2022年四川省监理工程师自我评估考试题.docx

《2022年四川省监理工程师自我评估考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师自我评估考试题.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于旁站的说法，错误的是()。A.旁站记录是监理工程师依法行使有关签字权的重要依据B.旁站是建设工程监理工作中用以监督工程目标实现的重要手段C.旁站应在总监理工程师的指导下由现场监理人员负责具体实施D.工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查【答案】 B2. 【问题】 对于建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（ ）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】 A3. 【问题

2、】 路面应具有下述一系列性能：（）指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度【答案】 D4. 【问题】 根据招标投标法，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.10B.15C.20D.30【答案】 B5. 【问题】 监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应()。A.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行B.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员C.编制指导性施工总进度计划并控制其实施D.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的

3、编制与考核【答案】 B6. 【问题】 根据标准施工招标文件，关于进度款支付证书的说法，正确的是（ ）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改【答案】 C7. 【问题】 直线制监理组织形式的优点是()。A.总监理工程师负担较轻B.权力相对集中C.集权与分权分配合理D.专家参与管理【答案】 B8. 【问题】 施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造

4、成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】 C9. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（ ）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润C.综合单价不做调整D.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不涉及企业管理费和利润【答案】 D10. 【问题】 关于合同效力的说法，正确的是()A.合同无效但仲裁条款可以有效B.当事人不能通过约定让合同生效C.

5、当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】 A11. 【问题】 根据招标投标法实施条例，自投标截止时间到投标有效期时间之间，关于投标文件处理的说法，正确的是（）。A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C.投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金D.投标文件在该期间送达的，也应视为有效【答案】 C12. 【问题】 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.10B.14C.20D.28【答案】 D13. 【问题】 现金流量的三要素不包括的是（）A.

6、现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】 D14. 【问题】 下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整【答案】 D15. 【问题】 依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同

7、时使用【答案】 C16. 【问题】 某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350 元/m3。在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。该混凝土工程实际结算工程款为（）万元。A.36.2250B.39.3750C.39.8475D.40.2500【答案】 C17. 【问题】 为了有效地进行投资控制，下列选项中，可采取的技术措施是（）。A.采取节约投资的奖励B.深入技术领域研究节约投资的可能性C.动态地比较项目投资的实际值和计划值D.明确管理职能分工【答案】 B18. 【问题】 在监理合

8、同履行期间，监理人可行使的权力包括()A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权【答案】 B19. 【问题】 因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当（）。A.重新申请领取施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.向发证机关申请延期施工许可证D.重新办理开工报告的批准手续【答案】 B20. 【问题】 （2014年真题）在建设工程进度控制计划体系中，属于设计单位计划系统的是（）。A.分部项目工程进度计划B.阶段性设计进度计划C.工

9、程项目年度计划D.年度建设资金计划【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建设工程平行施工的特点包括（ ）。A.各专业工作队能够连续施工B.不利于资源供应的组织C.施工现场的组织、管理比较复杂D.能够充分地利用工作面进行施工E.如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，不利于提高劳动生产率【答案】 BCD2. 【问题】 总监理工程师应承担的职责包括（ ）A.确定项目监理机构人员及其岗位职责B.组织审查和处理工程变更C.进行工程计量D.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量E.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理【答案】 AB3. 【问

10、题】 路面的稳定性是指路面保持其本身结构强度的性能，通常分为（ ）。A.水稳定性B.干稳定性C.抗滑性D.温度稳定性E.耐久性【答案】 ABD4. 【问题】 关于质量数据分布的规律性的说法，正确的有（）。A.计量连续的数据是属于正态分布B.二项分布规律是各种频率分布中用得最广的一种C.计件值数据服从二项分布D.计点值数据服从泊松分布E.量测误差数据的频数分布一般认为服从泊松分布【答案】 ACD5. 【问题】 监理单位质量管理体系实施中，总监理工程师应检查（ ）的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.监理规划B.监理大纲C.质量手册D.监理实施细则E.程序文件【答案】 AD6

11、. 【问题】 下列关于建设工程费用的说法正确的是（）。A.竣工交付使用清理及竣工验收费属于建设单位经费B.建设期利息是在建设期内发生并计入固定资产的利息C.当整个车间负荷试运转的收入大于费用支出时，不需要再投入联合试运转费D.基本预备费是指在建设期内由于价格等变化引起投资增加而预留的费用E.铺底流动资金一般按流动资金的30计算【答案】 ABC7. 【问题】 下列属于监理在施工阶段进度控制的主要任务的是（）。A.审批承包人提交的施工组织设计和施工总进度计划B.适时发布开工令，并监督承包人尽快开工C.在施工过程中检查和监督进度计划的实施D.控制施工准备阶段的工作进度E.及时审核工程款支付申请表【答

12、案】 ABCD8. 【问题】 下列关于工程监理企业经营活动准则的表述中，正确的有（）。A.工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则B.工程监理企业应严格按照建设工程监理合同约定严格履行义务，不得无故或故意违背自己的承诺，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则C.工程监理企业不将不合格的建设工程.建筑材料.建筑构配件和设备按照合格签字，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则D.工程监理企业要做到“公平”，必须做到的条件之一就是要提高综合分析判断问题的能力E.实施建设工程监理，必须借助于先进的科学仪器才能做好监理工程，这体现了工程监理企业遵循“科学”原则【答

13、案】 CD9. 【问题】 关于交工验收阶段安全监理中路面修复作业的说法，错误的有（）。A.作业人员必须穿着有反光标志的红色工作装B.按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送D.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情E.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】 AB10. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，设计单位的安全责任包括（）。A.在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.采用新结构的建设工程，应当在设计中提出保障施工作业人员安全的措施建议C.审查危险性较大的专项施工方案是否符合强制性标准D.对

14、特殊结构的建设工程，应在设计文件中提出防范生产安全事故的指导意见E.审查监测方案是否符合设计要求【答案】 AB11. 【问题】 建设工程依次施工的特点包括( )。A.充分利用工作面施工B.资源无法均衡使用C.施工现场的组织较简单D.不利于提高劳动生产率E.不利于资源供应的组织【答案】 BCD12. 【问题】 标准总承包合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（ ）。A.专用合同条款B.通用合同条款C.技术标准和要求D.招标文件E.承包人建议书【答案】 AB13. 【问题】 施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。A.发包人提前占用工程导致承

15、包人费用增加B.法规变化引起的价格调整C.不利的物质条件D.不可抗力E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备【答案】 B14. 【问题】 （2021年真题）关于抵押权的说法，正确的有（）。A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同E.使用权不明的财产不得抵押【答案】 BCD15. 【问题】 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答

16、案】 ACD16. 【问题】 标准施工合同中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.项目经理任命书【答案】 ABD17. 【问题】 工程进度控制可以分为（）。A.业主进度控制B.政府进度控制C.承包人进度控制D.质量监督机构进度控制E.第三方进度控制【答案】 AC18. 【问题】 红黏土及膨胀土路基对不良填料改良处理，主要处理方式有（）。A.掺石灰改良处理B.掺石子改良处理C.掺混凝土改良处理D.掺水泥改良处理E.掺外加剂改良处理【答案】 AD19. 【问题】 下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）。A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写B.投

17、标总价应按工程项目总价表合计金额填写C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价D.其他项目按招标文件所列的价格计价E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】 ABCD20. 【问题】 公路工程施工过程中的组织方法很多，其基本方法可归纳为（）。A.顺序作业法B.平行作业法C.流水作业法D.交互作业法E.时间作业法【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。签订合同时，业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了30万元定金。业主与承包人双方在签订施工合同时对工程预付款、工

18、程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工15天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工10天。两次停工承包人都及时提出了工期和费用索赔申请，并提供了施工记录。问题：?1招标时对承包人的资质审查的内容有哪些?2定金与预付款有何区别?3监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么?4监理工程师对两次索赔申请应如何处理?【答案】1对承包人资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是证明合同的成立和

19、确保合同的履行；而预付款是解决承包人在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3监理工程师判定承包人索赔成立的条件：承包人受到了实际损失或损害；损失不是因承包人的过错造成；造成的损失也不是承包人应承担的风险；承包人在规定的索赔时限内提出索赔申请。4针对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物是不可预见的不利物质条件，为业主应承担的风险，工期和费用索赔理由成立，同时承包人及时提供了证据资料和索赔申请。针对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施

20、工机械故障造成工期和费用损失是承包人自己的责任。2. 某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，工程施工过程中发生如下事件：事件4：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。问题：5事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当？分别说明理由。【答案】5事件4中：（1）甲施工单位的做法不妥；理由：甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。（2）项目监理机构的做法妥当；理由：项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，应坚持进行剥离复验。3. 某地

21、方工程，发包人与承包人依据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡。其中土方填筑220万m3，单价为12元m3；砌石护坡10万m3，单价40元m3。合同规定：（1）工程量清单中单项工程量的变化超过20时按变更处理。（2）工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再砌石护坡。（3）发包人指定的采石场距工程现场10km，承包人的运输强度为500m3天。在土方施工中，由于以下事件引起停工：事件1：合同规定发包人移交施工现场的时间为当年的10月3日晚，由于发包人的原因，实际移交时间延误到10月8日晚。事件2：10月6日至10月15日工地连降大雨，属于

22、异常恶劣的气候条件，在降雨期间全部暂停施工。事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体工程施工暂停。土方填筑实际完成320万m3，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了1元m3；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。承包人填筑设备停产一天损失8000元，人工费7000元。事件4：在工程施工中，承包人在发包人指定的采石场开采了4万m3后，该采石场再无石料可采，监理工程师指示承包人自行寻找采石场。承包人另寻采石场发生合理费用5000元。新采石场距工程现场25km，经合同双方协商，石料运输距离每增1km，运费增加2元m3。采石场变更后，由于运距增加，承包人的

23、运输强度变为435m3天。【答案】问题1：应批准工期延期30天。（1）因天气原因、移交场地延误等原因（属于不可抗力和发包人应承担的停工责任）造成从10月3日晚至10月15日施工暂停，工期延误12天。（2）由于料场变化，运输能力不足，影响砌石护坡工程延长工期：60000/435-60000/500=18天。应批准工期延长：12+18=30（天）。问题2：土方填筑按原单价结算的工程量：220（1+20）=264（万m3）按新单价结算的工程量：320-264=56（万m3）土方填筑应结算的工程款：26412+56（12+1）=3896（万元）问题3：承包人应得到费用补偿：4. 某依法必须招标的工程，

24、建设单位采用公开招标方式选定施工单位，有A、B、C、D、E、F、G7家施工单位通过了资格预审。实施过程中发生如下事件:事件1:在设计评标委员会组成方案时，建设单位提出:评标委员会由7人组成;建设单位主要负责人作为评标委员会主任委员另指定建设单位的2位专家作为评标委员会成员，其余4位评标专家从依法建立的专家库中随机抽取。事件2:施工招标文件规定，9月17日上午9:00开标，投标保证金为75万元。开标时经核查发现:D单位的投标保证金分两次交纳，分别是9月16日交纳70万元，9月17日9:05交纳5万元;F单位投标文件的密封破损，G单位委托代理人的授权委托书未经法定代表人签章。事件3:开标后，B单位

25、向招标人递交了投标报价修正函，将原投标报价降低265.32万元。招标人接收后要求评标委员会据此评标。事件4:开工前，施工单位向建设单位报送了工程开工报审表及相关资料。项目监理机构审查后认为:征地拆迁工作满足工程进度需要;施工单位现场管理及施工人员已到位，现场质量、安全生产管理体系已建立，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。但因其他开工条件尚不具备，总监理工程师未签发工程开工令。问题:1.针对事件1，指出建设单位所提要求的不妥之处，说明理由。2.事件2中，分别指出D单位、F单位和G单位的投标文件是否有效?说明理由。3.指出事件3中的不妥之处，说明理由。4.指出事件4中的不妥之处，写出正确做

26、法。5.针对事件4，根据建设工程监理规范，该工程还应具备哪些条件，总监理工程师方可签发工程开工令。【答案】1.主要考核考生对评标委员会组成要求的掌握程度。(1)建设单位主要负责人作为评标委员会主任委员不妥，理由:评标委员会主任委员应由评标委员会专家选举产生，不应由建设单位指定。(2)另指定两位建设单位专家参加评标委员会不妥;理由：从评标专家库中随机抽取的专家人数不足评标委员总数的2/3，即建设单位专家人数超过评标委员总数的1/3。2.主要考核考生对投标文件有效性判断的掌握程度。(1)D单位投标文件无效；理由：投标截止时间前未足额交纳投标保证金。(2)F单位投标文件无效；理由：投标文件应密封完整

27、，不得破损。(3)G单位投标文件无效；理由：委托代理人的授权委托书应由法定代表人签章。3.主要考核考生对招标投标法招标投标法实施条例相关内容的掌握程度。(1)开标后投标人递交(招标人接收)报价修正函不妥;理由:开标后招标人不应接收投标人的报价修正函。(2)招标人要求根据开标后递交的报价修正函评标不妥;理由:开标后递交的报价修正函无效，不应作为评标依据。4.主要考核考生对建设工程监理规范开工报审程序内容的掌握程度。施工单位向建设单位报送工程开工报审表及相关资料不妥;正确做法:施工单位应向项目监理机构报送开工报审表及相关资料。5.主要考核考生对建设工程监理规范开工条件审核内容的掌握程度。工程还应具备的条件有:压卷，5. 一、某建筑群共有6个单元，一个单元的施工过程和施工时间见表：组织流水施工并计算工期。【答案】（1）m=6，t挖=12，t垫=12，t混凝土=18，t基=12，t回=6（2）确定流水步距，K=流水节拍的最大公约数，K=6（3）确定各施工过程需要的作业队组数