担当。十五、其它：1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同经双方签字、盖章后生效，完工决算且款清后自然失效。2、不论合同在任何一种方式下终止，双方存在的债务及有关权利和义务，在合同终止后，各自担当其债权债务。3、甲、乙双方以公允、公正、合理的原则履行本合同条款，在合同履行过程中发生的纠纷，甲、乙双方友好协商解决，如不能达成一样，可向当地人民法院提起诉讼解决。4、对合同条款的任何修改，经甲乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，且有同等效力。5、本合同如有未尽

35、事宜，双方可协商同意后另行签署书面补充协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。6、本合同附件（包括进场前甲方与建设方签订的项目管理方法及平安文明施工承诺书及现场各种交底单）为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。甲方： 乙方：甲方代表：本合同于 年 月 日在 签订。工程合同 篇5工程发包方(下称甲方)工程承包方(下称乙方)现甲方将丹灶樵金路金沙邮电局对面的银汇华庭二期商住楼工地的全部钢筋绑扎工程承包给乙方完成，乙方已充分理解图纸简单，经双方共同协商达成如下协议：一、工程内容：1、电梯井、集水井、承台、地梁，地下室地板，四周挡土剪力墙等。2、各层的柱，剪力墙柱，楼面梁板，斜屋面及水池

36、及空中花园等。3、主体飘线及板、构造柱、过梁、栏河压顶、女儿墙压顶、空调板窗台板等。4、桩心插筋，装饰架、广告架等。5、钢材的调直切割弯钩，弯箍、焊接除锈，爱护层垫块的制作，各柱拉结筋，过梁预留筋，全部钢筋的现场由乙方加工成型绑扎。6、由基础起先整栋楼的防雷接地引上点及每层的防雷网全套防雷工程及高层门窗防雷焊接。7、建筑物边线外50米的搬运，上铁、总之凡要绑扎钢筋的地方都由乙方负责绑孔。二、工程要求：1、乙方人员90%以上必需是熟手人工，乙方及乙方管理必需每天到工地。2、每次捣水泥时乙方必需派人跟班，随时执正移位的钢筋并到捣完水泥为止，否则每次扣罚乙方200元/工。3、如乙方人员捣砼时跟不好的

37、，发觉有露筋的罚款50元/条，柱筋偏离要弯罚款50元/条。4、凡有漏插柱拉结筋或梁预留筋的罚款50元/条。5、梁柱箍要做135%弯钩，柱筋绑扎后马上清干净柱头位置交木工装模。6、面筋要用铁凳垫起要求铁橙每平方米4只并且绑稳。7、用不完的钢筋即日清理不能放排山上，如有发觉甲方即派人加班清理罚乙方200元/工三、工程技术要求1、乙方严格按施工图纸施工，领悟施工说明及技术交底，会审记录，设计变更通知和国家现行的建筑工程施工及验收规范等有关文件进行施工并接受甲方管理人员的监督检查。2、乙方必需熟识图纸，自行抽筋、钢筋的搭接和锚固长度必需符合设计要求，如有翻工的工料费由乙方负责。3、用剩的短筋乙方负责焊

38、接用完。4、钢筋的偏差按现行的验收标准执行，超出其允许值而返工的工料费由乙方负责。5、乙方焊接的防雷引上线及防雷网必需按防雷图纸施工，如测试时不合格，返工补救的工料费由乙方负责。四、甲、乙双方责任1、甲方供应水电齐全的宿舍给乙方，公众照明用电费及规定内水电费由甲方负责，超出部分由乙方负责。2、乙方工人进场时必需主动找甲方安管员进行三级平安教化，并签定教化书、领取上岗后，并把有效证件及相片交甲方后才可在本工地作业，如乙方人员有违法违规行为其责任由乙方负全责(包括刑事责任)。3、甲方只供应宿舍内光管每天16小时的用电费用(照实际状况另行确定)超出部分由乙方负责，同时甲方只供应一次性的水电设施，如有

39、损坏由乙方自行更换。4、乙方宿舍内运用的夹板(以签认为准)在完工后完整交还甲方才能结算。5、乙方施工人员必需戴平安帽、不得赤膊、穿拖鞋等，如有违反每项每人罚款100元。6、任何人不得在工地内大便，违者罚款300元/次，酒后不能作业，违者罚款600元/次。7、乙方非施工人员及未满十六岁的人员不得入住工地宿舍，如有违者收取乙方50元/人，每日的住宿费，甲方供应的是上下床式宿舍，按此方式计算给乙方床位数，如乙方人员不住上床的超出部分由乙方自行租房支配，工程完成后甲方正常按合同支付工程款给乙方，当甲方新班组进场需入住时，乙方人员必需搬走，否则每占用一床位扣罚乙方50元/个，每日的住宿费。8、乙方人员在

40、宿舍内不得乱拉乱接用电，不得运用电热丝煮水，违者没收且扣罚乙方500元/件用电器，乙方不得有异议，如乙方人员的确有须要运用电饭煲，电磁炉、电水壶等时，按每件每天计50元，或每件每月计1500元收取电费，且由乙方签字登记数量后才能运用，如未经登记私自运用或超出登记数量的每件额外加收20xx元/月电费。9、若乙方中途中止合同的，乙方必需即日无条件搬走乙方全部人，否则一切后果由乙方负责，并且必需在甲方找到别的铁工班进场后二个月才能结算，且按乙方完成绑扎的钢筋180元/吨结算。10、非本工地人员不得住宿舍过夜，不得在宿舍或周边进行违法活动，违者送公安机关或有关部门处理。11、乙方人员不得在本工地范围进

41、行打架、斗抠、聚众闹事，否则乙方对事务负全责，同时甲方扣罚乙方5000元/次，并在当期工程款扣回。12、乙方人员不得在本工地范围内进行盗偷活动，否则乙方负一切经济及刑事责任，同时甲方扣罚乙方同等金额的罚金。13、乙方全部人员必需遵守工地守则和工地用工规定若上级部门要办理的全部证照的由乙 方自行办理，如暂住证、计生证等。14、乙方人员必需事立严格的平安观念，由我做起要听指挥不违章作业，不违章运用机具，用完机具要盖好并切断电源，乙方必需时刻教化管理好自己的工人，留意文明平安施工、如有发生工伤事故，甲方扣罚乙方事故发生的同等费用的金额以作警惕乙方，并在工程款中扣回。15、乙方负责管理好自身宿舍的防火

42、，防盗等平安责任，如有发生失窃或火灾事故后果由乙方负全责。16、乙方运用的机具由乙方负责保管运用，如运用不当损坏的由乙方负责赔偿或有遗失的由乙方原价赔偿。17、乙方运用扎线不能奢侈乱丢，否则甲方每执回一斤扣罚乙方50元。18、乙方在焊接时必需留意平安，如引起火灾的，乙方负责一切经济责任并且损失由乙方赔偿。19、工程途中甲乙双方不能提出减增合同价款，否则视作违约，违约方赔偿对方一切损失。五、工程价款：以建筑面积34122m2加地下室面积6700m2计算贰拾肆元/米2，以图纸为准不作实量，若有(工程5000元以内)小部分修改或增减亦不另作计算工程量。六、工程进度要求：1、标准层以下按甲方的施工进度

43、安排支配，随时听从甲方要求随时增加调配人力惊慌施工。2、乙方必需保证每晚有80%以上人员加班赶工(进度赶不上时)。3、扎柱筋每条分缝每层半天完成，扎楼面包上钢筋，每条分缝每层1.5天完成，否则每超一天扣罚500元。七、工程款付款方式：1、按乙方的工程进度每月支付一次，按实际完成的60%。2、当全部完成全部钢筋绑扎无手尾工时支至85%。3、余下工程款在竣工验收后二个月内付清。4、全部违规罚款在当期进度款中扣回，且由甲方二个或以上管理人员签名即可确定违规罚款。5、全部工程进度款必需附带有单项工程甲方施工员验收签单及甲方施工员计算后工程量签名单才能生效甲方付款。6、乙方每次收取进度款后二天必需提交一份工人收款签名单给甲方。7、甲方与开发商签订的施工合同所附带的质量罚款项目中，如因乙方缘由造成的罚款由乙方负责与甲方无关，并在工程款中扣除，乙方不得有异议。以上协商内容经双方具体批阅，双方自愿同意，本着同等自愿互利友好的原则双方签订本合同，自签字日起即发生法律效力，如有违约的，违约方赔偿对方一切损失(包括连带损失)本合同一式二份各执一份具同等效力，工程结算后自行失效。甲方(公章)：_乙