2022年二建考试真题及答案《法律法规》（完整版）.docx

《2022年二建考试真题及答案《法律法规》（完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二建考试真题及答案《法律法规》（完整版）.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二建考试真题及答案2天3科法律法规解析：A选项错误，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级 以上地方人民政府建设主管部门备案。B选项，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为 的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。虽然选项说法 不完整，但是综合排除，B选项是最符合正确答案的。C选项错误，工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量 监督报告。D选项错误，备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程 竣工验收备案表上签署文件收讫。工程竣工验收

2、备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份 留备案机关存档。【考点来源】第七章第四节建设工程竣工验收制度难易程度：中21.除法律另有规定或者当事人另有约定外,买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是 ()OA.标的物交付时B.合同成立时C.合同生效时D.价款付清时答案：A解析：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承当，交付之后由买受人承当，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外【考点来源】第四章第三节相关合同制度难易程度：易22.关于中标和订立合同的说法，正确的选项是()oA.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和

3、中标人的投标文件 订立书面合同C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案：D解析：A项错误，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。B项错误，招标人和中标人应当自中标通知书 发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，C项错误，招标人和中 标人不可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度难易程度：易23 .关于建设工程见证取样的说法，正确的选项是()oA.试样由取样人员作出

4、标识、封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责B.涉及结构平安的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应 取样数量的50%C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.见证人员的基本信息应当书面通知检测单位答案：D解析：A项错误，试样由取样人员作出标识、封志，由见证人员和取样人员签字并对其代表性 和真实性负责。B项错误，涉及结构平安的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于 有关技术标准中规定应取样数量的30%。C项错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位 中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单

5、位、 检测单位和负责该项工程的质量监督机构。【考点来源】第七章第二节施工单位的质量责任和义务难易程度：易24 .关于投标的说法，正确的选项是()。A.投标人参加依法必须进行招标的工程的投标，应当受地区或者部门的限制B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标工程的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效答案：C解析：A项错误，投标人参加依法必须进行招标的工程的投标，不受地区或者部门的限制，B 项错误，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加 投标。单位负责人为同一

6、人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或 者未划分标段的同一招标工程投标。违反以上规定的，相关投标均无效。D项错误，投标人 发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文 件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度难易程度：易 25.关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的选项是()oA移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理B.移送管辖限于上下级法院之间C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同答

7、案：A解析：B、C项错误，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法 院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖 的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。D项错误，管辖权转移，是指上级人民 法院有权审理下级人民法院管辖的第一审民事案件；确有必要将本院管辖的第一审民事案件交 下级人民法院审理的，应当报请其上级人民法院批准。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度难易程度：中26.关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承当法律责任的说法，正确的选项是()。A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过局部予以赔偿B.情节

8、严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的工程的投标资格并予以公告C.履约保证金只能局部退还D. 一律不予退还履约保证金答案：A解析：B项错误，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的工程的投标资格 并予以公告直至由工商行政管理机关撤消营业执照。C项错误，履约保证金不予退还。D项错误, 瘁题中D选项的含义也是正确的因“一律”表达过于绝对，故从单项选择题的应试角度不选D。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度难易程度：易27 .关于货运合同特征的说法，正确的选项是()oA.货运合同是双务合同B货运合同是实践合同C.货运合同是无偿合同D.货运合同的标的是货物答案：A解析：B

9、、C、D项错误，货运合同是诺成、有偿合同，标的物是运输行为。【考点来源】第四章第三节相关合同制度难易程度：易28 .关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的选项是()oA.异议应当在投标截止时间7日前提出B.对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C.招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D.招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动答案：B解析：A项错误，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出。C、D项错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应 当暂停招标投标活动。【考点来源】第三章第一节建设工

10、程招标投标制度难易程度：易29 .关于投标文件的送达与签收的说法，正确的选项是()oA.招标人收到投标文件后,应当开启检查是否符合招标文件的要求B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的,招标人应当签 收C.未按照招标文件的要求密封的投标文件,招标人可以自行密封D.未过资格预审的申请入提交的投标文件,招标人应当拒收答案：D解析：A错误，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。B错误，在招标文件要求提 交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。C错误，不按照招标文件要求密封 的投标文件，招标人应当拒收。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度难易

11、程度：中30 .根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，以下施工企业的不良行为中，属于 工 程平安不良行为的是()。A.对建筑平安事故隐患不采取措施予以消除的B.在施工中偷工减料的C.不履行保修义务的D.未对涉及结构平安的试块、试件以及有关材料取样检测的答案：A解析：A选项，是工程平安不良行为。B选项、C选项、D选项，是工程质量不良行为。【考点来源】第三章第三节建筑市场信用体系建设难易程度：易31 .用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由()。A.用人单位承当全部赔偿责任B.劳动者承当全部赔偿责任C.原用人单位自行承当D.用人单位和劳动者承当连带赔偿

12、责任答案：A解析：用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的， 由用人单位承当全部赔偿责任。【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度难易程度：中32 .以下情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是()oA.投标人借用他人资质证书投标B.投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C.投标人之间约定中标人D.投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标答案：A解析：A选项属于投标人弄虚作假骗取中标。B选项、C选项属于投标人相互串通投标。D选 项，属于投标人以行贿手段谋取中标。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度难易程度：中33 .根据节约能源法，关于建

13、筑节能的说法，正确的选项是()oA.不符合强制性节能标准的工程，如确有必要，建设单位可以开工建设B.国家实行固定资产投资工程节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的工程，已经建成的，可以投入使用D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料答案：B解析：A错误，不符合强制性节能标准的工程，不得开工；C错误，不符合强制性节能标准的项 目，已经建成的，不得投入使用；D错误，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新 型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度难易程度：易34 .根据建设工程质量检测管理方法，关于建设工程质量检测

14、的说法，正确的选项是()oA.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备B.检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档C.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检D.检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建 设单位答案:C解析：A错误，检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。B错误，检测 报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。D错误，检测机构应当将检测 过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情 况，以及涉及结构平安检测结果的不合格情况，及时报告工程

15、所在地建设主管部门。【考点来源】第七章第二节施工单位的质量责任和义务难易程度：易35 .关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的选项是()。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同B.未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建工程局部折价或者拍卖 的价款优先受偿C.装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等答案：B解析：A错误，承包人享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错误，装饰装 修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者 拍卖的价款优先受偿的

16、，人民法院应予支持。D错误，承包人就逾期支付建设工程价款的利 息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度 难易程度：中.关于承包人将其工程分包的说法，正确的选项是（）。A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工程再分包答案：D解析：A项错误，招标投标法也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将 中标工程的局部非主体、非关键性工作分包给他人完成。B项错误，房屋建筑和市政基础 设施工程施工分包管理方法还规定，严禁个人承揽分包工程业务。C项

17、错误，施工总承包 的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。【考点来源】第三章第二节建设工程承包制度难易程度：易36 .某单位职工小李因工负伤并被确认局部丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确 的 是（）。A.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同B.小车严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同C.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同答案：D解析：ABC项错误，劳动者有以下情形之一的，用人单位不得解除劳动合同：（1）从事接触 职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学 观察期间的

18、；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者局部丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的； （5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄缺乏5年的；（6）法律、行政法规规定 的其他情形。【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度难易程度：中37 .根据建筑安装工程费用工程组成，属于平安文明施工费的是（）。A.分局部项工程费B.已完工程及设备保护费C.临时设施费D.规费答案：C解析：ABD项错误，住房和城乡建设部、财政部经修订后公布的建筑安装工程费用工程组 成（建标201344号）中规定，平安文明施工费包括：（1）环境

19、保护费：是指施工现场 为到达环保部门要求所需要的各项费用。（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的 各项费用。（3）平安施工费：是指施工现场平安施工所需要的各项费用。（4）临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临 时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、撤除、清理费或摊销费等。【考点来源】第六章第三节施工现场平安防护制度 难易程度：易.以下事项中，属于生产经营单位编制生产平安事故专项应急预案应当规定的内容的是（）oA.应急预案体系B.应急指挥机构与职责C.事故风险描述D.预警及信息报告答案：B解析：ACD项错误，属于综合应急预案应当规定

20、的内容。【考点来源】第六章第四节施工平安事故的应急救援与调查处理难 易程度：难.根据平安生产法，从业人员发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停止作业或者 在采 取可能的措施后撒离作业场所，这项权利是（）。A紧急避险权B.知情权C.拒绝违章指挥权D.控告权答案：A解析：B项错误，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施及事故应急措施。C项错误，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。D项错误，作业人员 有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的平安问题提出批评、检举和控告。【考点来源】第六章第二节施工平安生产责任和平安生产教育培训制度 难易程度：易.职工的

21、以下情形中，不得认定为工伤的是（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间之前在工作场所内，从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，自残的D.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的答案：C解析：ABD项错误，职工有以下情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所 内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备 性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴 力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生

22、事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、 客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。【考点来源】第六章第三节施工现场平安防护制度难易程度：易38 .民事诉讼的基本特点是（）。A.自愿性、强制性、保密性B.公权性、快捷性、保密性C.公权性、程序性、强制性D.自愿性、独立性、快捷性答案：C解析：C项正确，公权性、程序性、强制性【考点来源】第八章第一节建设工程纠纷主要种类和法律解决途径难易程度：难43.根据建筑法在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可正的说法正确的选项是（A施工企业应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关

23、报告B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证答案：D解析:A、B项错误，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月 内，向发证机为皓，并按照规定做好建筑工程的渐管理工作。C项错误，既不开工又不申请延期 或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。D项错误，【考点来源】第二章第一节建设工程施工许可制度难易程度：中44.根据生产平安事故报告和调查处理条例，关于事故处理的说法，正确的选项是（）。A.重大事故的事故调查报告由国务院批复B.较大事故的批复时间为30日C.

24、事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理D.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日答案：D解析:A项错误，重大事故的事故调查报告由省政府批复。B项错误，较大事故，负责事故调查 的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复。C项错误，有关机关应当按照人 民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政 处分，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。【考点来源】第六章第四节施工平安事故的应急救援与调查处理难易程度：难45.根据民用建筑节能条例，关于新建建筑节能的说法，正确的选项是（）。A.国家强制实施民用建筑节能的新技

25、术B.国家全面禁止使用能源消耗高的工艺C.建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备D.国家限制进出口能源消耗高的材料答案：C解析:A、B项错误，国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使 用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。D项错误，国家限制进口或者禁止进 口能源消耗高的技术、材料和设备。【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度一、单项选择题（共70小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）.施工企业工程经理部管理人员对外行为的法律后果，由（）承当。A.本人B.工程经理C.工程经理部D.施工企业 答案：D 解析：由于工程经理部不具备独立的

26、法人资格，无法独立承当民事责任。所以,工程经理部行 为的法律后果将由企业法人承当。【考点来源】第一章第二节建设工程法人制度难易程度：易1 .以下情形中,建设工程代理行为终止的是（）oA.代理事务完成B.被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序答案：A解析：民法典规定,有以下情形之一的,委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务完成（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者 被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。建设工程代理行为的 终止,主要是第（1） （2） （5）三种情况。【考点来源

27、】第二章第三节建设工程代理制度难易程度：易3.某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车,施工企业取得该机动车的时间是（）0A.订立机动车买卖合同时B.交付行驶证时C.交付车辆时D.进行过户登记时答案：C解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和 机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。难易程度：难.关于违约责任中承当赔偿损失限制的说法，正确的选项是（）。A违约方应当赔偿不可预见的损害B.损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的本钱C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的损失 请求赔偿D.当事人

28、为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承当答案：D解析:A、B项错误，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的 利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损 失。如 果损害是不可预见的，那么违约方不应赔偿。C项错误，没有采取适当措施致使损失扩大的，不 得就扩大的损失请求赔偿。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度难易程度：中46 .关于联合体投标的说法，正确的选项是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.联合体各方中有一方具备承当招标工程的相应能力即可C.联合体中标的,联合体各方应当

29、共同与招标人订立合同D.联合体各方在同一招标工程中以自己名义单独投标的，应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准答案：C解析:A项错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。B项错误，联合体各方均应当具备承当招标工程的相应能力。D项错误，资格预审后联合体增减、 更换成员的，其投标无效联合体各方在同一招标工程中以自己名义单独投标或者参加其他联合体 投标的，相关投标均无效。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度难易程度：中48.关于建筑施工企业平安生产管理机构专职平安生产管理人员配备的说法，正确的选项是（）OA建筑施工劳务分包企业不少于1人B.建筑施工总承包企

30、业特级资质不少于6人C建筑施工总承包企业一级资质不少于3人D.建筑施工专业承包企业一级资质不少于2人答案：B解析:A项错误，建筑施工劳务分包资质序列企业不少于2人。C项错误，建筑施工总承包资质 序列企业一级资质不少于4人。D项错误，建筑施工专业承包资质序列企业一级资质不少于3 人。【考点来源】第六章第二节施工平安生产责任和平安生产教育培训制度难易程度：中49.关于某建设工程依法实行监理的说法正确的选项是（）。A建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B.监理单位不能与建设单位有隶属关系C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D工程监理单位有权转让其工程监理业务答案:C解析

31、:A项错误，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进 行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或 者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。B项错误，工程监理单位与被监理工程的施工承 包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承当 该项建设工程的监理业务。D项错误，监理单位不得转让工程监理业务。【考点来源】第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务难易程度：易50.施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业 企业资质升级的情形是（）。A.注册资本发生变

32、更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的答案：B解析:企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前， 有以下情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名 义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的； （3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、 拖

33、延报告工程质量平安事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和 标 准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；未依法履行工 程质量保修义务或拖延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式 非法转让建筑业企业资质证书的；（11）发生过较大以上质量平安事故或者发生过两起以上一般 质量平安事故的；（12）其它违反法律、法规的行为。难易程度：难51.关于可撤销合同中撒销权行使的说法，正确的选项是（）。A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撒销权B.当事人不得放弃撤销权C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撒销事由

34、之日起90日内行使撤销权D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撒销权消灭答案：C解析:有以下情形之一的，撤销权消灭：（1）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1 年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权；（2）当 事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没有行使撤销权；（3）当事人知道撤销事由后 明确表示或者以自己的行为说明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行 使撤销权的，撤销权消灭。难易程度：难52.关于定金的说法，正确的选项是（）。A.定金合同自当事人均签名、盖章或者按指印时成立B.定金数额超过主合同标的额的20%的

35、，定金无效C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，非违约方应当适用违约金条款D.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额答案：D解析:A错误，定金合同自交付定金时成立；B错误，定金数额超过主合同标的额的20%的， 超过局部无效；C错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，非违约方可以选 择适用违约金条款或者定金条款。难易程度：易 53.根据注册建造师执业管理方法（试行），关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件 的说法，正确的选项是（）。A.应当征得所有企业同意后，由注册建造师本人修改B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改C.应当由所在企业指定同等

36、资格条件的注册建造师修改D.应当由注册建造师本人自行修改答案：A解析:修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后， 由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件 的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。难易程度：难54.关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法，正确的选项是()oA.工程建设全过程的执行情况由建设工程规划审查机构实施监督B.工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质量监督机构实施监督C.工程建设验收阶段的执行情况由建筑平安监督管理机构实施监督D.工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审

37、查机构实施监督答案：D解析:建设工程规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工 图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑 平安监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工平安强制性标准的情况实施监督；工程 质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。难 易程度：难55.关于租赁合同期限的说法，正确的选项是0。A.租赁期限约定不明确的，推定为6个月B.租赁合同未约定租赁期限的，视为不定期租赁C.租赁期限超过20年的，租赁合同无效D.定期租赁期限届满，承租人继续使用租赁物的，延续原租赁合同期限答案：B

38、解析:A错误，当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议 的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或 者交易习惯确定的，视为不定期租赁。C错误，超过20年的，超过局部无效。D错误，定期租 赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁 期限为不定期。难易程度：难56.根据建筑市场信用管理暂行方法，关于市场信用评价主要内容的说法，正确的选项是（）A.不得包括对业绩的评价B.不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标C.建设单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标D.信用评价指标由县级以上

39、住房城乡建设主管部门制定答案：B解析:建筑市场信用评价主要包括企业综合实力、工程业绩、招标投标、合同履约、工程质量 控制、平安生产、文明施工、建筑市场各方主体优良信用信息及不良信用信息等内容。省级住房城乡建设主管部门应当按照公开、公平、公正的原那么，制定建筑市场信用评价 标准，不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标，不得对外地建筑市场各方主体设置信 用壁垒。鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。难易程度：难57.在生产、作业中违反有关平安管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果， 应受刑罚处分的，构成（）。A.工程重大平安事故罪B.重大劳动平安事故罪C.以危险方法危害公

40、共平安罪D.重大责任事故罪答案：D解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准， 造成重大平安事故的构成工程重大平安事故罪；平安生产设施或者平安生产条件不符合国家 规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成重大劳动平安事故罪；在生产、 作业中违反有关平安管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成重大 责任事故罪。【考点来源】第一章第九节建设工程法律责任制度难易程度：易58 .根据注册建造师执业管理方法（试行），注册建造师担任施工工程负责人期间发生的下 列情形中，应当在办理书面交接手续后更换施工工程负责人的是（）。A.承包人同意更换工程

41、负责人的B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的C.注册建造师本人不愿继续担任工程负责人的D.担任工程负责人的施工工程暂时停工的答案：B解析：注册建造师担任施工工程负责人期间原那么上不得更换，如发生以下情形之一应当办理 书面交接手续后更换施工工程负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换工程负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项日负责人的。【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度难易程度：易59 .关于平安生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正确的选项是（）。A.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密B.可以视情况选择

42、是否出示行政执法证件C.负有平安生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行检查D.负有平安生产监督管理职责的部门在进行检查时，发现存在平安问题应当由其他部门进行 处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行报告【答案】A解析：B项错误，平安生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证 件；CD项错误，负有平安生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检 查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的平安问题应当由其他有关部门进行处理的, 应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。【考点来源】第六章第五节建设单位和相关单位平安责

43、任制度难易程度：中60.以下债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是（）。A.支付存款本金请求权B.工程款请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.兑付金融债券本息请求权答案：B解析：当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对以下债权请求权提出诉讼时效抗辩 的，法院不予支持；（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关系产生的缴付出资请求权；（4）其 他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度难易程度：中二、多项选择题.关于立法备案的说法，正确的有（）。A.设区的市的地方

44、性法规由省、自治区的人民代表大会常务委员会报送备案B自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对上位法作出变通的情况C.行政法规由国务院报全国人民代表大会备案D.部门规章报国务院备案E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案答案：ABDE解析：行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案。【考点来源】第一章第一节建设工程法律体系难易程度：中61 .根据建设工程质量保证金管理方法，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）oA.由于承包人原因导致迟延进行竣工验收的，缺陷责任期从合同约定的竣工之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导

45、致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90 天后，工程自动进入缺陷责任期答案：BCDE解析：由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。【考点来源】第七章第五节建设工程质量保修制度难易程度：易63 .以下民事案件执行过程中出现的情形中，人民法院应当裁定终结执行的有（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承当人的D.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，

46、尚未确定权利义务承受人的E.作为被执行人的公民因生活困难无力归还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的答案:ACE解析：有以下情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2）据 以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承 担 人的；（4）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的公民 因生活困难无力归还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终结 执行 的其他情形。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度难易程度：易64 .根据民法典，民事法律行为的有效要件有（）。A.行为人具有相应的民事行为能力不超

47、越经营范围C.意思表示真实D.不违反法律、行政法规的强制性规定E.不违背公序良俗答案：ACDE解析：民法典规定，具备以下条件的民事法律行为有效：（1）行为人具有相应的民事行 为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度难易程度：易65.关于工程总承包单位责任的说法，正确的有（）oA.工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责B.工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任C.工程总承包单位对承包范围内工程的平安生产负总责D.工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责E.分包单位不服从总包单位平

48、安生产管理导致生产平安事故的，免除总承包单位的平安责任答案：ACD解析：B错误，总承包单位和分包单位对分包工程的平安生产承当连带责任。E错误，分包单位应当服从总承包单位的平安生产管理，分包单位不服从管理导致生产平安事故的，由分包 单位承当主要责任。【考点来源】第六章第二节施工平安生产责任和平安教育培训制度难易程度：中66.关于工程峻工结算的说法，正确的有()oA.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设工程竣工总结算B.承包人对发包人提出的工程造价咨询企业按工结算审核意见有异议的，必须先向有关工程 造价管理机构或者有关行业组织申请调解C.建设工程竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后30天内汇总，送发包人后 15天内审查完成D.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算