2022年湖南省监理工程师评估试卷.docx

《2022年湖南省监理工程师评估试卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年湖南省监理工程师评估试卷.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【答案】 A2. 【问题】 工程变更款项最终结算时，应以（ ）为依据。A.经建设单位同意的暂定价格B.建设单位与施工单位达成的协议C.实际发生的款项D.竣工结算款【答案】 B3. 【问题】 监理工程师对已完（）进行质量检验评定。A.分部工程B.单位工程C.单项工程D.合同段【答案】 A4. 【问题】 截水、排水施工应符合下列规定，下列描述错误的是（）A.应在滑坡后缘的稳定地层上，修筑具有防渗功能

2、的环形截水沟、排水沟B.滑坡体上的裂隙和裂缝应采取灌浆、开挖回填夯实等措施予以封闭，滑坡体的洼地及松散坡面应平整夯实C.滑坡范围大时，应在滑坡坡面上修筑具有防渗功能的临时或永久排水沟D.有地下水时,应设置截水渗沟，反滤材料采用碎石时,碎石粒径应符合要求，含泥量应小于5%【答案】 D5. 【问题】 选择对目标控制有利的承发包模式，是建设工程目标控制的（ ）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】 D6. 【问题】 根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%C.投标保证金应当从投标人的商业账户中

3、转出D.投标保证金应当在书面合同签订后15日内退还【答案】 A7. 【问题】 （）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。A.建设单位B.审查机构C.监理机构D.造价咨询机构【答案】 C8. 【问题】 工程建设项目勘察设计招标投标办法，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】 D9. 【问题】 发生损失的概率并不大，但当风险事件发生

4、后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取（）。A.风险回避B.损失控制C.风险转移D.风险自留【答案】 A10. 【问题】 根据标准施工合同，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（ ）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】 A11. 【问题】 某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。A.工期B.费用C.工期费用D.

5、费用利润【答案】 B12. 【问题】 路基填料应符合下列规定，下列描述错误的是（）A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床【答案】 B13. 【问题】 限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。A.所有的B.与其年龄、智力相适应的C.与其年龄、智力不相适应的D.纯获利益的【答案】 C14. 【问题】 下列各项不属于招标文件内容的是（）。A.委托人要求B.

6、评标办法C.合同条款及格式D.招标人须知【答案】 D15. 【问题】 工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交()。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】 D16. 【问题】 在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（ ）。A.现场材料.设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】 A17. 【问题】 安全生产管理的原则描述错误的是（ ）A.一岗一责B.三管三必须C.三同时D.安全生产动态管理【答案】 A18. 【问题】 对于发生较大生产安全事故的，由安全生产监督管理部门处（）的罚款。A.

7、二十万元以上五十万元以下B.五十万元以上一百万元以下C.一百万元以上五百万元以下D.五百万元以上一千万元以下【答案】 B19. 【问题】 下列用表中，建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位等各方共同使用的是（）。A.工作联系单B.监理通知单C.索赔意向通知书D.工程变更单【答案】 A20. 【问题】 泡沫轻质土配合比试验中规定，养护温度应为（）。A.202B.252C.205D.255【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 属于监理工作内容的有（）。A.负责协调工程建设中所有外部关系B.参加由委托人主持的第一次工地会议C.审查开工条

8、件，签发工程开工令D.审核分包人资格E.审查施工承包人提出的竣工结算申请【答案】 BCD2. 【问题】 下列关于安全文明施工费说法正确的有（）。A.鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性，必须在施工前予以保证B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50C.除预付外，安全文明施工费剩余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任E.承包人对安全文明施工费在财务账目中不必单独列项【答案】 ACD3. 【问题】 导致非计划性风险自留的原因主要有()。A.缺乏风险意识B.风险识别失误C

9、.已建立非基金储备D.有母公司保险E.期望损失不严重【答案】 AB4. 【问题】 根据建设工程监理规范，工程质量评估报告编制完成后，由（）审核签认并加盖监理单位公章后报建设单位。A.专业监理工程师B.项目经理C.项目技术负责人D.监理单位技术负责人E.项目总监理工程师【答案】 D5. 【问题】 工程勘察资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质【答案】 AC6. 【问题】 在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.双代号时标网络计划中无波形线B.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小C.单代号搭接网络计划中时间间隔为零D

10、.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.双代号网络计划中完成节点为关键节点【答案】 BD7. 【问题】 根据标准施工合同，关于预付款担保说法正确的有（）。A.担保方式采用有条件担保形式B.担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C.担保金额与履约担保相同D.当发包人在工程进度支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减E.要保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【答案】 BD8. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T50319-2013，关于有权签发工作联系单的负责人有（）。A.工程项目其他参建单位的相关负责人B.建设单位现场代表C.注册结构工程师D.注册监理工程师E.工程监

11、理单位项目总监理工程师【答案】 AB9. 【问题】 （2013年真题）下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（）。A.总投资收益率B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值E.资产负债率【答案】 C10. 【问题】 民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】 ACD11. 【问题】 下列风险对策中，属于非保险转移的有()A.业主与承包商签订固定总价合同B.在外资项目上采用多种货币结算C.设立风险专用基金D.总承包商将专业工程内容分包E.业主要求承包商提供履约保证【答案】 AD12

12、. 【问题】 关于工作项目之间的组织关系说法正确的有（）。A.工作项目之间的组织关系是由工程本身决定B.工作项目之间的组织关系受施工机械的安排影响C.工作项目之间的组织关系是一种人为的关系D.组织方式不同，组织关系也就不同E.工作项目之间的组织关系受劳动力的组织影响【答案】 BCD13. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），安全文明施工费包括()A.环境保护费B.临时设施费C.施工降水费D.二次搬运费E.冬雨季施工增加费【答案】 AB14. 【问题】 在对网络进度计划进行工期优化时，可以通过（）的方法达到缩短计算工期，满足要求工期的目的。A.压缩关键线路上某些

13、工作的持续时间B.组织串联顺序施工C.调整工作间的组织关系D.压缩某些非关键工作的持续时间E.压缩非关键路线的长度【答案】 AC15. 【问题】 1.专用合同条款中约定的争议解决方式有（）。A.向约定的仲裁委员会申请仲裁B.向有管辖权的人民法院提起诉讼C.提请争议评审组D.向有管辖权的人民法院申请审判E.双方协商处理【答案】 AB16. 【问题】 在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有( )。A.屋面防水工程的保修期为两个雨季B.给水排水管道的保修期为2 年C.供热与供冷系统的保修期为两个采暖期、供冷期D.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年

14、限E.设备安装和装修工程的保修期为5 年【答案】 BCD17. 【问题】 建设工程监理文件资料移交应符合的要求包括（）。A.列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件档案）B.停建.缓建工程的监理文件资料，暂由建设单位保管C.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字.盖章后交接D.对改建.扩建和维修工程，由建设单位修改.补充和完善监理文件资料E.建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件档案），办理移交手续【答案】 ABC18. 【

15、问题】 工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由（ ）共同*。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位专业质量检查员D.专业监理工程师E.施工单位专业工长【答案】 CD19. 【问题】 公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型（）。A.雨夜标线B.非雨夜标线C.纵向标线D.横向标线E.热熔型【答案】 CD20. 【问题】 桥梁上部施工过程中，模板、拱架和支架的设计应考虑的荷载包括（）。A.模板.支架自重B.风荷载C.混凝土入模时产生的垂直方向的冲击荷载D.新浇筑混凝土对模板侧面的压力E.施工人员的重量【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1.

16、某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中，发生如下事件：事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。事件3：空调设备安装前，监理

17、人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题：事件3中，分别指出建设单位和设备安装分包单位做法的不妥之处，说明理由，写出正确做法。【答案】事件3中，建设单位做法的不妥之处：建设单位与空调设备供应单位签定的合同中包括该设备的安装工作。（1分）理由：建设单位没有权利签定设备安装分包合同。（1分）正确做法：设备安装分

18、包合同应由施工总承包单位与设备安装分包单位签定。（1分）事件3中，设备安装分包单位做法的不妥之处：设备安装分包单位书面同意建设单位与设备供应单位签定供货和安装合同。（1分）理由：设备安装分包单位没有此权利。（1分）正确做法：应该经施工总承包单位同意，监理单位审核批准。（1分）2. 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合

19、同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊

20、车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。问题：事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。【答案】(1)事件4中，监理单位要求建设单位增

21、加监理费是合理的。（1分）(2)理由：监理单位是受建设单位的委托，对施工单位进行监督管理。监理单位与建设单位有合同关系，而施工单位并没有合同关系，由于建设单位与施工单位存在合同关系，对监理单位而言，因施工单位的原因造成监理服务期延长的责任应由建设单位承担。（2分）3. 某建设工程，建设单位为湖南省BC公司，监理单位是山东省GT建筑工程监理公司，设计单位为北京市SW建筑工程设计总院，质监部门为当地质量监督站，施工总承包单位为北京市建设工程有限公司，另有土方、防水等分包单位若干家。总监理工程师刘某于2008年10月11日下达开工令，之后在刘某的主持下召开了第一次工地会议，会议规定建设单位、设计单位

22、、质监部门、总包单位、分包单位应当授权代表参加。本工程各方约定每周由监理工程师主持召开一次监理例会，会议纪要由总包单位起草，经与会各方代表会签，然后分发给各有关单位。会议纪要的内容包括：(1)会议地点及时间；(2)会议中发言者的姓名及其发言的主要内容；(3)决定事项；(4)诸事项分别由何人何时执行。【问题】1什么是第一次工地会议文中对本工程召开的第一次工地会议的叙述有何不妥之处正确的做法是什么?2文中对本工程监理例会的叙述有何不妥之处正确的做法是什么?3本工程监理例会会议纪要的内容是否全面还应包括哪些内容?【答案】1第一次工地会议是建设工程尚未全面展开前，履约各方互相认识、确定联络方式的会议，

23、也是检查开工前各项准备工作是否就绪并明确监理程序的会议。文中对本工程召开的第一次工地会议的叙述的不妥之处在于：(1)第一次工地会议的召开时间错误；(2)第一次工地会议的主持人错误；(3)第一次工地会议的参加人错误。正确的做法是：第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工令之前举行，会议由建设单位主持召开，监理单位、总包单位的授权代表参加，也可邀请分包单位参加，必要时邀请有关设计单位人员参加。2文中对本工程监理例会的叙述的不妥之处在于：(1)监理例会的主持人错误；(2)会议纪要的起草者错误。正确的做法是：由总监理工程师主持召开监理例会，会议纪要由监理单位起草，经与会各方代表会签，然后分发给各有关单

24、位。3本工程监理例会会议纪要的内容不全面。本工程监理例会的会议纪要内容还应当包括出席者姓名、职务及其代表单位。4. 某工程执行建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%（以人材机为基数），利润率为5%（以人材机和管理费为基数），综合税率为10%，人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月

25、，并明确可以增加赶工费用。事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令。当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用7.8万元。事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元（总价措施费），设备保护费3.5万元（总价措施费），规费为5万。事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3

26、天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。【问题】1.计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。2.事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？3.逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？4.针对事件3，计算因工程变更增加的分项工程费用和增加的工程款。5.事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。（以万元为单位，结果保留2位小数）【答案】1.安全文明施工费（281504500）3%979.5（万元）；签约合同价（281504500979.51501

27、23）（110%）37292.75（万元）2.事件1中，施工单位可以提出增加赶工费用。理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。（5038）/50100%24%20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。3.应给予费用补偿，由于未

28、探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；应给予费用补偿，非施工单位原因造成的损失，5.7万元费用应由建设单位承担；不应给予费用补偿，受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用不属于建设单位责任（或风险），属于施工单位与文物部门的合同关系。费用补偿总额335.738.7（万元）。4.因工程变更增加的分项工程费用（18080123000160000）/10000（120%）（15%）26.51（万元）增加的工程款（26.511.0383.55）（110%）48.186（万元）5. 某独立特大桥项目，主桥为独塔斜拉桥，施工中发生以下事件：事件1：总监理工程师签发了

29、合同段开工申请后，施工单位立即启动了主桥钻孔平台搭设和埋设钢护筒施工。监理工程师发现后立即进行制止，要求施工单位上报分项、分部工程开工申请，待批准后方可施工。施工单位认为合同段开工申请已得到批准，且钻孔平台及钢护筒施工属临时设施，属于桩基分项工程开工前的施工准备，施工继续进行。事件2：在主桥灌注桩施工过程中，监理工程师安排监理员进行了全过程旁站。在灌注过程中发生了一起导管拔出混凝土表面的事件，事件发生后，监理员立即要求施工单位暂停施工。施工人员解释说凭经验可将导管重新插入混凝土表面继续灌注，不会造成质量问题，监理员予以了默认，该桩继续灌注至完成。事后监理员向监理工程师详细汇报了事件经过。事件3

30、：监理工程师收到第三方检测单位的检测报告，发现一根桩达不到质量验收标准，且无法采取返工补救措施。经查证系事件2中的桩。监理工程师通过建设单位请设计单位拿出处理方案，3天后设计单位提供了补桩设计文件。由于建设单位工程部负责人未及时将该设计文件下达，耽误了7天。施工单位收到设计文件后，完成补桩施工，经检测质量合格。该事件发生在关键线路上。事后，施工单位提出了10天的延期申请，并提出给予补桩工程进行计量。问题：1事件1中，监理工程师要求施工单位暂停施工的做法是否正确？为什么？2事件2中，指出监理员的错误做法，并说明正确做法？3事件3中，监理工程师对该质量事故的处理程序是否正确，为什么？4事件3中，施

31、工单位提出的延期申请和计量要求能否成立？监理工程师该如何正确处理？【答案】1.事件1中，监理工程师要求施工单位暂停施工的做法是否正确？为什么？答案：监理工程师的做法正确，施工单位的理由不合理。因为钢护筒施工属于桩基分项工程施工过程中的一道主要工序，钢护筒施工意味着桩基分项工程已开工，而监理工程师并未批准该分项工程开工。2.事件2中，指出监理员的错误做法，并说明正确做法？答案：监理员的错误做法：未及时向监理工程师报告，而是事后进行了汇报；未坚持暂停施工的要求，放任了质量事故的发生。正确的做法是：要求施工单位暂停施工；立即将现场发生的情况向监理工程师汇报；在旁站记录、监理日记中如实做好记录。3.事

32、件3中，监理工程师对该质量事故的处理程序是否正确，为什么？答案：监理工程师对该事件的处理程序不正确。正确的程序应是：监理工程师应要求施工单位尽快提出质量事故报告并报告建设单位。质量事故报告应翔实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。认定质量事故等级。属于一般质量事故等级以上者，根据省级交通主管部门的有关处理决定，开展下步监理工作；属于监理单位可处理的质量事故，按有关监理程序开展下一步监理工作。4.事件3中，施工单位提出的延期申请和计量要求能否成立？监理工程师该如何正确处理？答案：施工单位提出的延期申请和计量要求均不成立。监理工程师正确的处理方法是：不批准延期10天的申请，原设计桩因质量不合格作为废弃桩，补救的桩不予进行计量。费用由施工单位承担。