2022年全国监理工程师通关题.docx

《2022年全国监理工程师通关题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国监理工程师通关题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（ ）。A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验【答案】 A2. 【问题】 某工程，设备及工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为10000万元，工程建设其他费为4000万元，铺底流动资金为6

2、000万元，基本预备费率为5%。该项目估算的基本预备费应为( )万元。A.500B.750C.950D.1250【答案】 C3. 【问题】 某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()A.4500元/吨计算并追加违约金B.4000元/吨计算并追加违约金C.4500元/吨计算D.4000元/吨计算【答案】 C4. 【问题】 （2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本

3、应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】 B5. 【问题】 建设工程进度控制计划体系中，监理单位编制监理总进度计划的目的是（ ）。A.使工程项目前期决策阶段各项工作的时间得到控制B.保证整个建设工程按期交付使用C.充分发挥投资效益，降低建设工程成本D.对建设工程进度控制总目标进行规划【答案】 D6. 【问题】 下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的

4、负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】 B7. 【问题】 （2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】 B8. 【问题】 勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.属于无条件的、不可撤销担保B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】 A9

5、. 【问题】 根据招标投标法，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清时，应在提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.5B.10C.15D.20【答案】 C10. 【问题】 评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】 A11. 【问题】 在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。A.作业管理B.计量管理C.计划管理D.组织管理【答案】 B12. 【问题】 下列关于卖方迟

6、延交货违约金的说法中，正确的是（）A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数C.总额不得超过合同价格的10%D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】 C13. 【问题】 对于危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，如果生产经营规模较小，如小加油站、化工用品零售商店，可以不建立应急救援组织，但应当（ ）。A.委托应急救援机构B.委托第三方应急救援管理机构C.指定兼职的应急救援人员D.指定专职的应急救援人员【答案】 C14. 【问题】 在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由（）决定

7、的。A.相邻两项工作之间的不同时距B.相邻两项工作之间的不同流水节拍C.相邻两项工作之间的不同步距D.相邻两项工作之间的最早开始时间【答案】 A15. 【问题】 某常规投资方案，当基准收益率为14时，净现值为200万元；当基准收益率为15时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）A.12B.1213C.1315D.15【答案】 C16. 【问题】 某配筋混凝土试块被评定为优良等级，则其强度保证率需（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 D17. 【问题】 采用FIDIC施工合同条件，关于计量方法，说法正确的是（）。A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表

8、中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和承包商协商确定C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费【答案】 A18. 【问题】 投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A.出厂价B.仓库交货价C.施工现场交货价D.货交承运人指定地点【答案】 B19. 【问题】 下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估B.分析可能发生索赔的原因

9、，制定防范对策C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书D.审查费用索赔报审表【答案】 C20. 【问题】 进度控制是监理工程师的主要任务之一，建设工程进度控制的基本是（）。A.在实施过程中应用动态控制原理B.按建设工期或提前竣工C.进度控制计划免受风险因素的干扰D.各方参建单位的进度关系得到协调【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，工程监理单位的质量责任和义务有（ ）。A.依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务B.与被监理工程的施工承

10、包单位不得有隶属关系或其他利害关系C.按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装E.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收【答案】 ABD2. 【问题】 造成隧道通风与照明不良的原因有（）。A.运营管理不当B.器材质量存在问题C.设计欠妥D.人为破坏E.自然磨损【答案】 ABC3. 【问题】 下列选项中，属于每日进度检查记录内容的是（ ）。A.监理人员对施工现场巡视检查的情况B.实际参加施工的人力、机械数量及生产效率C.施工停滞的人力、机械数量及其原因D.承包人的主要技术及管理人员到达现

11、场的情况E.当日发生的影响工程进度的特殊事件及原因【答案】 BCD4. 【问题】 工期延误的类型包括（）。A.不利物质条件原因引起的工期延误B.发包人、监理人原因引起的工期延误C.长期延误和短期延误D.不可抗力、异常恶劣的气候条件原因引起的工期延误E.承包人原因引起的工期延误【答案】 ABD5. 【问题】 招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法【答案】 ABC6. 【问题】 监理工程师在工程计量过程中，使用凭据法进行计量支付，下列选项中，适用于凭据法计量支付的有（）。A.建筑工

12、程险保险费项目B.第三方责任险保险费项目C.履约保证金项目D.通讯设备项目E.保养测量设备项目【答案】 ABC7. 【问题】 施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括（ ）；资源配备计划；技术负责人；其他主要人员；施工设备；试验、检测仪器设备等。A.施工方案与技术措施B.已标价工程量清单C.环境保护管理体系与措施D.质量管理体系与措施E.工程进度计划与措施【答案】 ACD8. 【问题】 工程监理企业经营活动准则中，诚信的实质是解决经济活动中经济主体之间的利益关系，它是企业（）的集中体现。A.经营理念B.经营方式C.经营责任D.经营文化E.经营成果【答案】 ACD9. 【问题】 下列内容中，

13、属于工程勘察成果评估报告内容的有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度、与勘察标准的符合情况C.勘察任务书的完成情况D.存在问题及建议、评估结论E.设计深度与设计标准的符合情况【答案】 ABCD10. 【问题】 根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】 A11. 【问题】 对承租人来说，融资租赁设备的特点有（ ）。A.是一种融资与融物相结合的融资方式，能够迅速获得所需资产的长期使用权B.租赁期

14、满，设备一般要由承租人所有，由承租人以事先约定的很低的价格向出租人收购的形式取得设备的所有权C.可以避免长期借款筹资所附加的各种限制性条款，具有较强的灵活性D.融资租赁的融资与进口设备都由有经验和对市场熟悉的租赁公司承担，可以减少设备进口费，从而降低设备取得成本E.节省了项目设备购置投资【答案】 ABCD12. 【问题】 根据 FIDIC施工合同条件中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动与费率的

15、乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整【答案】 AC13. 【问题】 政府审核企业提交的项目申请报告，主要从()等方面进行核准。A.提高财务收益B.保障公共利益C.保护生态环境D.预测市场前景E.维护经济安全【答案】 BC14. 【问题】 （2014年真题）根据建设工程监理合同（示范文本）（GF20120202）监理人需要完成的基本工作内容有（ ）。A.主持工程竣工验收B.编制工程竣工结算报告C.检查施工承包人的试验室D.验收隐蔽

16、工程、分部分项工程E.主持召开第一次工地会议【答案】 CD15. 【问题】 工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送()存档备案。A.质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.设计单位E.勘察单位【答案】 BC16. 【问题】 由于招标内容不同、投标人不同，所采取的投标策略也会有所不同，常用的投标策略有（）。A.以投标报价取胜B.以信誉和口碑取胜C.以缩短工期等承诺取胜D.适应长远发展的策略E.以附加服务取胜【答案】 BCD17. 【问题】 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有

17、关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效E.人民法院没有管辖权【答案】 AC18. 【问题】 监理工程师在施工阶段进度控制的任务有(A.对建设工程进度分目标进行论证B.完善建设工程控制性施工进度计划C.编制承包方材料和设备采购计划D.研究制定预防工期索赔的措施E.做好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作【答案】 BD19. 【问题】 沥青稳定碎石混合料（沥青碎石），可以分为（）。A.密级配沥青稳定碎石基层混合料（ATB）B.开级配排水式沥青稳定基层混合料（ATPB）C.半开级配沥青稳定混合料D.间断级配沥青稳定混合料E.连续集配沥青稳定混合料【答案】 A

18、BC20. 【问题】 下列关于线路、关键线路和关键工作的说法正确的是（ ）。A.关键线路只能依次用该线路上的节点编号来表示B.关键线路可依次用该线路上的工作名称来表示C.关键线路的长度就是网络计划的总工期D.在工程网络计划中，关键线路只有一条E.关键工作一定只在关键线路上【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师安排的部分监理职责分工如下：总监理工程师代表组织审查（专项）施工方案；专业监理工程师处理工程索赔；专业监理工程师编制监理实施细则；监理员检查进场工程材料、构配件和设备的质量；监理员复核工程计量有关数据。事件2：项目监

19、理机构分析工程建设由可能出现的风险因素，分别从风险回避、损失控制、风险转移和风险自留四种风险对策方面，向建设单位提出了应对措施建议，见下表：事件3：工程开工后，监理单位变更了不称职的专业监理工程师，并口头告知建设单位。监理单位因工作需要调离原总监理工程师并任命新的总监理工程师后，书面通知建设单位。事件4：工程竣工验收前，施工单位提交的工程质量保修书中确定的保修期限如下：基础工程为5年；防水工程为2年。【问题】1.针对事件1，逐项指出总监理工程师安排的监理职责分工是否妥当。2.逐项指出事件2表中的风险应对措施分别属于哪一种风险对策。3.事件3中，监理单位的做法有何不妥?写出正确的做法。4.针对事

20、件4，逐条指出施工单位确定的保修期限是否妥当，不妥之处说明理由。【答案】1.做法不妥。总监不能审查专项施工方案委托给总监代表。做法不妥。处理工程索赔是总监的职责。做法妥当。专业监理负责编制监理实施细则。做法不妥。检查进场工程材料、构配件、设备质量归专业监理工程。做法妥当。监理员复核工程计量有关数据。2.A属于风险转移；B属于风险回避；C属于风险自留；D属于风险转移；E属于损失控制。3.（1）不妥一，监理单位变更了不称职的专业监理工程师，并口头告知建设单位。正确做法：调换专业监理工程师的，总监应书面通知建设单位。（2）不妥二，监理单位因工作需要调离原总监理工程师并任命新的总监理工程师后，书面通知

21、建设单位。2. 某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。在项目实施过程中，发生以下事件：事件1：施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距10km），当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土，施工单位只能另选取土场，运距增加2km，加修便道2km，这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，投标人已经认真进行了现场考察，对于

22、料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。事件2：桥梁基础为钻孔灌注桩，按照招标文件的要求，所有桩都要进行无破损法（超声波）检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时，发现有一根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此，施工单位向项目监理机构报送了处理方案，其要点如下：1.补桩。2.调整承台的结构钢筋，外形尺寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施工单位提交的处理方案可行，因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。2.增加的补桩应予计量、

23、支付。理由是此桩断桩原因是地质不良，有溶洞所致。事件3：在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检查发现，钢绞线质量存在下列问题：1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料。2.钢绞线外观不良，无标识。【答案】1.（1）根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师，不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的

24、承包人能合理预计到的。（2）施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。2.（1）工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。处理质量问题的工作程序要点是：发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。审查质量问题处理方案，并报业主。跟踪检查施工单位对已批准的处理方案的实施情况。验收处理结果。向业主提交有关质量问题的处理报告。将完整的处理记录整理归档。（2）总监理工程师对施工单

25、位提出的索赔要求应不予受理。理由是:断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因，地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点，在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。3.（1）由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。（2）监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。（3）如果施工单位提交了上述资料，经监理工程

26、师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。3. 某供水工程采用DN2400球墨铸铁管，长约33.4km，设计输水流量6.7m3/s，新建加压泵站1座。泵站选用3台单级双吸卧式离心泵机组，两用一备，单机流量3.5m3/s。泵站主要构筑物包括泵站主副厂房、清污机、检修闸门、前池等。发包人与监理人按照水利工程施工监理合同示范文本签订了施工监理合同。【事件】工程实施过程中发生了以下事件：事件1:副总监理工程师完成了下列工作。(1)审批施工组织设计。

27、(2)审批深基坑开挖方案。(3)主持第一次监理工地会议。(4)审批分部工程和分部工程部分工作的开工申请报告。(5)审批承包人编制的施工控制网和原始地形的施测方案。(6)审批承包人提交的土方填筑试验、混凝土配合比试验、金属结构焊接试验的施工工艺试验方案。(7)审批了承包人提交的桩基静载试验方案。(8)签发了基础处理变更的变更指示。(9)要求承包人撤换了不能胜任工作的测量技术人员。【答案】问题1:不妥之处：事件1中（1)、（2)、（3)、（8)、(9)事件。理由：根据监理规范要求，（1)、（2)、(3)、（8)、(9)是不能授权给副总监理工程师或监理工程师的。问题2:不妥之处：事件2中（1)监理工

28、程师签认了水泥进场使用。理由：根据监理规范，原来料应有厂家证明材料，并经检验合格才能进场使用。事件2中（4)，监理工程师就衬砌施工新设备发表了一篇论文。理由：监理人员未经许可，不得泄露与本工程有关的技术秘密和商务秘密。4. 某工程项目，业主甲分别与监理单位乙、施工单位丙签订了施工阶段的委托监理合同和施工合同。在委托监理合同中对于业主和监理单位的权利、义务和违约责任的某些规定如下：（1）乙方在监理工作中应维护甲方的利益。（2）施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可并发布变更指令，方为有效并付诸实施。（3）乙方应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。（4）乙方发现工程设计中的错误或

29、不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（5）乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。（6）乙方对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于乙方之外的自主支付权。问题：各项中有是否有不妥之处，如有不妥，请写出正确做法。【答案】（1）不妥。应当乙方在监理工作中公正地维护有关各方面的合法权益。（2）不妥。正确的应当是：设计变更审批权在业主，任何设计变更须经乙方审查并报业主审查、批准、同意后，再由乙方发布变更令，实施变更。（3）正确。（4）不妥。正确的应当是：乙方发现设计错误或不符合质量标准要求时，应报告甲方，要求设计单位改正并向甲方提供报告。（5）不

30、妥。因为三大控制目标是相互联系、相互影响的。正确的应当是：监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。（6）不妥。正确的应当是：在工程承包合同议定的工程价格范围内，乙方对工程进度款的支付有审核签认权；未经乙方签字确认，甲方不得支付工程款。5. 某工程建设项目在实施过程中发生了两件事情：事件1:该建设项目的业主提供了地质勘察报告，报告显示地下土质良好。承包人依此做了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易破碎，不符合道路填筑要求。承包人不得不将余土外运，另外取土作为道路填方材料。事件2:该工程按全月规定的总工期计划，应于

31、某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包人的混凝土设备迟迟不能运往工地，承包人决定使用商品混凝土但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包人不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。问题：1.对于事件1，承包人是否可以提出赔偿要求？并说明理由。2.对于事件2,承包人是否可以提出赔偿要求？并说明理由。【答案】1.在本事件中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误,地下土质过差不能用于填方,承包人也不能就另外取土而提出索赔要求。因为:合同规定承包人对业主提供的水文地质资料的理解负责,而地下土质可用于填方，这是承包人对地质报告的理解，应由自己负责

32、。取土填方作为承包人的施工方案,也应由自己负责。本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计方案变化,或造成基础施工方案变化的情况。2.承包人可以要求工期和费用索赔。因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土（施工方案不是合同文件），则商品混凝土只要符合规定的质量标准也可以使用,不必经业主批准。因为按照惯例，施工方法由承包人负责。承包人在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下,可以选择更为经济合理的施工方案,业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包人使用商品混凝土,是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包人不能因为使用商品混凝土要求业主补偿任何费用。