2022年河南省监理工程师通关提分题75.docx

《2022年河南省监理工程师通关提分题75.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河南省监理工程师通关提分题75.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（ ）。 A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】 A2. 【问题】 项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理

2、员【答案】 C3. 【问题】 在工程设计过程中，工程监理单位应依据( )要求审查各专业、各阶段设计进度计划。A.设计合同及建设单位要求B.设计任务书及项目总体计划C.设计合同及项目总体计划D.建设单位要求及项目总体计划【答案】 C4. 【问题】 （）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】 A5. 【问题】 定金不得超过主合同标的额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】 A6. 【问题】 建设工程监理的作用是()A.促使承建单位保证建设工程质量和使用安全B.有利于实现建设工程社会效益最大化C.依靠

3、自律机制规范工程建设参与各方的建设行为D.从产品生产者的角度对建设生产过程实施管理【答案】 A7. 【问题】 在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3【答案】 D8. 【问题】 （2019年真题）下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（ ）A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C9. 【问题】 具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项

4、目，是采用（ ）进行评标。A.最低投标价法B.综合评标法C.最高投标价法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】 A10. 【问题】 对环境有重大影响的规划实施后，（ ）应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.编制机关【答案】 D11. 【问题】 根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案

5、】 C12. 【问题】 某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440【答案】 D13. 【问题】 下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是（）。A.建设单位的名称和地址B.招标项目的性质C.招标项目的实施地点D.投标邀请函【答案】 D14. 【问题】 为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制

6、动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】 A15. 【问题】 为发挥路面的功能，保证汽车安全和经济地行驶，即路面表面应具有和保持一定的（），使汽车在高速行驶中需要紧急制动时不致因路滑而产生侧向或超长的纵向滑移，乃至冲撞事故。A.粗糙度B.光滑度C.坡度D.强度【答案】 A16. 【问题】 高速公路、一级公路上路床的压实度不得小于（）。A.90%B.93%C.96%D.98%【答案】 C17. 【问题】 建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的()措施。A.合同B.组织C.技术D.经济【答案】

7、B18. 【问题】 合同解除后，合同中的()条款仍然有效。A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约【答案】 A19. 【问题】 某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应()。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】 D20. 【问题】 通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【答

8、案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 注册监理工程师从事执业活动时享有的权利有（）。A.使用注册监理工程师称谓B.执行技术标准、规范和规程C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.对侵犯本人权利的行为进行申诉E.保守在执业中知悉的商业秘密【答案】 ACD2. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013的规定，关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招

9、标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】 ABD3. 【问题】 根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。A.工厂的半成品B.正在建造的船舶C.以招标方式取得的荒地的土地承包经营权D.学校的校办企业E.农作物及其所附着土地的使用权【答案】 ABCD4. 【问题】 高速公路路面工程中，以下部位需要撒铺黏层油的是（）。A.中面层与下面层之间B.路缘石的侧面C.雨水进水口的侧面D.检查井等的侧面E.上面层上面【答案】 ABCD5. 【问题】 对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A.澄

10、清发给所有投标人B.澄清不说明问题的来源C.对于规定时间后提出的澄清请求不予回复D.投标预备会后拒绝向所有投标人发送澄清E.澄清发出的时间距投标截止日期不足 15 天的，延长投标截止日期【答案】 ABC6. 【问题】 流水施工的主要参数可划分为三类，即（）。A.工艺参数B.空间参数C.组织参数D.时间参数E.效率参数【答案】 ABD7. 【问题】 （2017年真题）关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有（ ）。A.监理单位之间的配合需建设单位协调B.监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理C.建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调D.各家监理单位各负其责E.建设

11、单位合同管理工作较为容易【答案】 ACD8. 【问题】 （2020年真题）建设单位在选择监理招标方式时，应重点考虑的因素有（）。A.有关必须招标项目的法律法规规定B.工程项目的特点C.工程项目的工程量D.监理单位的选择空间E.工程实施的紧迫程度【答案】 ABD9. 【问题】 根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有( )。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【答案】 ACD10.

12、 【问题】 工程设计招标中，审查投标人资格时，不属于能力审查的内容有（）。A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.各类设计人员的专业覆盖面D.各级职称人员的年龄比例E.同类工程设计经验【答案】 ABD11. 【问题】 概算总投资分为四部分，应列入第四部分项目概算总投资中的几项费用包括（ ）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预备费D.建设期利息E.铺底流动资金【答案】 D12. 【问题】 下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。A.逾期送送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的【答案】 AD13. 【问题

13、】 以下有关争端裁决的说法，正确的是（）。A.DAAB应当由具有适当资格的三人组成B.DAAB成员不得与业主、承包商及工程师有利害关系C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金D.DAAB应在收到委托事项后28天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定E.DAAB的裁决对双方都有约束力【答案】 BC14. 【问题】 根据标准设计招标文件中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（ ）。A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注的质量标准不

14、符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】 BC15. 【问题】 建设工程监理文件资料移交应符合的要求包括（）。A.列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3 个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件档案）B.停建.缓建工程的监理文件资料，暂由建设单位保管C.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字.盖章后交接D.对改建.扩建和维修工程，由建设单位修改.补充和完善监理文件资料E.建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件档案），

15、办理移交手续【答案】 ABC16. 【问题】 在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。A.被保险人自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金E.保险人给付各项保险金之和不超过保险金额【答案】 C17. 【问题】 项目监理机构需要对工程的关

16、键部位等进行旁站监督，下列关于旁站人员主要职责的有（）。A.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种持证上岗情况B.在现场监督关键部位、关键工序的施工执行情况C.核查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告D.做好旁站记录，保存旁站监理原始资料E.检查施工现场管理人员是否到位【答案】 ABCD18. 【问题】 根据招标投标法实施条例，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标 的情形有（ ）。A.工期较长的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D.需要采用两阶段招标的E.实施工程总承包的【答案】 BC19. 【问题】 下

17、列属于发包人的违约责任的是（）。A.审批工程延误B.发包人延误支付定金C.设计错误D.设计人员受不可抗力影响延误完成E.设计工作暂停【答案】 AB20. 【问题】 下列选项属于核查施工单位特种人员持证上岗情况的核查要点有（）。A.特种作业人员种类B.设备操作规程制订情况C.核查特种作业人员证件合规性D.核查安全培训教育及考核情况E.检查施工单位特种作业人员台账更新情况【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某公路工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求，提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。共有5家施工单位参加了投标。第1家施工单位于200

18、8年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由当地交通局主持召开。第5家施工单位于开标前向建设单位要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过评标定标建设单位最终确定第3家施工单位中标。建设单位与中标的施工单位按规定签订了施工合同。该公路工程在施工过程中发生了以下事件：事件1:因建设单位拆迁工作拖延，导致施工单位A项工作延误了2天，并造成人工窝工6个工日。事件2:施工单位与机械设备租赁商约定,C工作施工用的某机械由出租方提供。但因出租方原因该机械未能按计划进场,造成施工单位C工作延误2天和人工窝工8个工日。.事件3:因建设单位提出设计变更，导致施工单位E工作延误4天，增加人工14个工日，

19、其他费用增加9000元。事件4:因建设单位提供的材料出现质量缺陷，导致施工单位H工作延误2天，增加人工8个工日，并使F工作延误1天，并造成人工窝工20个工日。上述事件中,A、C、H三项工作均为关键工作，其余工作均为非关键工作,并均有足够的机动时间。问题:1.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间是否符合规定？对其投标文件会产生什么影响？为什么？3.第5家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？4.施工单位能否就上述每项事件向建设单位提出工程延期和费用索赔？请说明理由。【答案】1.上述招标投标过程中的不妥之处有：（1）开标会由

20、交通局主持召开不妥。因为根据相关法律规定，开标应由招标人（建设单位）主持。（2）2008年6月3日开标不妥。因为根据相关法律规定，开标时间与提交投标文件的截止时间相同，即应在2008年5月30日开标。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间不符合规定。由于提交投标保证金的时间比规定时间迟了3天，该投标文件将被拒收，作废标处理。因为根据相关法律规定，投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。3.第5家施工单位在开标前撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标保证金是对投标的担保，不按规定提交投标文件或在开标前撤回投标文件的,招标人依法没收投标保证金，不予退还4.（

21、1）事件1:可以向建设单位提出工程延期和费用索赔的要求。因为这属于建设单位没有按合同约定及时履行义务，属违约行为，且A工作为关键工作。（2）事件2:不能向建设单位提出工程延期和费用索赔。因为这属于施工单位自己应承担的风险责任，与建设单位无关。（3）事件3:可以向建设单位提出费用索赔，但不能提出工程延期。因为这属于建设单位应承担的事项，但E工作为非关键工作且有足够的机动时间，所以可以提出费用索赔，但不能提出工程延期。（4）事件4:H工作延误的时间和造成的经济损失可以提出工程延期和费用索赔;F工作延误的时间不能提出工程延期，造成的经济损失可以提出费用索赔。因为这属于建设单位没有按合同约定提供合格材

22、料，属违约行为，但H为关键工作，F为非关键工作。5.施工单位可得到的合理费用索赔有事件1、事件3、事件4。（1）事件1:窝工费:615=90（元）2. 某混凝土重力坝工程采用公开招标方式进行施工招标，有A、B、C、D、E五家投标人参加投标。采用资格后审，五家投标人初步审查均通过，进人详细评审阶段。【事件】详细评审采用两阶段评标法评标，招标文件规定采用经评审的合理低价法进行评标，具体的评标标准如下：1.第一阶段评技术标技术标共计100分，其中施工方案60分，总工期10分，工程质量10分，项目班子10分，企业信誉10分。技术标各项内容的得分，为七名评委评分中去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数

23、。技术标合计得分不满75分者，不再进人商务标的评审。施工方案评分的汇总表、各投标人总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表见下表。施工方案评分汇总表总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表【答案】问题1:(1)计算各投标人施工方案的得分，见下表。施工方案得分计算表(2)计算各投标人技术标的得分，见下表。技术标得分计算表问题2:由于所有投标人的技术标均超过75分，故均可进人商务标评审。计算合理低价：(1)技术标得分最高的报价占30%权重：投标人A的技术标得分最高，其报价为12548万元，这部分权重值为1254830%=3764.4(万元）。(2)技术标得分次高的报价占20%权重：投标

24、人B的技术标得分次高，其报价为13546万元，这部分权重值为1354620%=2709.2(万元)。3. 某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件：事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：投资控制：组织协调设计方案优化；处理费用索赔；审查工程概算；处理工程价款变更；进行工程计量。进度控制：审查施工进度计划；主持召开进度协调会；跟踪检查施工进度；检查工程投入物的质量；审批工程延期。质量控制：审查分包单位资质；原材料见证取样；确定设计质量标准；审查施工组织设计；审核工程结算书。事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：主持编制项

25、目监理规划；审批项目监理实施细则；审查和处理工程变更；调解合同争议；调换不称职监理人员。事件3：该项目监理规划内容包括：工程项目概况；监理工作范围；监理单位的经营目标；监理工作依据；项目监理机构人员岗位职责；监理单位的权利和义务；工程质量控制；监理工作制度；工程造价控制；工程项目实施的组织；?监理工作设施；?施工单位需配合监理工作的事宜。事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位。会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及

26、时采取措施并按有关程序进行了处理。1、指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。2、指出事件2中的不妥之处，说明理由。3、指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据建设工程监理规范，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。4、指出事件4中的不妥之处，说明理由。【答案】1.事件1所列监理目标控制工作不妥之处：（1）投资控制：1）“组织协调设计方案优化”不妥，因属于设计阶段投资控制工作；2）“审查工程概算”不妥，因属于设计阶段投资控制工作。（2）进度控制：“检查工程投入物的质量”不妥，因属于施工阶段质量控制工作。（3）质量控制：1）“确定设计质量标准”不妥，因属于设计阶段质量控制工作

27、；2）“审核工程结算书”不妥，因属于施工阶段投资控制工作。2.事件2中，总监理工程师不应将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）主持编制项目监理规划；（2）审批项目监理实施细则；（3）调解合同争议；（4）调换不称职监理人员。4. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：一批工程材料进场后，施工单位审查了材料供应商提供的质量证明文件，并按规定进行了检验，确认材料合格后，施工单位项目技术负责人在工程材料、构配件、设备报审表中签署意见后，连同质量证明文件一起报送项目监理机构审查。事件2：工程开工后不久，施工项目经理与施工单位解除劳动合同后离职，致使施工现场的实际管理工作由项目副经理负责。事件3：项目

28、监理机构巡视人员在巡视过程中发现施工单位完成的室内隔墙存在质量缺陷，要求施工单位暂停该部位施工，并进行质量缺陷调查。事件4：施工单位编制了高大模板工程的专项施工方案，并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施。施工过程中，专业监理工程师巡视发现，施工单位未按专项施工方案组织施工，且存在安全事故隐患，便立刻报告了总监理工程师。总监理工程师随即与施工单位进行沟通，施工单位解释：为保证施工工期，调整了原专项施工方案中确定的施工顺序，保证不存在安全问题。总监理工程师现场察看后认可施工单位的解释，故未要求施工单位采取整改措施。结果，由上述隐患导致发生了安全事故。

29、【问题】1.指出事件1中施工单位的不妥之处，写出正确做法。2.针对事件2，项目监理机构和建设单位应如何处置？3.事件3中，项目监理机构做法是否正确，为什么？4.指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.事件1中不妥之处：施工单位技术负责人在工程材料、构配件、设备报审表中签署意见后，连同质量证明文件一起报送项目监理机构审查。正确做法：施工单位采购的材料到货验收后，还应有施工单位自检合格证明资料。应由项目经理在工程材料、构配件、设备报审表中签字，施工项目经理部盖章，并连同工程材料、构配件、设备清单、质量证明文件、自检结果作为附件报送项目监理机构。2.（1）项目监理机构签发监理通知单，要求施

30、工单位重新委派项目经理并报建设单位；（2）建设单位同意，则办理相关变更手续；建设单位不同意，应通知项目监理机构，要求施工单位重新委派项目经理。3.项目监理机构做法不正确，不应当要求施工单位暂停施工，存在质量缺陷应当签发监理通知单，要求施工单位整改。4.不妥之处1：施工单位编制了高大模板工程的专项施工方案，并组织专家论证、审核后报送项目监理机构审批。总监理工程师审核签字后即交由施工单位实施不妥。正确做法：专项施工方案应当报送施工单位技术部门，组织专家论证、审查，并经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查。项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后

31、报建设单位。不妥之处2：总监理工程师与施工单位进行沟通不妥。正确做法：项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。不妥之处3：总监理工程师未要求施工单位采取整改措施不妥。正确做法：专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。即施工单位修改方案后应当报送施工单位技术部门，再次经过专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字后，才

32、能报送项目监理机构审查。项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。专项施工方案经过重新审查后，方可继续施工。5. 某建设工程项目，于2015年4月11日开工，在开工后约定的时间内，承包单位将编制好的施工组织设计报送建设单位，建设单位在约定的时间内，委派总监理工程师负责审核，总监理工程师组织专业监理工程师审查，将审定满足要求的施工组织设计报送当地建设行政主管部门备案。在施工过程中，承包单位提出施工组织设计改进方案，经建设单位技术负责人审查批准后，进行实施改进方案。问题：上述内容中有哪些不妥之处？正确做法是什么？【答案】答案：上述内容中的不妥之处和正确做法具体分析如下：（1）不妥之处：在开工后约定的时间内，报送施工组织设计。正确做法：在开工前报送施工组织设计。（2）不妥之处：承包单位将编制好的施工组织设计报送建设单位。正确做法：应报送项目监理机构。（3）不妥之处：建设单位委派总监理工程师负责审核。正确做法：不需建设单位委派。（4）不妥之处：将审定后的施工组织设计报送当地建设行政主管部门备案。正确做法：将审定后的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。（5）不妥之处：施工组织设计改进方案经建设单位技术负责人审查批准后实施。正确做法：施工组织设计改进方案应由项目监理机构负责审查。