2022年中国二级建造师自测试卷58.docx

《2022年中国二级建造师自测试卷58.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国二级建造师自测试卷58.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 锅炉汽包常用（）材料制作。2013A.普通碳素钢B.优质碳素钢C.低合金高强度钢D.特殊钢【答案】 C2. 【问题】 （2018年真题）需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（ ）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程【答案】 B3. 【问题】 施工成本核算中，下列选项属于措施费核算的是（）。A.教育经费B.机械使用费C.材料费D.工地转移费【答案】 D4. 【问题】 (202

2、1年第1批真题)雨淋报警阀应安装在（）系统中。A.水喷雾灭火B.泡沫灭火C.自动喷水灭火D.固定消防炮灭火【答案】 A5. 【问题】 沥青表面处治通常采用层铺法施工的工序，三层法施工工序有：洒第二层沥青、撒第一层集料、洒透层油、洒第一层沥青碾压，正确的工序为（ ）。A.洒透层油洒第一层沥青撒第一层集料碾压洒第二层沥青B.洒透层油洒第二层沥青撒第一层集料碾压洒第一层沥青C.洒透层油洒第二层沥青洒第一层沥青撒第一层集料碾压D.洒透层油洒第一层沥青撒第一层集料洒第二层沥青碾压【答案】 A6. 【问题】 （2013年真题）并列明敷电缆的中间接头应（ ）。A.位置相同B.用托板托置固定C.配备保护盒D.

3、安装检测器【答案】 B7. 【问题】 关于公路施工企业信用评价规则的说法，错误的是（）。A.被1个省级交通运输主管部门直接认定为D级的企业，其全国综合评价直接定为C级B.公路施工企业信用升级实行逐级上升制，每年只能上升一个等级C.公路施工企业资质升级的，其信用评价也相应提高D.联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定【答案】 C8. 【问题】 立井井筒施工中，深部工作面有较大涌水时，处理方法应采用（ ）。A.井点降水B.回灌C.注浆堵水D.导槽引水【答案】 C9. 【问题】 （2014年真题）关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（ ）。A.竞

4、争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【答案】 A10. 【问题】 无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤，可采用的填筑方法是（）。A.水平分层填筑法B.纵向分层填筑法C.竖向填筑法D.混合填筑法【答案】 C11. 【问题】 （2021年第2批真题）关于保险索赔的说法，正确的是( )。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明

5、的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求【答案】 D12. 【问题】 甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】 C13. 【问题】 应用动态控制原理进行施工项目成本控制时，相对于合同价而言，成本的计划值是（ ）。 A.工

6、程决算B.投标价C.施工成本规划D.工程款支付【答案】 B14. 【问题】 （2016年真题）特种设备安全法规定，特种设备的（ ）过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。A.改造B.装卸C.运输D.使用【答案】 A15. 【问题】 （2019年真题）施工企业实施和保持质量管理体系应遵循的纲领性文件是（ ）。A.质量计划B.质量手册C.质量记录D.程序文件【答案】 B16. 【问题】 （2019年真题）高处作业是指在坠落高度基准面( )m及以上的作业。A.2B.3C.4D.5【答案】 A17. 【问题】 （2021年第1批真题）关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是( )。A.仲裁的程序违

7、反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】 C18. 【问题】 对结构安全、耐久性和主要使用功能起决定性作用的检查项目为关键项目,关键项目的合格率的不得低于（ ）,（机电工程为100%）,一般项目合格率不应低于80%A.85%B.90%C.95%D.98%【答案】 C19. 【问题】 帮助司机夜间行车时，通过对车灯光的反射，了解前方道路的线形及走向，使其提

8、前做好准备的安全设施是（ ）。A.轮廓标志B.指示标志C.路面标线D.指路标志【答案】 A20. 【问题】 （2021年第2批真题）除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自( )起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于钢井架结构的组成包括（）A.头部B.立架C.斜架D.斜架基础E.天轮平台【答案】 ABCD2. 【问题】 下列桥梁试验检测从方法上来分为（ ）。A.静载试验B.动载试验C.成桥试验D.施工阶段监测控制E.无损检测【答

9、案】 AB3. 【问题】 波形钢涵洞施工主要工序有（）。A.基坑开挖B.防水层施工C.安装拱模D.安装管身E.砌筑圬工基础或现浇混凝土管座基础【答案】 ABD4. 【问题】 路基施工中，测定土的最佳含水量通常的方法有（ ）。A.击实试验B.辗压实验C.振动台法D.表面振动击实仪法E.固结仪法【答案】 ACD5. 【问题】 路堤选择填料时，需要进行复查和取样试验。土的试验项目包括（ ）。A.天然含水率B.塑限指数C.液限D.塑限E.标准击实试验【答案】 ACD6. 【问题】 正铲挖掘机的工作特点有（ ）。A.回转速度快B.移位方便C.适合含水率大的土层D.操作灵活性差E.挖掘半径大【答案】 AB

10、7. 【问题】 井筒穿过煤层发生事故应当尽快做好的工作有()。A.立即组织抢险B.对相关责任人处罚C.尽快恢复生产D.尽快消除现场危险E.上报有关管理部门【答案】 AD8. 【问题】 隧道水害的防治措施包括( ）。A.因势利导，给地下水以可排走的通道，将水迅速地排到洞外B.将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少C.用各种耐腐蚀材料，敷设在混凝土衬砌的表面D.严格施工工艺E.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出【答案】 ABD9. 【问题】 拱式体系的主要承重结构是（ ）。A.拱箱B.拱肋C.腹板D.桥面结构E.承台【答案】 AB10. 【问题】 关于滑坡地段路基施工要求，正确的有（）。A.滑

11、坡体未处理之前，严禁在滑坡体上增加荷载，严禁在滑坡前缘减载B.采用加填压脚方案整治滑坡时，只能在抗滑段加重反压C.滑坡整治宜在春季施工D.采用削坡减载方案整治滑坡时，减载应自下而上进行E.施工时应采取措施截断流向滑坡体的地表水、地下水及临时用水【答案】 AB11. 【问题】 应列为矿业工程施工主要质量控制点的有（ ）。A.影响整体项目验收的关键工序B.施工条件困难的工序C.需保持质量稳定的工序D.对后续施工作业时间有影响的工序E.技术难度大的工序【答案】 AB12. 【问题】 下列材料，可用于防止路面反射裂缝的有（）。A.土工格栅B.油毛毡C.塑料布D.土工布E.聚丙乙烯拉筋带【答案】 AD1

12、3. 【问题】 关于沥青混合料的说法，正确的有（）。A.压路机采用23台双轮双振压路机及23台重量不小于16t胶轮压路机组成B.采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮C.在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆D.初压应采用钢轮压路机紧跟摊铺机碾压E.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留【答案】 AB14. 【问题】 矿业工程施工项目的招标方式有（）。A.公开招标B.委托招标C.议标D.邀请招标E.自行招标【答案】 AD15. 【问题】 露天深孔台阶爆破的装药结构主要有（）。A.小直径装药结构B.连续装药结构C.间隔装药结构D.混合装药结构E.底部空气垫层装药结构

13、【答案】 BCD16. 【问题】 公路工程建筑安装工程费中，施工标准化与安全措施包括（）。A. 工程施工期间为满足安全生产所产生的费用B. 施工期间为保证交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌的费用C. 预制场、拌和站的施工标准化费用D. 工程施工期间为满足施工标准化、规范化、精细化所发生的费用E. 临时便道、临时便桥的施工标准化费用【答案】 AD17. 【问题】 适用于双车道公路隧道级围岩地段的施工方法有（）。A.全断面法B.台阶法C.环形开挖预留核心土法D.双侧壁导坑法E.中导洞法【答案】 BCD18. 【问题】 隧道监控量测时，量测部位和测点布置，应根据（ ）等确定。A.地质条件B.量

14、测项目C.施工方法D.隧道位置E.隧道长度【答案】 ABC19. 【问题】 巷道施工爆破参数包括()等。A.炮眼直径B.炮眼深度C.炮眼数目D.炮眼利用率E.掏槽方式【答案】 ABCD20. 【问题】 下列关于水泥混凝土路面原材料的说法，错误的是（）。A.采用机械化铺筑时，宜选用散装水泥B.高温期施工宜采用早强型水泥C.当碾压混凝土用作基层时，可使用各种硅酸盐水泥D.低温期宜采用普通型水泥E.中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可采用矿渣硅酸盐水泥【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料：某沿海大桥，其主墩基础有40根桩径为1.55m的钻孔灌注桩，实际成孔深度达50

15、m。桥位区地质为：表层为5m的砾石，以下为37m的卵漂石层，再以下为软岩层。施工中有如下事件发生：事件一：施工现场附近有砂石料场，价格低廉。施工用钢材、水泥由业主提供，砂石材料由承包商自行采购，考虑到与附近居民的关系协调，承包商将砂石材料的供应指定给附近的砂石料场，由于附近料场中粗砂含泥量偏高，级配不理想，承包人施工混凝土质量不能满足要求，承包人不得不重新选择砂石材料供应商。事件二：采用冲击钻成孔工艺。先场地平整，再桩位放样、埋设护筒，然后采用冲击钻进行钻孔。再设立钢筋骨架，在钢筋笼制作时，采用搭接焊接，当钢筋笼下放后，发现孔底沉淀量超标，但超标量较小，施工人员采用空压机风管进行扰动，使孔底残

16、留沉渣处于悬浮状态。之后，安装导管，导管底口距孔底的距离为35cm，且导管口处于沉淀的淤泥渣之上，对导管进行接头抗拉试验，并用1.5倍的孔内水深压力的水压进行水密承压试验，试验合理后，进行混凝土灌注，混凝土坍落度18cm，混凝土灌注在整个过程中均连续均匀进行。事件三：施工单位考虑到灌注时间较长，在混凝土中加入缓凝剂。首批混凝土灌注后埋置导管的深度为1.2m，在随后的灌注过程中，导管的埋置深度为3m。当灌注混凝土进行到10m时，出现塌孔，此时，施工人员立即用吸泥机进行清理；当灌注混凝土进行到23m时，发现导管埋管，但堵塞长度较短，施工人员采取用型钢插入导管的方法疏通导管；当灌注到27m时，导管挂

17、在钢筋骨架上，施工人员采取了强制提升的方法；进行到32m时，又一次堵塞导管，施工人员在导管始终处于混凝土中的状态下，拔抽抖动导管，之后继续灌注混凝土，直到顺利完成。养护一段时间后发现有断桩事故。事件四：上部结构施工的材料主要通过塔吊完成，在起吊一台电焊机时，由于安全防护设施和安全警示标识牌影响操作人员视线，为了安全起吊，现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。问题：1针对事件一，承包人将砂石材料供应直接指定给附近砂石料场是否合理?材料采购时承包人可以采取哪些方法选择材料供应商?2根据事件二、事件三的描述，列出钻孔灌注桩施工的主要工序。3根据事件三分析，断桩可能发生在何处?简

18、要说明理由。4针对事件四，指出其中存在的安全管理问题，并提出正确的做法。【答案】P1591不合理。材料采购时承包人可以采取公开招标、邀请招标以及其他询价方式选择材料供应商。2埋设护筒，制备泥浆，钻孔，清孔，钢筋笼制作与吊装，灌注水下混凝土。3(1)可能发生在10m处：吸泥机清理不彻底时，形成灌注桩中断或混凝土中夹有泥石。(2)可能发生在27m处：采取强制提升而造成导管脱节。4事件四中，存在的问题是：现场技术人员安排民工拆除了部分安全防护设施和安全警示标识牌。正确的做法是：对于确因施工需要暂时移位和拆除的，要报经项目负责人审批后方可拆移。工作完成后要及时复原，发现破损，应及时更新。2. 某水利工

19、程项目位于我国北部某省，枯水期流量很小，坝型为土石坝，设计采用黏土心墙防渗；坝址处河道狭窄，岸坡陡峻。大坝采用碾压式填筑，坝体施工前，施工单位进行了碾压试验。施工中，坝体靠近混凝土涵管部位的土方填筑，需要采取技术措施以确保工程质量。项目中某分部工程包括：坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑，该分部工程验收结论为“本分部工程划分为80个单元工程，其中合格30个，优良50个，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；中间产品全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良，故本分部工程优良。”问题：1为本工程选择合理的施工导流方式及临时挡水、泄水建筑物?2大坝采用碾压式填筑，其压实

20、机械有哪些类型?防渗体应优先选用什么种类的压实机械?3大坝施工前，防渗体碾压试验主要确定哪些施工技术参数?施工中，坝体靠近混凝土涵管部位的土方填筑，应采取哪些措施保证填筑质量?4根据水利水电工程施工质量与检验评定规程SL176-2007的有关规定，质量评定时，项目划分为哪几级?上述分部工程验收结论存在不妥之处，应如何修改?【答案】1结合工程条件，本项目枯水期流量很小，河道狭窄，应采取一次拦断河床围堰导流，土石围堰，隧洞导流。2(1)压实机械有：静压碾压、振动碾压、夯击三种类型。(2)防渗体压实机械应优先选用羊脚碾和气胎碾配套使用。3(1)防渗体碾压试验主要确定碾压机具的重量、土的含水量、碾压遍

21、数及铺土厚度。(2)对于坝身与混凝土涵管的连接，靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实，可采用小型机械夯或人工夯实。填土碾压时，要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实，以免对其产生过大的侧向压力，影响其安全。4(1)项目划分为单位工程、分部工程、单元（工序）工程三级。(2)该分部工程验收结论改为：本分部工程划分为80个单元工程，单元工程质量全部合格，其中50个达到优良，优良率为625，未达到700的标准，故本分部工程质量等级应为合格。3. 某矿建设工程进入二期工程，某项目部承担矿井东部运输大巷(沿煤层布置锚喷支护)施工，矿井地质报告表明为高瓦斯、煤层为容易自燃煤层，煤层埋藏较浅，矿井涌水量不大。

22、采用斜井开拓，由于建设单位急于建成投产，未对井田进行深入的水文地质勘探，水文类型划分不明，当地以往乱采滥挖严重。在掘进过程中，工人发现煤壁上有渗水并报告项目部，项目部的技术人员查看后认为是顶板含水层中水渗入，未采取措施继续施工，在施工过程中发生透水事故，使二期工程巷道被淹，导致多人被困，后经自救与抢险大部分脱险，最终导致东大巷施工队伍中3人遇难。后在事故调查中发现如下问题。1当班工人中有一半为新招工人尚未进行培训入井工作；工作面未配备探水设备；2项目部编制了安全生产事故应急救援预案，但不完善，缺少内容较多，操作性差；3井底临时排水设施不完备，救灾能力差。问题：1本次事故发生的主要原因是什么2当

23、发生事故时工地项目经理应采取哪些措施3根据矿井资料项目部编制事故应急救援预案针对本项目特点应编制那些预案，预案中应包括哪些主要内容4根据本次事故的情况提出防治水的针对性措施。【答案】1、地质资料不全；对施工巷道水文地质不清；项目部不重视，针对水害无防治措施，技术人员不负责任；明知煤层埋藏较浅，乱采滥挖严重，应该预见到可能有老空、古空大量存在，应认真对水文地质进行勘探，未能坚持探水作业；新工人对事故征兆不了解，自我防范、自救能力不足。本题考查考生矿山井巷工程施工防治水的基本要求及措施。煤矿水灾主要由于矿井存在水源及涌水通道。水源：地表水、大气降水、地下水(含水层水、古空、老空积水)。在地下施工中

24、突发水灾事故往往是除了水源还有施工中导致涌水通道与工作空间沟通。通道：地层裂隙、断裂带等自然通道，人工活动引发的通道(钻孔、采掘引发的顶板冒落、底板开裂)。工程施工前应有地质勘探针对矿井水文地质进行详细的调查。制定防治水措施。2、接到报告后，应立即向当地政府、上级机构报告事故情况；启动应急救援预案开展救援；采取措施控制事故扩大。本题考点是考查考生对事故应急处理程序，事故应急管理及发生水灾事故后应采取的措施。事故调查处理条例规定事故发生后现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

25、报告。事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。3、应编制矿山综合应急救援预案，并针对本项目特点应制定防止瓦斯煤尘爆炸事故专项应急预案、煤层自燃引发火灾事故专项应急救援预案、矿井水害专项应急救援预案。主要内容：1)重大危险源分析、评估；2)发生事故的可能性、类型、严重程度判断；3)救援机构的设置、人员分工、物资准备；4)抢险救援的方案、方法、应对措施；5)预案的实施及演练等。本题考查考生对企业事故应急救援编制原则编

26、制内容的基本要求。事故调查处理条例及有关应急管理要求：一般矿山项目应根据矿山重大危险源情况分层次编制相关的矿山事故应急救援预案：综合预案。根据重大危险源相关重大危险因素可能发生的重大事故专项预案比如：火灾专项预案、水灾专项预案、煤尘与瓦斯爆炸专项预案；根据作业场所、地点、岗位重点编制相关现场处置方案。预案相对应的主要内容包括：1)重大危险源分析、评估；2)发生事故的可能性、类型、严重程度判断；3)救援机构的设置、人员分工、物资准备；4)抢险救援的方案、方法、应对措施；5)预案的实施及演练等。4、水害是近年煤矿施工、生产中发生事故频度较高的。从本项目中应吸取教训，加强预防，防止同类事故发生，应从

27、以下几方面加强：1)加强地质工作、特别是水文地质工作，对老旧矿区的改造中对井田范围的采空、老空、古空积水、积气情况一定要掌握；2)坚持矿井掘进中“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的方针；3)严格进行水文类型划分，按照类型设置相应的防水设施；4)严格执行探水措施；5)加强职工培训掌握事故征兆，做好预防；6)编制可行、可操作的事故应急救援预案。本题是考查考生有关煤矿安全规程、煤矿防治水规定中有关矿井防治水的方法、原则措施的理解程度。规范、规定中有关防治水的要求：1)加强地质工作、特别是水文地质工作，对老旧矿区的改造中对井田范围的采空、老空、古空积水、积气情况一定要掌握；2)坚持矿井掘进中“

28、预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的方针；3)严格进行水文类型划分，按照类型设置相应的防水设施；4)严格执行探水措施；5)加强职工培训掌握事故征兆，做好预防；6)编制可行、可操作的事故应急救援预案。4. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备相关人员及职能部室。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时问

29、6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，其中部分内容如下：井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1,-758吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题：1该项目部的劳动组织形式是否合适，为什么2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3项目经理在工期安排上

30、是否恰当，为什么【答案】问题1该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式不合适。因为该作业方式不适合组织快速施工，立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工。而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。本题考查考生对立井井筒施工工艺的掌握，只有在掌

31、握了立井井筒施工工艺的基础上才能安排好最合适的劳动组织形式。通常情况下，由于立井井筒施工各工序的专业性技术性非常强，特别是对设备的操控技术要求非常高，需要专业化的班组才能完全胜任，才能充分发挥设备的性能，因此立井井筒掘砌施工通常都是采用专业班组，固定工序，滚班作业。这种情况一般不会被打破。问题2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也是基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩

32、，而且副提升机为JK-25115也不能提升4m3吊桶。2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，建议改成1趟600胶质风筒。80DG1-758吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。本题考查考生对施工现场的一些基本常识。从事过立井井筒施工的都知道5m直径的井筒是无法布置双吊桶提升的，两台中心回转抓岩机也是没有必要的。立井井筒掘进期间的通风通常是用压入式，一般不做硬质风筒，硬质风筒一是成本高，二是井下风筒接续工作难度大，风险高，而且400的风筒明显不能满足通风要求，或者说会造成通风阻力增大很多，不利于现场通风。80DG1-758吊泵的扬程是600m，明显不能满足现场

33、排水的需要。这些都是现场管理中最常见的基本的常识，需要建造师去熟练地掌握。问题3不恰当。总工期安排了125个月，不满足合同要求。本题考察计划工期和要求工期的关系。计划工期是施工单位根据施工安排确定的工期，确定时较多考虑自身条件，包括劳动力、设备、技术能力等，要求工期是业主确定的，是合同明确的。施工单位计划工期应当满足业主要求工期需要，否则施工单位将承担违约责任。5. 某大型引调水工程施工投标最高限价3亿元，主要工程包括水闸、渠道及管理设施等，招标文件按照水利水电工程标准施工招标(2009版)编制，建设管理过程中发生如下事件：事件一：招标文件有关投标保证金的条款如下：条款1：投标保证金可以银行保

34、函方式提交，以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出；条款2：投标保证金应在开标前3天向招标人提交；条款3：联合体投标的，投标保证金必须由牵头人提交；条款4：投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止；条款5：签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还；事件二：招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额600万方式在工程量清单中明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分适合分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总承包单位参与投标，但未中标，随后发包人与中标人就管理设施

35、签订合同；事件三：承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下：条款1：工程建设期间，每月在工程进度支付款中按3%比例预留，总额不超过工程价款结算总额的3%；条款2：工程质量保修期间，以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的5%，以银行保函方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的3%；【答案】1.条款2投标保证金应在开标前3天向招标人提交不合理；改正：投标保证金同投标文件同时提交，在投标截止前提交；条款4投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止不合理；改正：投标保证金有效期从投标截止时间开

36、始计算，其有效期与投标有效期一致；条款5签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还不合理；改正：应该是签订合同后5日（5个工作日）内招标人向未中标人和中标人退还投标保证全及同期银行存款利息。2.不妥一：初步设计无法确定准确价格，发包人以暂列金额方式在工程量清单中列出不妥；理由是初步设计无法确定准确价格，发包人应以暂估价方式在工程量清单中列出。不妥二：总承包单位参与投标，但未中标，发包人与中标人就管理设备确定合同。理由是分包管理，应该是总承包单位与中标人签订合同。3.条款1不合理，理由是工程项目按发包人要求提交履约保证金的，在进度支付中不能再扣质量保证金；条款2不合理，理由是工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%；条款3不合理，理由是工程质量保修期是通过合同工程完工验收之日起计算。4.（1）承包人对分包项目进行监督和管理的具体内容包括：工程进度、质量、安全、计量和验收等。