建筑工程土方开挖合同.docx

《建筑工程土方开挖合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程土方开挖合同.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程土方开挖合同 建筑工程土方开挖合同 篇1 甲方(发包方)：乙方(施工方)：甲方将印象平遥大型实景演艺项目剧场基坑的土方工程承包给乙方，为确保工程平安、高质、按时、有序的进行，依照中华人民共和国合同法、建筑法及有关法律、法规的规定。遵循公允、公正、诚信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。一、 工程内容：乙方依据甲方供应的剧场土方开挖施工图进行开挖，挖出的土方依据甲方要求运至甲方指定地点。二、 合同工期开工日期：20xx年3 月 9 日竣工日期：20xx年3 月22日合同工期总日历数 14 天。三、 质量标准要求：乙方依据施工图纸进行施工，基坑尺寸、标高、平整度、放坡系

2、数等应符合图纸设计及建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-20xx)的相关规定。四、 开挖土方计量方式挖方工作完成后，土方工程量按开挖后基坑的体积计算。需经监理单位、施工单位、住建委及印象平遥项目工程组共同验收，签证。五、 工程结算依据工程量签证单和国家有关规定，依据造价询问公司的结算报告，经双方协商，另行签订付款合同。六、 双方责任甲方责任：1、供应土方开挖图;2、供应测量坐标、标高限制点。乙方责任：1、听从甲方指挥;2、负责施工现场的施工组织、平安防护及文明施工。施工中发生的平安事故由乙方担当;3、确保按期完成施工任务，如未按期完成处总价10%的罚款;4、少挖、超挖给甲方带来的

3、经济损失由乙方担当七、合同终止1、施工过程中乙方不听从甲方管理，甲方有权终止协议;2、该协议完成后协议自动终止本合同一式五份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方：负责人： 乙方： 负责人：日期： 日期： 建筑工程土方开挖合同 篇2 发包方： (以下简称甲方) 分包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：第一条 分包内容：1、根据本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工; 2、根据本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工;3、满意本

4、工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度;4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并担当一切费用;5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用;6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并担当相关费用; 7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切状况，并担当相关费用;8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并担当费用。其次条 分包方式：承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方实施该分项分部工程及缺陷修复所发生的全部费用。第三条 合

5、同工期：本工程从合同鉴定之日起，从 年 月 日至 年 月 日完成。本工程的全部工期均指日历天数，包括全部法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序协作所需时间及分包单位延误的工作时间在内。第四条 分包单价：1、甲方将本项目土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的自然密实体积计算以实际测算为准。土方开挖单价： 元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建设交易中心土

6、石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。详细单价见附件1：实物量单价表。如检查施工质量达不到合格标准，必需返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视状况对乙方另行经济惩罚。若平安、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。第四条 供应作业人员：乙方依据工程须要，供应符合要求的作业人员共 人。第六条 价款的结算与支付 注： 本工程无预付款。1、价款的结算：1)依据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员依据施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主

7、任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。2)甲方出具的结算单必需有乙方托付的代理人签字确认，乙方托付的代理2、结算时间：按月进行结算：定为每月的 号。 3、价款的支付：1)费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下，甲方按月进度结算额的 % 经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工后付至 %。2)工程竣工后留质保金，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。第七条 工程质量1、乙方必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可变更施工。2、质

8、量标准，双方约定如下：质量标准：合格 。 3、详细质量要求：1)工程质量必需符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求，甲方必需指派施工技术人员检查督促，以保证工程质量。2)全部各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进行下道工序的施工。第八条 平安施工及平安事故处理 1、平安施工：1)甲、乙双方必需遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2)乙方运用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查，并做好检查记录，确认符合平安标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。3费

9、用由乙方担当。2、伤亡事故处理：乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时爱护好现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农夫工等)与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的平安生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方担当。若因政府及其他缘由致使甲方担当了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外担当了上述损害赔偿后，有权向乙方主见权利。第九条 环境限制乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境爱护的法律法规及各项规定，避开造成环境

10、污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与限制。第十条 机具设备供应1、由甲方供应的机械设备为：搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车 。2、由乙方自备的工具为：3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方供应的机械设备、防护用具由甲方选购并供应到施工现场。4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。第十一条 双方义务 1、甲方1)对乙方进驻甲方施工现场的人员刚好进行遵纪遵守法律、平安消防及企业内部管理制度等方面的教化工作，并进行监督检查。2)刚好供应乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、3)

11、负责支配好乙方人员的连续生产，避开停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。4)为乙方工人供应符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司质量环境职业健康平安管理体系管理。5)严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。6)刚好办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。2、乙方1)应与其供应的工人签订劳动合同，保证人员的身体素养和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及旁边村民

12、。2)保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保平安、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，听从甲方统一调动、支配。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。3)在施工中应留意爱护成品、半成品。爱惜运用甲方供应的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。4)对其工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及意外损害等方面的教化。乙方人员应遵守甲方有关平安生产、消防保卫、文明施工等规章制度，听从甲方有关人员的监督和检查，刚好向甲方供应有关状况和资料。5)乙方应每月刚好支付工

13、人工资，并每月向甲方供应真实的工资支付表。 6)乙方必需遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工平安措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看管不当造成财产损失，责任由乙方自负。第十二条 违约责任 1、甲方1)由于支配任务或材料机具供应不刚好造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证。2)任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。 3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损

14、失及有关责任由甲方担当。2、乙方1)因乙方缘由造成甲方工期延误或工程质量严峻不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按状况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。2)施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。3)进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂担心排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止合同。第十三条 如遇不行抗力因素时，本合同允许变更或终止

15、。第十四条 如国家政策性调整致使合同项目不能接着实施时，双方协商解决并做好善后工作。第十五条 为保证合作顺当进行，乙方 为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。第十六条 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。第十七条 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。第十八条 本合同一式 六 份，具有同等法律效力。第十九条 本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相

16、抵触者无效。补充条款：1、在麦收、秋收等须要正常施工期间乙方人员必需保证足够的作业人数和施工实力，不得以此为由向甲方追加费用。2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再担当任何费用。 3、乙方应严格根据合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满意合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。4、乙方不得以资金短暂不到位等问题而停工或罢工等恶性事务，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。5、周转工具实行领退料制度，其他按周转工具管理协议执行。 6、工程重复运输费用及因质量缘由重复用工费用均由乙方担当。 7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任

17、何费用，合同中已包含一切的风险。甲 方 签 章： 乙方签章：年 月 日 年月 日 建筑工程土方开挖合同 篇3 发包方： (以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：第一条 分包内容：1、根据本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖/回填工程施工;2、根据本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖/回填工程施工;3、满意本工程基础设计深度及施工规范要求及甲方现场确定的工作面，坡度;4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，达到浇

18、筑砼垫层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理;5、负责落实开挖/回填土方的卸料场地，手续完善;6、负责落实开挖土方/土方回填的运输过程城市市政管理相关手续;7、负责协调、处理开挖/回填土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切状况;8、负责土方挖掘地面垃圾的清运、在挖掘过程中产生的垃圾清运与土方回填残留物清运;9、负责土方回填运用材料的运输、转运、储存等;其次条 合同工期：本工程从合同鉴定之日起，从20xx年7月12日至20xx年1月29日完成。本工程的全部工期均指日历天数，包括全部法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气。各种分包工程工序协作所需时间及分包单位延误的工

19、作时间在内。第三条 分包单价：1. 甲方将本项目城区管道网络系统安装前的土方挖掘(管沟开挖)与安转后的管沟回填工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的自然密实体积计算以实际测算为准。土方开挖单价： 42.82 元/m3，土方回填单价：素砼垫层124.01 元/m3，填砂爱护层326.48 元/m3，为最终结算单价，结算时不再做任何调整。2. 详细单价见附件1：土方开挖/回填工程报价表。如检查施工质量达不到合格标准，必需返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视状况对乙方另行经济惩罚。若平安、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。第四条 供应作业人员：乙方依据工程须要，供

20、应符合要求的作业人员共 15 人。第五条 价款的结算与支付1、价款的结算：1)依据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同约定的分包单价，经甲方劳资员依据施工任务书出具结算单，项目统计员、项目经济师、项目经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其他人员签字的任何凭据都不作为结算依据。2)甲方出具的结算单必需有乙方托付的代理人签字确认，乙方托付的代理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。2、结算时间：按月进行结算：定为每月的 10 号。3、价款的支付：1)费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证;在建设单位付款正常条件下，甲方

21、按月进度结算额的 60 % 经银行转账形式拨付给乙方，在工程竣工后付至 95 %。2)工程竣工后留质保金，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。第六条 工程质量1、乙方必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可变更施工。2、质量标准，双方约定如下： 质量标准：符合行业运用标准及相关规范要求。3、详细质量要求：1)工程质量必需符合本工程设计图纸和国家的有关规范要求，甲方必需指派施工技术人员检查督促，以保证工程质量。2)全部各部分分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进行下道工序的

22、施工。第七条 平安施工及平安事故处理1、平安施工：1)甲、乙双方必需遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2)乙方运用的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门(或指定的负责人)进行检查，并做好检查记录，确认符合平安标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。3费用由乙方担当。2、伤亡事故处理：乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救伤者，同时爱护好现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技术人员、农夫工等)与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系

23、。施工过程中所发生的平安生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方担当。若因政府及其他缘由致使甲方担当了该项损失赔偿，则视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外担当了上述损害赔偿后，有权向乙方主见权利。第八条 环境限制乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境爱护的法律法规及各项规定，避开造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与限制。第九条 机具设备供应1、由甲方供应的机械设备为：搅拌机、垂直物料提升机、发电机 。2、由乙方自备的工具为：帽、平安带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方供应的机械设备、防护用

24、具由甲方选购并供应到施工现场。4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。第十条 双方义务1、甲方1)对乙方进驻甲方施工现场的人员刚好进行遵纪遵守法律、平安消防及企业内部管理制度等方面的教化工作，并进行监督检查。2)刚好供应乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、平安、节约等文字交底，供应生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的平安事故责任由乙方自负。3)负责支配好乙方人员的连续生产，避开停工、窝工现象发生。若不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或部分工种在其

25、他合作单位中进行合理调剂。4)为乙方工人供应符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司质量环境职业健康平安管理体系管理。5)严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。6)刚好办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。2、乙方1)应与其供应的工人签订劳动合同，保证人员的身体素养和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及旁边村民。2)保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保平安、质量目标，按期完

26、成甲方下达的生产任务，听从甲方统一调动、支配。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。3)在施工中应留意爱护成品、半成品。爱惜运用甲方供应的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。4)对其工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及意外损害等方面的教化。乙方人员应遵守甲方有关平安生产、消防保卫、文明施工等规章制度，听从甲方有关人员的监督和检查，刚好向甲方供应有关状况和资料。5)乙方应每月刚好支付工人工资，并每月向甲方供应真实的工资支付表。6)乙方必需遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险，并将所买的人身

27、保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购买。因施工平安措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看管不当造成财产损失，责任由乙方自负。第十一条 违约责任1、甲方1)由于支配任务或材料机具供应不刚好造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证。2)任务不足时，应提前7天通知乙方，双方协商后可提前终止合同。3)由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方担当。2、乙方1)因乙方缘由造成甲方工期延误或工程质量严峻不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担

28、，结算时按状况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。2)施工过程中无故撤走部分或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。3)进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进行调整。乙方无法调整时，甲方有权暂担心排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止合同。第十二条 如遇不行抗力因素时，本合同允许变更或终止。第十三条 如国家政策性调整致使合同项目不能接着实施时，双方协商解决并做好善后工作。第十四条 为保证合作顺当进行，乙方 为派驻

29、工地的代表，负责日常的管理、协调工作。第十五条 因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。第十六条 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。第十七条 本合同一式 六 份，具有同等法律效力。第十八条 本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。补充条款：1、在麦收、秋收等须要正常施工期间乙方人员必需保证足够的作业人数和施工实力，不得以此为由向甲方追加费用。

30、2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再担当任何费用。3、乙方应严格根据合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满意合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。4、乙方不得以资金短暂不到位等问题而停工或罢工等恶性事务，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。5、周转工具实行领退料制度，其他按周转工具管理协议执行。6、工程重复运输费用及因质量缘由重复用工费用均由乙方担当。7、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。甲 方 签 章： 乙 方 签 章：年 月 日 年 月 日 建筑工程土方开挖合同 篇4 甲方(发包人)

31、:乙方(承包人)：依据上中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于本工程的详细状况双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务大清包四、承包范围1、甲方供应临建材料、全部主材及周转材料。2、乙方负责本工程设计文件中的所土建、安装、装饰装修、给排水、电路电器、采暖设施、全部防水工程、明暗沟工程的劳务施工。(不锈钢工程、外墙保温、外墙涂料、门窗工程不在本合同承包范围内)并包含为完成本工程承包内容内工程所必需进行的其他性协助工作。3、现场临建的搭拆：现场暂设的搭设、各工种作业场地平整、由乙方负

32、责。4、设备供应：龙门架式卷扬机、台锯、手锯、钢筋机械、搅拌机、劳保用品用具设备修理调试等均乙方担当。5、乙方对本合同工程内容的造价、质量、工期、平安、文明施工等实行全面承包五、开工日期： 20xx 年 5 月 15 日 (暂定，详细时间以发包人签发的开工通知单为准)竣工日期：20xx年 8 月 5 日六、工程面积及单价：1、按图纸施工面积，检测中心加车间贴建办公室2278平方米、车间1138.83平方米。2、每平方米工程承包单价：检测中心及车间贴建办公室部分每平方米230元，车间部分每平方米110元。3、本合同价款说明：采纳固定综合单价，无论发生任何状况，结算时均不作调整;4、合同以外工程量

33、确认：合同以外工程，承包人应刚好提交现场计时工签证单;经发包人批准同意签字后，方可作为结算依据，待本合同全部完工后一并结算。七、付款方式1、进度付款方式：基础结构完成支付总工程款的10%;一层结构、砌筑完成时支付至总工程款的25%;二层结构、砌筑完成时支付至总工程款的40%;三层结构、砌筑完成时支付至总工程款的55%;抹灰、防水、地面、给排水、电路电器采暖设施工程完成时支付至总工程款的70%;装修完成时支付至总工程款的85%;本合同承包范围完成经甲方确认达到竣工验收条件，支付至总工程款的95%;留5%作为本工程保修金，保修期一年，保修期满后无施工质量问题一次性无息支付。八、双方责任：1、甲方责

34、任：(1)、每个单体工程向乙方供应一套完整图纸，并进行图纸沟通，如有变更应在第一时间通知乙方，避开造成不必要的损失。(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方担当。(3)、保证原材料刚好无误地供应到现场。(4)、保证按时给乙方拨付工程款。(5)、机械挖填土2、乙方责任：(1)、组建一支过硬的施工队伍，配齐各工种技术人员，主要负责人保证随时在现场。配备具备相应实力的施工管理人员。(2)、上报施工队的人员名单，包括资质及各种上岗证件，保证农忙季节不停工。全部参与施工人员均为合法公民，

35、根据相关要求办理暂住证等。(3)、乙方必需听从甲方管理人员指挥，严格遵守项目部一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门人员发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必需按时完成。(4)、严格执行特种工种持证上岗，如：卷扬机操作、电焊工、电工、架子工等特别工种。(5)、严格规范施工，保证每个分项工程符合标准，凡因质量进度、平安文明施工及人为因素造成罚款乙方自己担当。(6)施工中留意平安施工，如因乙方缘由发生的大小事故，均有乙方全部担当。九、质量验收1、工程质量按现行国家验收规范执行，质保期 1 年，低于此标准的视详细状况按工程款总价的1%10%担当违约金。十、工期乙方按合同约定工期(以通知甲方验

36、收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价 5 ‰担当延期违约金。如乙方已违反施工进度不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方担当延期及退场给甲方造成的全部经济损失。十一、材料供应与管理甲方供应工程全部材料，乙方必需根据施工图纸、施工合理损耗耗用量上报，甲方审核后刚好组织供应各种材料。乙方必需按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的干脆材料用量按以下方式进行限额领料：1、钢筋根据施工图计算工程量不计损耗，不得有超过0.5M的废料(废料由甲方统一处理)，且废料不冲减钢筋总供应量;2、主体结构混凝土用量依据施工图预算的砼量根据不同标号的施工协作比将损耗总体限

37、制在1%以内，装修中的水泥用量以实际面积和设计厚度为基础，根据施工协作比将损耗限制在合理损耗以内;3、其它干脆材料，如多孔砖、外墙砖、砂石料以及其他甲供材料)实际耗用量不得超过合理消耗量标准;全部甲供材料由乙方材料员会同甲方材料员、甲方库管员刚好验收并办理领用手续，乙方验收后，应妥当保管和节约用量。如由于乙方管理不善超出以上的约定用量，则超出部分的材料费用由乙方担当，甲方有权从乙方进度款中扣减支付费用，在工程结算款中全部扣除，如乙方管理得当，甲供材料在约定用量基础上有节约，节约部分的材料费甲方将按50%赐予乙方作为嘉奖，在工程结算款中支付。十一、平安及文明施工与管理1、 乙方须严格执行有关平安

38、操作管理规范。2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。3、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并担当全部经济赔偿责任，与甲方无关。4、全部机械设备需满意工程施工须要，特别设备须有安检证明。5、乙方必需根据甲方的整体规划搞好现场的文明施工，根据甲方要求悬挂平安、质量等宣扬牌(幅)，主动协作甲方迎接公司、安监站等领导的检查。7、乙方应做到工完场清、文明施工，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔;施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范。8、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教化，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内

39、的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。9、甲方项目部制订的平安、文明施工及生活区管理等相关制度、惩罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必需遵守。十一、合同生效合同订立时间：年 月 日本合同一式四份双方签订后即生效。发包人：(公章) 承包人：(公章)居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号： 建筑工程土方开挖合同 篇5 发包方：承包方：依据中华人民共和国经济合同法的有关规定和中华人民共和国建筑法的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。1、工程概况：1.1工程名称：1.2工程地点

40、：2、承包范围：2.12.2承包单方价格卷材 元/每平方米;3、工程量确定：竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。4、双方责任4.1发包方责任：4.1.1负责供应施工现场和作业面。4.1.2负责供应必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。4.2承包方责任：4.2.1负责进场工人的质量、平安生产、消防等专业培训合格后持证上岗。4.2.2负责作业面的灭火器材。4.2.3所担当项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。4.2.5负责成品爱护和文明施工。4.2.6承包方负责供应材料相关文件，材料试验和施工资质证书。5、工程保养自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方担当。6、平安生产：承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产平安。若发生平安生产和其它平安事故，一切责任全部由承包方负责。7、付款4.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的 45%，余下5%作为质保金，包修期满一次性付清。7.2付款以支票形式支付8、纠纷双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。9、其它事宜：本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。发包方(盖章)： 承包方(盖章)： 法定代表： 法定代表：年 月 日 年 月 日