2022年江西省二级建造师提升提分题.docx

《2022年江西省二级建造师提升提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江西省二级建造师提升提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2019年真题）下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（ ）。A.阳极可采用水平式安装B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上D.每个裝置中应至少有两根电缆与管道连接【答案】 C2. 【问题】 （2015年真题）下列针对保修期限的合同条款中，不符合法律规定的是（ ）。A.装修工程为2年B.屋面防水工程为8年C.墙体保温工程为2年D.供热系统为2个采暖期【答案】 C3. 【问题】 （2015年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是( )。A

2、.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【答案】 A4. 【问题】 （2017年真题）根据水利工程工程量清单计价规范（GB 50501-2007），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）。A.植被清理费B.场地平整费C.施工超挖费D.测量放样费【答案】 B5. 【问题】 （2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反劳动法中关于劳动保护规定的是( )。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作

3、业【答案】 A6. 【问题】 （2014年真题）发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是( )。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】 A7. 【问题】 简支梁桥的质量控制关键点不包括（ ）。A.拱肋拱轴线的控制B.预拱度的控制C.梁板之间现浇带混凝土质量控制D.支座预埋件的位置控制【答案】 A8. 【问题】 沥青混凝土路面施工质量控制关键点不包含（ ）。A.沥青材料的检查与试验B.沥青混凝土的拌和、运输及摊铺温度控制C.沥

4、青混凝土施工机械设备配置与压实方案D.沥青混凝土摊铺厚度及水灰比的控制【答案】 D9. 【问题】 直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，其是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费、( )和施工措施费等。A.施工机械安拆费B.施工机具使用费C.燃料动力费D.施工机械场外运费【答案】 B10. 【问题】 （2021年5月真题）能够重复使用、可塑性好、容易封堵各种不规则形状孔洞的防火堵料是（ ）。A.无机防火堵料B.有机防火堵料C.防火包D.防火板【答案】 B11. 【问题】 影响混凝土和易性的最主要因素是（）。A.石子B.砂子C.水泥D.单位体积用水量

5、【答案】 D12. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程项目管理规范，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。A.施工组织设计B.施工总体规划C.工程承包合同D.项目管理目标责任书【答案】 D13. 【问题】 下列情况中应在沥青面层下铺筑封层的是（ ）。A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层B.旧沥青路面层上加铺沥青层C.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面D.位于多雨地区且沥青面层空隙较大【答案】 D14. 【问题】 下列关于填石路基填筑说法错误是（ ）。 A.崩解性岩石不得直接用于路堤填料 B.盐化岩石等不得直接用于路堤填筑 C.在填石路堤顶面与细料

6、土填土层间应按设计要求设封层 D.孔隙率的检测应采用水袋法进行【答案】 C15. 【问题】 （2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是( )。A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】 A16. 【问题】 关于土方路基施工程序说法，正确的是（）。A.施工准备填前基底处理基底检测填料分层填筑平地机整平推土机摊平碾压检测检查签证路基整修成型B

7、.施工准备填前基底处理基底检测填料分层填筑推土机摊平平地机整平检查签证检测碾压路基整修成型C.施工准备基底检测填前基底处理填料分层填筑推土机摊平平地机整平碾压检测路基整修成型检查签证D.施工准备填前基底处理基底检测填料分层填筑推土机摊平平地机整平碾压检测检查签证路基整修成型【答案】 D17. 【问题】 拌合型改性乳化沥青适用于（）。A.粘层B.封层C.桥面防水粘结层D.改性稀浆封层【答案】 D18. 【问题】 （2021年第2批真题）根据民法典，下列合同的免责条款中，无效的是( )。A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款C.因不可抗力造成对方财产损失的

8、免责条款D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】 A19. 【问题】 （2020年12月真题）关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是( )。A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内【答案】 B20. 【问题】 （2018年真题）根据水土保持法，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失防治标准执行等级应为（）A.一级B.二级C.三极D.四级【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，

9、至少两个符合题意)1. 【问题】 关于矿产资源管理，以下说法正确的是（）。A. 国务院地质矿产主管部门主管全国矿产资源勘査、开采的监督管理工作。国务院有关主管部门协助国务院地质矿产主管部门进行矿产资源勘查、开采和监督管理工作B. 国家对国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和国家规定实行保护性开采的特定矿种，实行有计划的开采；未经省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门批准，任何单位和个人不得开采C. 在开采主要矿产的同时，对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费；对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取

10、有效的保护措施，防止损失破坏D. 开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施E. 开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施【答案】 ACD2. 【问题】 公路工程建筑安装工程费中，施工标准化与安全措施费包括()A.工程施工期间为满足安全生产所发生的费用B.施工期间为保证交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌的费用C.预制场、拌和站的施工标准化费用D.工程施工期间为满足施工标准化、规范化、精细化所发生的费用E.临时便道、临

11、时便桥的施工标准化费用【答案】 AD3. 【问题】 立井井筒施工中，有关井下爆破作业的基本规定是（）。A.专职爆破员应依照爆破作业说明书进行作业B.井下爆破工作应由专职爆破员担任C.井下炸药库50m以内的区域不应进行爆破作业D.爆破作业应执行“一炮三检制”E.专职爆破员应专门培训，考试合格，持证上岗【答案】 ABD4. 【问题】 喷射混凝土厚度检测方法有(）。A.激光测距法检测B.钎探法检测C.取芯法检测D.打孔测量检测E.超声波测距法检测【答案】 BCD5. 【问题】 井下爆破工作应由专职爆破员担任，在煤(岩)与瓦斯突出煤层中，专职爆破员应 固定在同一工作面工作，应做到（）。A.爆破作业应执

12、行“一炮三检制”B.专职爆破员应专门培训，考试合格，持证上岗C.爆破后10min后，专职爆破员才能进工作面检査D.专职爆破员应依照爆破作业说明书进行作业E.在特殊情况下可以由班长放炮【答案】 ABD6. 【问题】 悬臂浇筑段前端底板和桥面的标高，应根据（）设置。A.挂篮前端的垂直变形B.预拱度值C.施工人员的影响D.温度的影响E.施工中已浇筑段的实际高度【答案】 ABD7. 【问题】 沥青路面施工中，应铺筑封层的有（ ）。A.有裂缝或已修补的旧沥青路面B.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面C.水泥混凝土路面上铺筑沥青层D.半刚性基层上铺筑沥青层E.无机结构料基层上铺筑沥青层【答案】 AB8.

13、 【问题】 深层搅拌法施工地基的说法中，正确的是（?）A.利用水泥、石灰作固化剂主剂B.利用软土和固化剂之间的一系列物理-化学反应，使软土硬结成具有整体性的并具有一定承载力的复合地基C.深层搅拌法适宜于加固各种成因的饱和状土，如淤泥、淤泥质土、黏土和粉质黏土等D.能提高边坡的稳定性和各种坑槽工程的挡水帷幕E.深层搅拌桩只有旋喷桩【答案】 ABCD9. 【问题】 违反中华人民共和国矿山安全法规定，有（）行为，由劳动行政主管部门责令改正，且可并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。A.未对职工进行安全教育、培训，

14、分配职工上岗作业的B.使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备或器材的C.未及时报批施工安全技术措施的D.在被检查时隐瞒事故隐患的E.未按照规定及时、如实报告矿山事故的【答案】 ABD10. 【问题】 桥梁按其全长和跨径的不同，分为(?）。A.上承式桥B.特大桥C.大桥D.中桥E.小桥【答案】 BCD11. 【问题】 对于地面绞车基础的施工，由于是大体积混凝土工程，施工时（ ）。A.应考虑选用矿渣水泥或粉煤灰水泥B.混凝土的强度等级可降低一些C.可适当添加早强剂以缩短工期D.应控制水灰比来提高其耐久性E.应预留伸缩缝来提高其抗变形能力【答案】 ACD12. 【问题】 煤矿井巷工程施工规范O

15、B 50511-2010规定，井下掘进应先探水后掘进的情况是()。A.接近溶洞、水量大的含水层B.接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、含水层等相通的断层C.接近被淹井巷、老空或老窑D.接近水文地质复杂的地段E.接近隔离矿柱【答案】 ABCD13. 【问题】 巷道掘进装岩过程中，工作面调车可采用（）等。A.人工调车法B.机械调车法C.固定错车场调车法D.活动错车场调车法E.利用转载设备调车法【答案】 CD14. 【问题】 关于建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有（ ）。A.I级防水层，做一道防水设防，适用于重要或高层建筑B.级防水层，采一道防水设防，适用于一般建筑C.级防水层，采一道防水设

16、防，适用于重要建筑D.级防水层，采一道防水设防，适用于高层建筑E.I级防水层，采二道防水设防，适用于重要建筑【答案】 B15. 【问题】 锚杆挡土墙的施工工序主要有(?）。A.基础浇（砌）筑B.锚杆制作C.基坑填筑D.肋柱安装E.墙后填料填筑与压实【答案】 ABD16. 【问题】 持有矿业工程专业注册证书的建造师，可以执业的工程领域有()。A.矿区铁路专用线B.爆破与拆除工程C.隧道工程D.起重设备安装E.窑炉工程【答案】 BCD17. 【问题】 棚式明洞外边墙可以采用（ ）结构。A.钢架式B.柱式C.墙式D.悬臂式E.连续式【答案】 ABCD18. 【问题】 安全生产事故专项应急预案是针对具

17、体的()和应急保障而制定的计划或方案。A.某一种或者多种类型生产安全事故B.针对重要生产设施、重大危险源、重大活动C.装置D.场所E.岗位【答案】 AB19. 【问题】 下列哪些是直眼掏槽的特点（ ）。A.可以按岩层的实际情况选择掏槽方式B.容易把岩石抛出，所需掏槽眼的个数较少C.作业比较方便，不需随循环进尺的改变而变化掏槽形式D.可以实行多机凿岩和钻眼机械化E.炮眼数目和单位用药量要增多，炮眼位置和钻眼方向也要求高度准确【答案】 CD20. 【问题】 （2018年）可用于隧道二次衬砌的施工机械设备有（ ）。A.锚杆台车B.混凝土喷射机C.混凝土搅拌站D.搅拌运输车E.混凝土输送泵【答案】 C

18、D三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施，总工期每提前1个月奖励10万元，总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料，表土无流沙，厚度不到30m基岩部分最大涌水量不到30m3h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在井筒表土施工时，施工单位发现有35m厚的流沙层，采用普通井圈背板施工法施工05个月后难以通过。施工单位提出工程变更，采用化学注浆的方法通过，造成总工期延误1个月，费用增

19、加120万元。事件二：井筒基岩施工中，井筒实际涌水量约50m3h，施工单位报请建设单位同意后，采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。事件三：井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3h，验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，致使总工期延长2个月。然后，顺利通过验收。问题：1在事件一中，施工单位的变更是否合理所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功索赔的工期是多少2在事件二中，施工单位应如何进行索赔3在事件三中，工程未通过验收是否合理为什么壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿壁后注浆最终的经济损失是多少【答案】1、施工

20、单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况，以及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的，因而，施工单位的变更是合理的，由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：1)合同中任何工作工程量的改变；2)工作质量或其他特性的变更；3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；4)删减任何合同约定的工作内容；5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；6)改变原定的施工顺序或时间安排；7)施工中提出的合理化建议；8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进

21、行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月，费用200万元。针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。2. 【背景资料】在某水利工程施工工地，施工单位根据施工需要兴建的临时办公用房是一座四层砖混建筑物。第一层楼的一端是车间，另一端为原材料库房，库房内存放了木材、海绵和油漆等物品。车间与原材

22、料库房用铁栅栏和木板隔离。搭在铁栅栏上的电线没有采用绝缘管穿管绝缘，原材料库房电闸的保险丝用两根铁丝替代。第二层楼是包装、检验车间及办公室。第三层楼为成品库。第四层楼为职工宿舍。由于原材料库房电线短路产生火花引燃库房内的易燃物，发生了火灾爆炸事故，导致17人死亡，20人受伤，直接经济损失80多万元。问题：1指出该临时办公用房在使用中的不妥之处。2依据安全生产有关规定，施工单位负责人在接到事故报告后，应当做什么不得做什么3事故发生后按照有关规定，组织事故调查组对事故进行调查。事故调查报告应包括哪些内容【答案】1不妥之处：(1)生产、经营、储存、使用危险化学物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同

23、一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。(2)车间与原材料库房用铁栅栏和木板隔离。(3)搭在铁栅栏上的电线没有采用绝缘管穿管绝缘。(4)原材料库房电闸的保险丝用两根铁丝替代。2按照规定，施工单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。3事故调查报告的内容应包括:(1)事故发生单位概况;(2)事故发生经过和事故救援情况;(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失;(4)事故发生的原因和事故性质;(5)事故责任的认

24、定和对事故责任者的处理建议;(6)事故防范和整改措施。(6)提交事故调查报告。3. 某水利工程施工招标文件依据水利水电工程标准施工招标文件编制，依据工程量清单计价规范编制工程量清单。共有六名投标人参与投标。招投标过程中发生如下事件：事件1：各投标人在收到招标文件后，均要求进行现场踏勘。后招标人组织了离工程现场较近的甲乙丙三个投标人进行了踏勘，并将踏勘记录和相应照片视频发给了剩下三个投标人。事件2：投标人甲编制的投标文件份数为正本1份，副本2份。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外的每一页均加盖了投标人单位财务章并由投标人拟定的项目经理签字。事件3：投标人乙所报工程项目总价表见下所示：事件4

25、：投标人丙在递交投标文件的同时，招标人要求丙提交投标保证金100万元，投标人丙拒绝，招标人依此判定投标人丙的投标文件为无效投标。事件5：经过评标，评标委员会确定投标人乙中标，并进行了为期3日的公示，公示期结束后甲投标人对评标结果提出了异议，招标人未予回复。问题：1.指出事件1中招标人做法是否正确？若不正确，说明理由。2.指出事件2中投标人甲的投标文件是否符合要求？若不符合，请改正。3.指出事件3A、B、C、D代表的数据和金额。4.指出事件4中招标人做法是否正确？若不正确，说明理由。【答案】1.事件1中招标人做法不正确。理由：招标人不得单独或者分别组织部分投标人进行现场踏勘。2.投标人甲的投标文

26、件不符合要求。改正如下：（1）投标文件应为正本1份，副本4份；（2）投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外的每一页必须加盖投标人单位章；（3）投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。3.A：3100；B：5%；C：175；D：3675。4.事件4中招标人做法不正确。理由：投标保证金最高不得超过80万元，投标人丙拒绝是合理的，招标人判定投标人丙的投标文件为无效投标不正确。5.事件5中招标人做法正确。提出异议的正确时间：对评标结果有异议的，应在公示期内提出异议。4. 某矿井井筒设计深度850m，井筒净直径65m，地质资料显示井筒基岩段最大涌水量为20m3h。建设单位通过招标确定某矿建单

27、位承担该井筒的施工，合同签订时与施工单位约定，由于井筒涌水量不大，采用工作量加强排水强行通过含水层地段。在井筒施工到达含水层地段时，工作面放炮后井筒实际涌水量达到30m3h，施工单位采取加快施工速度并在混凝土中添加减水剂和速凝剂的方法快速进行支护作业，但脱模后发现井壁质量存在缺陷，井壁漏水严重。建设单位要求施工单位进行注浆加固处理，并承担相关的费用和工期损失，施工单位提出不同的意见。问题：1建设单位与施工单位合同签订的井筒施工方案约定是否合理说明理由。2发现工作面涌水增大，施工单位所采用的方案是否正确为什么3施工单位针对建设单位的要求应当如何应对说明理由。4井筒施工遇到工作面涌水突然增大，可以

28、采取哪些措施【答案】1、不合理。因为涌水量20m3h，应对井筒工作面进行注浆处理，建设单位与施工单位的约定违反规范的规定。本题主要考察合同签订过程中的风险处理问题。对于由地质资料显示的井筒基岩段最大涌水量为20m3h，这只是由地质资料预测的结果，具有不确定性，也就是风险。针对这种水文地质类风险，应根据相关规范的要求及工程实际情况采取有针对性的措施，由此发生的费用及相关损失应由建设单位承担。同时，施工合同的签订应坚持公平、公正的原则，双方本着友好、合作的态度，按照相关规范和法律、法规的要求，互惠互利。因而，也提醒施工单位在签订施工合同的过程中应注意相关风险的承担原则，按照相关法律、法规和规范的要

29、求，与建设单位友好协商，妥善解决施工过程中可能发生的风险。2、不正确。因为，在混凝土中添加减水剂和速凝剂的方法，在涌水量30m3h的情况下，不能有效加快混凝土的凝固，也无法保证支护质量。本题主要考察混凝土外加剂的使用条件与作用。理论上混凝土减水剂能有效降低水胶比，从而提高混凝土的终凝强度；混凝土速凝剂在一定程度上能够缩短混凝土的终疑时间，对提高混凝土的早期强度有帮助。但是，实际工程应用中，它们的使用均是有条件限制的，都是指在正常情况下的作用效果。而在涌水量为30m3h的背景下，外加剂本身的作用还来不及发挥，就已经被涌水削弱了。因而，理论与实践应有机结合，这也是对建造师的基本要求。3、提出索赔要

30、求。工作面涌水量达到30m3h，超过原资料提供的数值；采用工作量加强排水强行通过含水层地段已经获得建设单位的同意；并壁质量出现问题的责任不完全是施工单位的责任；施工单位可向建设单位提出工期和费用索赔。本题主要考察因条件变化而引起的索赔问题。索赔是指合同一方因对方不履行或未正确履行合同规定义务或未能保证承诺的合同条件，而遭受损失后向对方提出的补偿要求。地质条件是矿山井下施工的重要影响因素。目前地质和水文条件还难以精确量化描述，矿山建设和生产具有很多可变因素。本案例建设单位提供的地质资料显示井筒基岩段最大涌水量与工程实际情况差距较大。施工单位由于地质资料不准确，施工中遇到30m3h的涌水，从而导致

31、施工单位的损失，符合索赔的基本条件，因而，造成的损失应当由建设单位承担，可以向建设单位进行索赔。在矿山工程中，因地质条件的重大改变施工单位要求索赔的事项是频频发生的，这也是矿山工程项目的特点。在矿山施工中，不仅要对这种情况有充分的估计和应对准备，还要充分利用管理、技术、经济和法律知识与经验，充分做好预案避免利益的损失。5. 某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年

32、7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。