2022年陕西省一级建造师通关提分卷.docx

《2022年陕西省一级建造师通关提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年陕西省一级建造师通关提分卷.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是（ ）。 （2015）A.明确质量控制的重点对象B.编制测量控制方案C.建立施工现场计量管理的规章制度D.正确安装设置施工机械设备【答案】 A2. 【问题】 通航安全水上水下施工作业管理的主管机关是（ ）。A.中华人民共和国建设部B.中华人民共和国渔业部C.中华人民共和国海洋局D.中华人民共和国海事局【答案】 D3. 【问题】 某施工企业承接了“一带一路”的国际项目，但缺乏具备国际工程施工经验的管理人员和施工人员，这类风险属于建设工程风险类型中的（

2、）。A.经济与管理风险B.组织风险C.工程环境风险D.技术风险【答案】 B4. 【问题】 项目人力资源管理的目的是（）。2014A.提高员工的业务水平B.建立广泛的人际关系C.降低项目的人力成本D.调动所有项目参与人的积极性【答案】 D5. 【问题】 施工企业A与某租赁公司于2009年5月签订一份3年期的融资租赁合同，合同中规定A企业在承租期满时可以支付较低的金额获得该设备的所有权，则在2009年6月时，该项设备属于A企业的（ ）。A.资产B.负债C.所有者权益D.长期借款【答案】 A6. 【问题】 下列不属于引进技术进口设备其他费的是（ ）A.担保费B.出国人员费用C.进口设备检验鉴定费D.

3、进口设备检验试验费【答案】 D7. 【问题】 某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找正的紧前工序是（）。A.第二段找正B.第一、二段段间环焊组对焊接C.第二、三段段间环焊组对焊接D.紧固地脚螺栓【答案】 B8. 【问题】 某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工作失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，施工企业对该项目经理的处理方式是（）。A. 追究法律责任B. 吊销其建造师资格证书C. 追究社会责任D. 追究经济责任【答案】 D9. 【问题】 承包人以欺诈、胁迫的手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求（ ）变更或者

4、撤销。A.建设行政主管部门B.仲裁机构或建设行政主管部门C.人民法院或建设行政主管部门D.人民法院或仲裁机构【答案】 D10. 【问题】 下列关于财务会计的特点的描述中，不正确的是（ ）。A.提供的信息侧重于过去信息B.主要为内部利害关系人服务C.财务会计包括确认、计量和报告三个环节D.以货币作为主要计量尺度【答案】 B11. 【问题】 某施工企业于2007年3月10日取得安全生产许可证，则该证至（ ）到期。A. 2009年3月10日B. 2010年3月10日C. 2011年3月10日D. 2012年3月10日【答案】 B12. 【问题】 关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是（）。A

5、.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的 B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的 C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的 D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主编制的【答案】 A13. 【问题】 建设投资可以分为静态投资和动态投资部分，下列项目属于动态投资的是（ ）。A. 建筑安装工程费B. 设备工器具购置费C. 基本预备费D. 涨价预备费【答案】 D14. 【问题】 在软基上的防波堤工程中，将土工织物铺设于软基上，可以减少堤基的差异沉降和侧向位移，是应用了土工织物的（ ）。A.加筋作用B.反滤功能C.防护功能D.隔离功能【答案】 A15.

6、 【问题】 某施工企业按 3/10、n/30 的条件购入钢材 50 万元，企业在第 30 天支付了全部货款 50万元，那么该企业放弃现金折扣的成本为（ ）。A.2.00% B.55.67%C.2.04% D.11.11%【答案】 B16. 【问题】 下列属于职业健康安全管理体系一级要素的是（ ）。A.协商和沟通B.实施和运行C.结构和职责D.职业健康安全管理方案【答案】 B17. 【问题】 根据我国保险制度，关于建设工程第三者责任险的说法，正确的是（）。A.被保险人是项目法人和承包人B.被保险人是项目法人和承包人意外的第三人C.赔偿范围包括承包商在工地的财产损失D.赔偿范围包括承包商在现场从事

7、与工作有关的职工伤亡【答案】 A18. 【问题】 关于建设工程合同订立程序的说法，正确的是（）。A.招标人通过媒体发布招标公告，称为承诺 B.招标人向符合条件的投标人发出招标文件，称为要约邀请 C.投标人向招标人提交投标文件，称为承诺 D.招标人向中标人发出中标通知书，称为要约邀请【答案】 B19. 【问题】 多孔砖砌体基础施工采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过（）mm。A.700B.600C.550D.500【答案】 D20. 【问题】 沉井本身就是基础的组成部分，在下沉过程中起着（ ）作用。A.挡土和防水的临时围堰B.承载和防水的临时围堰C.挡土和承载D.承载和围挡【答案】 A二 , 多选

8、题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 造成设备无形磨损的原因有（ ）。A.通货膨胀导致货币贬值B.自然力作用使设备产生磨损C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备D.设备使用过程中的磨损、变形E.社会劳动生产率水平提高使同类设备的在生产价值降低【答案】 C2. 【问题】 下列不得申请水利安全生产标准化评审的单位有（ ）。A.水利水电施工企业在评审期内发生较大及以上生产安全事故B.水利水电施工企业在评审期内存在非法违法生产经营建设行为C.水利工程项目法人所管辖的建设项目重大事故隐患未治理达到安全生产要求D.水利工程管理单位在评审期内发生直接经济损失50万元的生产

9、安全事故E.水利工程管理单位在评审期内发生造成重伤2人的生产安全事故【答案】 ABC3. 【问题】 施工成本可以按成本构成分解为人工费，材料费和（ ）等。A. 措施项目费B. 暂估价C. 施工机械使用费D. 规费E. 企业管理费【答案】 AC4. 【问题】 下列指标中，属于项目部施工成本考核的有( )。A.施工成本降低额B.施工成本降低率C.施工生产总成本D.劳动力不均衡系数E.生产能力利用率【答案】 AB5. 【问题】 关于施工过程水污染预防措施的说法，正确的是（ ）（2015）A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填。B.施工现场搅拌站废水经沉淀池沉淀合格后也不能用于工地洒水降尘C.现制水磨石的

10、污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理E.化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放【答案】 ACD6. 【问题】 在建设工程项目实施阶段的策划工作中，对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括（ ）。A.项目功能分解B.编制项目总投资规划和投资目标论证C.编制项目建设总进度规划D.确定项目质量目标E.确定项目建设的规模和标准【答案】 ABCD7. 【问题】 机场目视助航灯光系统质量控制资料有（）。A.设备、设施的测量定位记录B.泊位系统调试记录C.各类灯具的角度调整记录D.隐蔽工程记录E.电源系统调试记录【答案】 ACD8. 【问题】 财务报表是对企业（ ）的

11、结构性描述。A.财务状况B.资产报告C.经营成果D.负债报告E.现金流量【答案】 AC9. 【问题】 人工铺轨作业内容有（ ）。A.捡配钢轨B.挂线散枕C.排摆轨枕D.轨排组装E.钢轨划印【答案】 ABC10. 【问题】 根据建设工程质量管理条例）,工程监理单位不得与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位【答案】 AD11. 【问题】 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。A.应急救援人员B.单位主要负责

12、人C.项目负责人D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案】 BCD12. 【问题】 钙极惰性气体保护焊机的应用范围包括（ ）A.应用于会属材料种类多B.适用一定的接头厚度范围C.应用于金属材料种类少D.适用各种焊接位置E.可用于焊接自动化【答案】 ABD13. 【问题】 关于站场照明设备安装要求的说法，正确的有（ ）。A.照明设备的布置不能影响信号瞭望和技术作业B.沿直线组立的灯柱偏离直线不应大于100mmC.站台地面灯柱高差不应超过20mmD.导线穿入、穿出柱体处应做绝缘防磨损处理E.设在停车场附近的灯塔下部宜设防护设施【答案】 ACD14. 【问题】 用挣值法控制项目成本时，要运用到（

13、）项的成本值进行分析。A.已完成工作的计划成本B.已完成工作的预算成本C.计划完成工作的预算成本D.计划完成工作的实际成本E.已完成工作的实际成本【答案】 BC15. 【问题】 采用趋势分析法对不同时期财务指标比较的方法有（ ）。A.定基指数B.循环指数C.环比指数D.固定指数E.等比指数【答案】 AC16. 【问题】 下列测量管道的安装，正确的有（）。A.测量管道水平敷设时，有1:101:100的坡度B.在管道的集气处安装排气装置，在集液处安装排液装置C.测量管道与工艺管道距离不得小于150mmD.测量管道与高温设备连接应采取热膨胀补偿措施E.薄壁测量管道严禁使用钢印作标识【答案】 ABD1

14、7. 【问题】 与 GSM 相比，CDMA 的优点有（ ）。A.系统容量大 B.频带利用率较低，但频率规划灵活 C.可以采用频分多址方式和时分多址方式 D.手机备用时间长 E.通信质量更佳【答案】 AD18. 【问题】 下列质量检验项目中，属于支座施工质量检验主控项目的有（）。A.支座顶面高程 B.支座垫石顶面高程 C.盖梁顶面高程 D.支座与垫石的密贴程度 E.支座进场检验【答案】 BD19. 【问题】 为评价和优化施工成本计划，通常的施工成本计划指标有()。A.数量指标B.质量指标C.经济指标D.效益指标E.利润指标【答案】 ABD20. 【问题】 可视企业质量控制的需要制定，不作统一规定

15、的程序文件有（ ）。A.内部审核程序文件B.生产过程程序文件C.监督过程程序文件D.服务过程程序文件E.文件控制程序文件【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某综合楼项目位于市区，实行施工总承包。在施工过程中，发生如下事件：事件1：施工单位根据现场的用水情况确定了供水系统，包括取水位置、取水设施等内容，主要供水管线施工单位采用线形布置，在供水管线穿路处套以PVC管材并埋入距路面0.5m处。事件2：当地建设行政主管部门对施工现场突击检查发现：雨水、污水直接排入市政污水管网；现场施工食堂及炊事人员未办理相关证件，而且粮食直接堆放在制作间的地面上。事件3：打桩作业开始前，建设

16、单位要求项目经理部从文明施工和环境保护的角度出发，做好各项准备工作，以防止噪声扰民。事件4：施工方为100名工人准备了6间宿舍。室内净高2.4m，床铺之间的通道宽1.2m。监理要求施工单位整改，项目部于是将部分工人安排在该正在施工的项目一层。问题：1.事件1中，请补充供水系统内容；指出不妥之处，并给出正确做法。2.事件2中，针对检查中发现的问题，给出整改措施。3.事件3中，按照规定，打桩作业开始前项目经理部应做好哪些准备工作？4.事件4中，指出不妥之处，并给出正确做法。【答案】1.（1）净水设施、贮水装置、输水管、配水管管网、末端配置。（2）事件1中不妥之处有：主要供水管线采用线形布置不妥。正

17、确做法为，主要供水管线应采用环形布置。供水管线穿路处套以PVC管材并埋入距路面0.5m处不妥。正确做法为：供水管线穿路处应套以铁管，并埋入地下0.6m处，以防重压。2.（1）污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网；雨水排入市政雨水管网。（2）现场食堂必须办理卫生许可证；炊事人员必须持身体健康证上岗。（3）食堂应设置独立的制作间与储藏间，且粮食存放台距离墙面与地面均不小于0.2m。3.项目经理部应按规定报告批准；将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向有关的居民和单位通报说明，取得协作和配合；对施工机械的噪声与振动扰民，应有相应的措施予以控制。4.事件4中的不妥之处有：施工方为100名

18、工人准备6间宿舍不妥。正确做法为，每间宿舍的居住人员不能超过16人，所以100名工人至少准备7间宿舍。室内净高2.4m不妥。2. 某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号T在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报

19、了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。4针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案?应包括哪些内容?【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机1人操作，要求必须

20、是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最陕方式，1h内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24h内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：根据事故等级由不同的地方人民政府组织同事故发生地劳动部门、公安

21、部门、人民检察院、工会人员组成事故调查组进行调查必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。4针对本次事故项目部应该编制本项目施工期间项目的综合安全事故应急救援预案和提升运输事故专项预案。综合预案内容包括：适用范围，说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别；事故风险描述；应急响应，针对事故危害程度、影响范围和生产经营单位控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则；应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序；处置措施，针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，保障措施，明确应急响应的人力资源，包括应急专家、专业

22、应急队伍、兼职应急队伍等。专项预案内容包括：可能发生的提升运输事故的风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等；根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责；事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援；针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。3. 某引水枢纽工程主要由重力坝和节制闸组成，其中主坝坝高110.8m，年引水量1.6亿m3，节制共6孔，单孔净宽6m，最大泄洪流量550m3/s。该枢纽工程在施工期间发生如下事件：事件一：为方便施工导流和安全度汛，

23、工程施工采用一次拦断河床围堰导流，围堰采用土石结构。截流闭气后，施工单位进行基坑排水清淤。初期排水过程中，发生围堰边坡坍塌事故，施工单位通过调整排水流量，避免事故再次发生。问题：指出事件一中初期排水排水量的组成。发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是什么？【答案】1.初期排水总量：应按围堰闭气后的基坑积水量、抽水过程中围堰及地基渗水量、堰身及基坑覆盖层中的含水量，以及可能的降水量等组成计算。发生围堰边坡坍塌事故的主要原因：基坑初期抽水强度不当，没有正确控制基坑水位下降速度，导致基坑边坡因渗透压力过大，造成边坡失稳产生塌坡事故。4. 背景资料某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏

24、土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3（含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同舰定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：（1）抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d（2002年7月1日7月28日）；（2）抛筑围堰时，业主供料延误7d（2002年7月30日8月5日）；（3）开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用

25、功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元，但仍使工期延误10d；（4）在用8m3/h抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标【答案】（1）村民阻挠施工导致停工28d属业主责任，可索赔工期；（2）业主供料不及时，延误工期7d，合同规定属业主责任，可索赔工期；（3）施工单位因为用船紧张，挖泥船进场推迟，换用大功率船，尽管经监理同意，但由于是施工单位自己的原因，所延误的10d工期不能获得索赔。依题意28d与7d不重复，可获得的工期索赔总计为28+7=35d。5. 某高校新建教学楼工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽

26、的地下管沟工程重新挖开进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次挖开检查。经总监理工程师调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2d、复验后重新恢复造成工期延误6d的两份工期索赔。事件二：因学校开学在即，建设单位要求施工单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工单位对此做法提出异议。事件三：工程验收前，相关单位对一间240的公共教室选取4个监测点，进行了室内环境污染物浓度的检测，其中两个主要指标的检测数据如下：事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测结果不达标，

27、整改后再次检测达到相关要求。【问题1】事件一中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理？说明理由。并分别判断两份工期索赔是否成立。【问题2】事件二中，施工单位提出异议是否合理？并说明理由。根据民用建筑工程室内环境污染控制规范，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？【问题3】事件三中，该房间监测点的选区数量是否合理？说明理由。该房间两个主要指标的报告监测值为多少？分别判断该两项检测指标是否合格？【问题4】事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?【答案】【答案1】（1）不合理；理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭

28、开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。（2）工期索赔2d不成立；工期索赔6d成立。【答案2】（1）合理。理由：室内环境质量验收应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。（2）室内环境污染物浓度检测项目有：甲醛、氨、苯、氡、TVOC。【答案3】选取点数合理。理由：100S500，检测点数3处，因此选取4处合理。甲醛：（0.08+0.06+0.05+0.05）/4=0.06mg/m3；氨：（0.02+0.15+0.15+0.14）/4=0.16mg/m3；学校教室属于I类建筑。甲醛浓度应该0.08，氨浓度应该0.2，所以这两项检测指标合格。【答案4】室内环境污染物浓度再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间和原不合格房间。再次检测全部合格后方可验收合格。