2022年甘肃省监理工程师自我评估提分题.docx

《2022年甘肃省监理工程师自我评估提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省监理工程师自我评估提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列关于设计阶段进度控制的意义的说法中，正确的是（）。A.设计进度控制是建设工程进度控制的前提B.设计进度控制是施工进度控制的基础C.设计进度控制是设备供应进度控制的重要内容D.设计进度控制是材料供应进度控制的前提【答案】 D2. 【问题】 人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】 B3. 【问题】 关于项目资本金性质或特征的说法,正确的是()。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人不承担项目资本金的利息

2、C.投资者不可转让其出资D.投资者可以任何方式抽回其出资【答案】 B4. 【问题】 监理规划编写的依据之一是工程建设法律法规和标准，以下各项中，属于工程建设法律法规和标准的是（）。A.政府发展改革部门批准的立项批文B.政府环保部门的环境保护要求C.工程建设标准D.政府规划部门确定的规划条件【答案】 C5. 【问题】 质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】 D6. 【问题】 采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评

3、价值【答案】 D7. 【问题】 工作的总时差是指在不影响（ ）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间【答案】 A8. 【问题】 下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】 C9. 【问题】 业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（ ）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【

4、答案】 B10. 【问题】 下列有关工程暂停令的签发，叙述错误的是（ ）。A.施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令C.施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应当及时签发工程暂停令D.建设单位要求暂停施工的，总监理工程师应立即签发工程暂停令【答案】 D11. 【问题】 （2017年真题）下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（ ）。A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】 A12. 【问题】 关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。A.风险等级为大的风险因素

5、是不希望有的风险B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险【答案】 D13. 【问题】 根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（ ）中支出。A.研究试验费B.临时设施费C.建设单位管理费D.勘察设计费【答案】 A14. 【问题】 某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费90万元，涨价预备费20万元，建筑安装工程投资1200万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元，铺底流动资金为100万元，则上述投资中属于动态投资的为（ ）万元。A.75B.145C.

6、165D.175【答案】 A15. 【问题】 监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料采购方【答案】 B16. 【问题】 投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体B.被保险人的年龄在1665周岁之间C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】 D17. 【问题】 关于净年值指标的说

7、法，正确的是（ ）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】 A18. 【问题】 （ ）是指明确项目范围，优化目标，为实现目标而制定行动方案的一组过程。A.启动过程组B.计划过程组C.执行过程组D.监控过程组【答案】 B19. 【问题】 （2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】 C20. 【问题】 关

8、于沥青面料的选择，错误的是（ ）。A.改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青或其他改性材料制作B.天然沥青不可以单独与石油沥青混合使用或与其他改性沥青混融后使用C.用作改性剂的SBR乳胶中的固体物含量不宜少于45%D.用作改性剂的SBR乳胶使用中严禁长时间暴晒或遭冰冻【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 (2016年真题)关于施工进度管理中，承包人原因延误的说法中，不正确的是（）。A.未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用B.由于发包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金C.订立合

9、同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额D.专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几E.专用条款说明中建议，最高赔偿限额为签约合同价的8%【答案】 B2. 【问题】 工程费用监理的工作原则包括（）。A.遵守法律法规的原则B.恪守合同条款的原则C.恪守公正公平的原则D.坚持准确及时的原则E.坚持安全至上的原则【答案】 ABCD3. 【问题】 关于注册监理工程师的说法，正确的有（）。A.国家对监理工程师职业资格实行执业注册管理制度B.监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段C.住房和城

10、乡建设部、交通运输部，水利部按专业类别分别负责监理工程师注册工作D.取得监理工程师职业资格证书且从事工程监理工作的人员，方可以注册监理工程师名义执业E.取得监理工程师职业资格证书且经注册的人员，方可以注册监理工程师名义执业【答案】 ABC4. 【问题】 根据水利工程设计概（估）算编制规定，规费包括（）A.社会保险费B.财产保险费C.劳动保护费D.职工教育经费E.住房公积金【答案】 A5. 【问题】 （2020年真题）关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以招标文件为准C

11、.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定E.不实行招标的工程合同价款，应在发承包双方认可的工程价款基础上在合同中约定【答案】 CD6. 【问题】 民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】 ACD7. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，以下有关不可预见的物质条件论述正确的是（）。A.包括承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物C.不包括地下和水文条件D.

12、不包括气候条件E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔【答案】 ABD8. 【问题】 （2020年真题）国际工程咨询公司为承包商提供咨询服务时，可提供的服务内容有（）。A.工程保险服务B.合同咨询和索赔服务C.技术咨询服务D.工程设计服务E.工程勘察服务【答案】 BCD9. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准,分项工程质量验收合格的条件有（ ）A.主控项目的质量均应检验合格B.一般项目的质量均应检验合格C.所含检验批的质量应验收合格D.所含检验批的质量验收记录应完整E.观感质量应符合相应要求【答案】 CD10. 【问题】 项目监理机构的组织结构设计步骤有（ ）。 A.确定监理工作内容 B

13、.选择组织结构形式 C.确定管理层次和管理跨度 D.划分项目监理机构部门 E.制定岗位职责和考核标准【答案】 BCD11. 【问题】 施工阶段施工工期12个月以上的工程，在调价公式的应用中的基本原则体现在（ ）。A.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效B.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数C.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整D.人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程

14、造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整E.在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整【答案】 BCD12. 【问题】 根据民法典第三编合同，特殊合同包括（）。A.抢险救灾签订的合同B.预约合同C.大型基础设施合同D.疫情防控签订的合同E.国家融资项目订立的合同【答案】 ABD13. 【问题】 下列选项中，应开展施工安全风险评估的桥梁工程有（）。A.多跨或跨径大于40m的石拱桥B.跨径大于或等于140m的梁式桥C.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程D.跨径大于1000m的悬索桥E

15、.跨径大于240m的斜拉桥【答案】 ABCD14. 【问题】 根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】 B15. 【问题】 监理人员在工程费用支付中责任重大，为了做好这一工作，监理人员必须遵循的基本原则有（）。A.必须以合同为依据B.必须遵循规定的程序C.必须以合同工程量进行计量D.必须以工程

16、计量为基础E.必须准确.及时【答案】 ABD16. 【问题】 按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示C.监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行E.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利.义务和责任【答案】 C17. 【问题】 关于工程合同价款调整程序的说法，正

17、确的有()。A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务【答案】 B18. 【问题】 下列费用中，应计入建设工程项目投资中“生产准备费”的有（）。A.生产职工培训费B.购买原材料、能源的费用C.提前进厂人员的工资、福利等费用D.办公家具购置费E.联合试运转费【答案】 AC19. 【问

18、题】 根据水利工程设计概（估）算编制规定（水总2014429），我国现行水利工程按照工程性质可以分为（）。A.枢纽工程B.水库工程C.引水工程D.河道工程E.其他大型工程【答案】 ACD20. 【问题】 全过程集成化管理监理单位的服务内容可包括（）。A.项目策划B.设计管理C.招标代理D.造价咨询E.施工建造【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师提出了几种监理机构特点为：（1）项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。（2）在项目监理机构

19、内设立一些职能部门，将相应的监理职责和权力交给职能部门，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级。（3）纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。纵、横虚线所绘的交叉点上，表示了两者协同以共同解决问题。（4）职能部门是指挥部门的参谋，不能直接下达指令。事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师提出以下两方面要求，一是签发工程暂停令的情形包括：建设单位要求暂停施工的；施工单位拒绝项目监理机构管理的；施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括：施工单位违反工程建设强制性标准的；施工存在重大质量、安全事故隐患的。事件3：专业监理工程师编写的深

20、基坑工程监理实施细则主要内容包括：专业工程特点、监理工作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：要加强对深基坑工程施工巡视检查；发现施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立即签发工程暂停令。事件4：施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验。事件5：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构：确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；制定监理工作流程和信息流程；进行项目监理机构组织设计。根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。【问题】1.指出事件1中四种监理组织形式的

21、名称。【答案】1.（1）直线制组织形式（2）职能制组织形式（3）矩阵制组织形式（4）直线职能制组织形式2.事件2中，签发工程暂停令的不妥项及正确做法：（1）第项不妥。正确做法：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。（2）第项不妥。正确做法：项目监理机构应签发监理通知单。事件2中，签发监理通知单的不妥项及正确做法：（1）第项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。（2）第项不妥。正确做法：应签发工程暂停令。2. 某高速公路路基工程标段全长6.5km，由某驻地办实施监理。施工过程中发生如下事件：事件1：该合同段的涵洞分布范围较广，施工位置、地势及施工条件差异很大，施工单位将A区域、B区域内的涵洞施工

22、交由两个作业队实施。在未履行开工手续的情况下，首先开始A区域涵洞的施工，驻地监理工程师发现后立即进行了制止，并责令施工单位履行开工手续。第二天，施工单位上报了A区域涵洞工程分项开工申请，该申请包括分项工程概况、方案陈述（包括主要施工工艺）、质量保证措施、安全保证措施及环境保护保证措施等五方面内容。驻地监理工程师审查后，于第三天上午电话通知施工单位可以施工。事件2：为做好安全生产专项费用的专款专用，防止施工单位挤占、挪用安全生产专项资金，驻地办依据项目合同文件精神，通过制定安全生产专项资金计量支付细则，明确了计量范围和安全计量支付程序，其计量范围明确如下：（1）通过统一制定表格，规定支出项目，规

23、范安全防护、检测设施、设备，应急救援物资、器材、设备和现场作业人员安全防护物品等安全专项费用支出内容；（2）为项目工程进行的重大危险源分析、风险评估、专项安全施工方案评审会以及安全培训与应急演练的相关支出，经审查后可以包括在安全专项费用之内。1?、事件1中，施工单位上报的A区域涵洞工程分项开工申请内容是否全面，为什么？2?、B区域涵洞开工前是否需要再履行开工手续？为什么？3?、事件2中，施工单位在工程报价中对安全生产费用如何确定？驻地办对安全生产专项费用计量范围的规定是否合理、全面？4?、按照公路工程标准施工招标文件（2018年版）中技术规范要求，安全生产费用应如何支付？【答案】【正确答案】施

24、工单位上报的A区域涵洞分项工程施工方案内容不全面。分项开工申请中还应包括：（1）进度计划；（2）质量控制指标及试验检测项目、频率和方法；（3）施工组织、管理人员及施工人员的配备；（4）人员、材料、机械设备等进场情况；（5）测量放线成果等。【正确答案】B区域涵洞需要履行开工手续，A、B区域涵洞工程不属于同一个分项工程，故需分别履行分项开工手续。【正确答案】事件2中，施工单位在工程报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的1.5，且不得作为竞争性报价；驻地办对安全生产专项费用计量范围的规定不全面，还应有安全专项用品的更新、维修。【正确答案】安全生产费由监理工程师发出开工通知后支付总额的50，

25、在施工单位的施工进度计划和施工方案说明被监理工程师批复后支付总额的25，按规范要求及监理工程师的指示落实安全生产措施后支付剩余的25。3. 某实行监理的工程，建设单位通过招标选定了甲施工单位，施工合同中约定：施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除，其费用包干并在清除后一次性支付;甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。建设单位、监理单位和甲施工单位共同考察确定商品混凝土供应商后，甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合同。施工过程中发生下列事件：事件1：甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾，并通知项目监理机构对清除的建筑垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的

26、分包合同中，乙施工单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后，甲施工单位向项目监理机构提出付款申请，要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。中华考试网事件2：在混凝土钻孔灌注桩施工过程中，遇到地下障碍物，使桩不能按设计的轴线施工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩施工。事件3：项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现，部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理，乙施工单位处理后，向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参与考察确定的为由，要求建设单位承担相应

27、的处理费用。问题：事件3中，乙施工单位向甲施工单位提出费用补偿要求是否妥当?说明理由。甲施工单位要求建设单位承担相应的处理费用是否妥当?说明理由。【答案】(1)妥当(0.5分)，因有质量问题的商品混凝土是甲施工单位供应的(1分)。(2)不妥(0.5分)，因建设单位不是混凝土供应合同的签订方(1分)。4. 某工程，实施过程中发生如下事件。事件1：监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构：确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；制定监理工作流程和信息流程；进行项目监理机构组织设计，根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。事件2：总监理工程师对项目监理机构的部分工作安排如下

28、：造价控制组：研究制定预防索赔措施；审查确认分包单位资格；审查施工组织设计与施工方案。质量控制组：检查成品保护措施；审查分包单位资格；审批工程延期。事件3：为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作：（1）明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务；（2）拟定合理的承发包模式和合同计价方式；（3）建立健全实施动态控制的监理工作制度；（4）审查施工组织设计；（5）对工程变更进行技术经济分析；（6）编制资金使用计划；（7）采用工程网络计划技术实施动态控制；【答案】1.指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的优点。答案：（1）事件1中组建项目监理

29、机构的步骤顺序不妥，正确的步骤是，先进行项目监理机构组织结构设计，然后再制定工作流程和信息流程。（2）矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。2.逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组和质量控制组的工作安排是否妥当。答案：事件2中，总监理工程师对造价控制组和质量控制组的工作安排不妥之处分析如下：（1）事件2中总监理工程师对造价控制组的安排不妥当。理由：审查确认分包单位资格和审查施工组织设计与施工方案均应属于质量控制组工作。（2）事件2中总监理工程师对质量控制组的安排不妥当。

30、理由：审批工程延期属于进度控制组工作。3.逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项？答案：组织措施：（1）、（3）、（8）、（9）、（10）技术措施：（4）、（7）经济措施：（5）、（6）合同措施：（2）5. 某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并

31、签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。1、指出该工程招标

32、投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。2、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？3、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？5、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？【答案】1.（1）该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下。1）不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：招

33、标投标法规定，对于公开招标应当平等地对待所有投标人，不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2）不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。3）不妥之处：由招标办主持举行开标会。理由：招标投标法规定，开标会应由招标人或其代理人主持召开。4）不妥之处：乙承包单位提交投标保证金的时间在投标截止时间之后。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。（2）招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由：招标公告在合同法律制度中属于要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，他是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。因此，招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。2.在事故调查前，总监理工程师应该做如下工作。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。（2）要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。