2022年福建省一级建造师自测提分卷.docx

《2022年福建省一级建造师自测提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年福建省一级建造师自测提分卷.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 中华人民共和国港口法第七条规定港口规划应符合城镇体系规划，并与土地利用总体规划、城市总体规划、江河流域规划、防洪规划、海洋功能区划、（ ）以及法律、行政法规规定的其他有关规划相衔接、协调。A.水路运输发展规划B.水路运输发展规划和其他运输方式发展规划C.水路运输发展规划和航空运输发展规划D.公路、铁路、航空运输发展规划【答案】 B2. 【问题】 一般直接用于有框门窗的采光平板玻璃厚度是（ ）mm。A.23B.35C.58D.812【答案】 B3. 【问题】 关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时

2、间的确定方法，正确的是()。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】 C4. 【问题】 甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。A.内公司承担B.甲施工企业承担C.乙公司承担D.甲施工企业和丙公司分担【答案】 A5. 【问题】 根据建筑市场诚信行为信息管理办法，企业不良行为记录信息的公布规定是（ ）。A.行政处罚作出15日内公布，公布期限一般为3年B.公布的内容应与建筑市场监管信息管理系统中企

3、业、人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部永久保留C.行政处罚作出7日内公布，公布期限一般为6个月至3年D.对于不良行为整改确实有效的，由企业提出申请可缩短其不良行为记录信息的公布期限，但最短不得少于1个月【答案】 C6. 【问题】 施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前应通知（）进行验收，并形成验收文件。A.施工单位质检部门B.设计单位C.政府质检部门D.监理工程师【答案】 D7. 【问题】 （2018年真题）根据中华人民共和国水土保持法下列关于水土保持设施与主体“三同时”的说法错误的是（）。 A.同时设计B.同时施工C.同时投产使用D.同时验收【答案】 D8. 【问题】 下列有关生产安全事故

4、应急预案的论述，不正确的是（ ）。A.生产安全事故应急预案体系的构成主要有：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.基坑开挖、脚手架拆除等不需编制专项应急预案C.应急预案是对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排，是应急响应的行动指南D.应急预案的制定，首先必须与重大环境因素和重大危险源相结合【答案】 B9. 【问题】 对于一个建设工程项目而言，()的项目管理是该项目的项目管理的核心。A.设计方B.业主方C.施工方D.监理方【答案】 B10. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本）发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。A.1% B.3%C.5% D.1

5、0%【答案】 B11. 【问题】 不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】 B12. 【问题】 二次搬运费属于（ ）。A.直接工程费B.措施费C.间接费D.企业管理费【答案】 B13. 【问题】 下列施工作业人员的做法中，()属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场D

6、.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业【答案】 C14. 【问题】 （2019年真题）关于建造师不予注册的说法，正确的是()A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的C.年龄超过60周岁的D.申请在两个或者两个以上单位注册的【答案】 D15. 【问题】 直流电源线正极外皮颜色应为( )。A.黄绿色B.黑色C.蓝色D.红色【答案】 D16. 【问题】 斜坡堤陆上土工织物铺设后，（ ）。A.及时覆盖，防止日晒老化B.及时覆盖，防止风雨冲刷C.表面涂覆，防止日晒老化D.表面涂覆，防止风

7、雨冲刷【答案】 A17. 【问题】 关于正铲挖掘机挖土特点的说法，正确的是（ ）。（2012 年真题）A.前进向上，强制切土B.后退向下，强制切土C.直上直下，自重切土D.前进向上，自重切土【答案】 A18. 【问题】 常见建筑结构体系中，符合框架剪力墙结构最大设计高度的是（）m。A.160B.170C.180D.200【答案】 B19. 【问题】 分项工程及检验批的质量应由施工单位（ ）组织检验。A.分项工程技术负责人 B.项目技术负责人C.质量负责人 D.专职质量检查员【答案】 A20. 【问题】 根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用

8、水和部分生活用水。A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201规定，在合同履行过程中，因（ ）导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润。A.监理人未按合同约定发出指示、批准等文件B.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏C.发包人在计划开工日期之日起第4天才同意下达开工通知D.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件E.承包

9、人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活【答案】 ABD2. 【问题】 以承受轴向压力为主的结构有（ ）。A.拱式结构 B.悬索结构C.网架结构 D.桁架结构E.壳体结构【答案】 A3. 【问题】 关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。 2016A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定

10、规模的危险性较大的分不分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】 ACD4. 【问题】 机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程初期维修E.可行性研究【答案】 A5. 【问题】 企业短期筹资时，贷款的实际利率高于名义利率的利息支付方法有()。 (2014)A.收款法B.贴现法C.固定利率法D.浮动利率法E.加息法【答案】 B6. 【问题】 天然花岗石毛光板评定等级的依据有（ ）。A.厚度偏差B.平面度公差C.外观质量D.规格尺寸偏差E.角度公差【答案】 ABC7. 【问题】 为了避免混凝土结构内外温差过大而造成给水排水构筑物出现裂

11、缝所采取的措施有（ ）。A.降低混凝土的入模温度B.对混凝土尽快加热C.配合比中水的含量减少1/3D.延长拆模时间E.结构外保温【答案】 AD8. 【问题】 关于单价合同的说法，正确的有（）。A.投标报价单中总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价 B.对于投标书中出现明显的数字计算错误，业主有权利先作修改再评标 C.采用单价合同时，业主和承包人都不担心存在工程量方面的风险 D.采用变动单价合同时，承包人的风险相对较小 E.采用固定单价合同时，业主招标准备时间较长【答案】 ABCD9. 【问题】 在架空电力线路保护区取土时，应遵守的规定内容有（）。A.取土范围B.取土时间C.取土坡度D.

12、预留通道E.取土土质【答案】 ACD10. 【问题】 目前在我国预应力混凝土大直径管桩的生产中采用了（）等工艺。A.高速离心B.振动C.辊压D.二次振捣E.真空吸水【答案】 ABC11. 【问题】 （2018 年真题）下列一级基坑监测项目中，属于应测项目的有（ ）。A.坡顶水平位移B.立柱竖向位移C.土压力D.周围建筑物裂缝E.坑底隆起【答案】 ABD12. 【问题】 380V电动机试运行前应检查的内容有（）。A.电动机绕组的绝缘电阻 B.电动机的地脚螺栓是否接地 C.电动机的保护接地线是否连接可靠 D.电动机的温度是否有过热现象 E.绕线式电动机的滑环和电刷【答案】 AC13. 【问题】 当

13、事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。（2014）A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】 BC14. 【问题】 职业健康安全与环境管理体系建立时，对初始状态评审的内容有 （）。A.明确职业健康安全及环境目标和指标B.辨识工作场所中的危险源和环境因素C.评审组织现有的管理制度，并与标准进行对比D.评审过去的事故，进行分析评价E.明确适用的有关职业健康安全与环境的法律、法规和其他要求【答案】 BCD15. 【问题】 下列耐火喷涂料施工的技术要求中,正确的有（）。A.喷涂料应采用湿法喷涂B.喷涂时,料和水应均匀连续喷

14、射C.喷涂方向应与受喷面成约7580夹角D.喷涂应分段连续进行E.喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线【答案】 BD16. 【问题】 对合同内容的认识，说法正确的是（）。A.合同中的纠纷处理方法可定为协商B.安全要求也是矿业工程承包的基本内容C.项目变更的同时合同也应进行变更D.考虑合同的价格形式应结合项目性质E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任【答案】 BD17. 【问题】 调频广播的特点包括( )。A.线性失真小B.信噪比好C.能进行高保真广播D.容易实现多工广播E.覆盖范围广【答案】 ABCD18. 【问题】 消防工程验收应具备的条件包括（ ）。A.完成消防工程合同规定的工作量和变更增减

15、工作量B.与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收C.建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料D.施工单位已进行技术测试，并已取得检测资料E.施工单位已正式向消防部门提交了申请验收报告【答案】 ABC19. 【问题】 关于型钢混凝土组合结构特点的说法，正确的有（ ）。A.设计时可不受含钢量限制B.制作与施工难度大，成本增加较大C.施工过程复杂，工期适当增长D.具备更良好的抗震性能E.比钢框架节省约50%钢材用量【答案】 AD20. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)，关于招标控制价的说法，正确的有（）。 (2013)A.

16、招标控制价是对招标工程项目规定的最高工程造价B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核C.国有或非国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价D.招标控制价应在招标文件中公布，在招标过程中不应上调，但可适当下浮E.投标人的投标报价高于招标控制价时，其投标应按废标处理【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90d，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日变行使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用，电梯井道

17、的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施.安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安裝工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表1）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔式起重机及升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进行到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定。单

18、机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机该运行比原工序多用了3d，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验救）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。【问题】1.电梯安装前，项目部应提供那些安装资料？2.项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施?3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?4.影响导轨安装精度的因素有几个?5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求，【答案】1.电梯安装前，项目部应提供的证明文件；所施工电梯的安装许可证，告知直辖市或设区的市的安装告知书，审批手续齐全的电梯安装施工方案：作业人员持有

19、的特种设备操作证。2.项目部对机房和井道的安全检查，应关注的安全技术措施是：层门洞设置了高度不小于1.2m的栏杆。有临时盖板封堵机房预留孔，共道内脚手架有防火措施，3由梯工程开工时间为3月18日，电梯安装准备工作、机房和井道的检测、电梯设备进场检查、基准线安装等工作用了14d，在4月1日开始电梯导轨安装。到4月21日消防电梯峻工验收，14+21=35d，故消防电梯从开工到验收合格用了35d。项目部编制的电梯施工进度计划中是在5月30日竣工验收交付业主，14+30+30=74d。电梯安装的计划工期是74d，在电梯安装中，因电梯单机试运行比原工序时间多用了3d，群控试运行、调试、竣工验收均按工序时

20、间完成。合同工期为90d，90-（74+3）=13d，电梯安装比合同工期提前了13d.4.影响导轨安装精度的因素有：并道结构的施工质量，导轨的安装质量，导轨测量，基准线的设置，测量器具的选择，导轨的制造质量，电梯安装人员的技术水平及操作产生的误差。5.电梯竣工后应向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收，电梯层门的试验要求：每层层门必须能够用三角钥匙才能手动打开，当任何一个层门打开时，电梯严禁启动运行。2. 某高速公路M合同段（K17+300?K27+300)，主要为路基土石方工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方2

21、400000m3(土石比例为6:4)，填方2490000m3，填方路段填料由挖方路段调运，考虑到部分工程量无法准确确定，因此采用单价合同，由监理工程师与承包人共同计量，土石开挖综合单价为16元/m3。施工过程中部分事件摘要如下：事件1:施工单位开挖路基后，发现挖方土石比例与设计文件出入较大，施工单位以书面形式提出设计变更，后经业主、监理、设计与施工单位现场勘察、洽商，设计单位将土石比例调整为3.4:6.6，变更后的土石方开挖综合单价调整为19元/m3。经测算，变更后的项目总价未超过初步设计批准的概算。事件2:在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工，并

22、用平地机整平每一层，最大层厚40cm，填至接近路床底面标高时，改用土方填筑。事件3:该路堤施工中，严格质量检验，实测了压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡、边坡。1.公路工程设计变更管理办法将设计变更分为哪几种？事件1中的设计变更属于哪一种？说明理由。2.指出事件2中施工方法存在的问题，并提出正确的施工方法。3.指出事件3中路堤质量检验实测项目哪个不正确？还需补充什么实测项目？4.针对该路段选择的填料，在填筑时，对石块的最大粒径应有何要求？1.(1)公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。(2)属于较大设计变更，理由：单项变更金额达到720万元2400000X(

23、1916)=7200000(元），符合单项工程费用变化超过500万元的规定。2.(1)不应釆用平地机整平。因含石量为66%，整平应采用大型推土机辅以人工进行。(2)不应采用竖向填筑法。土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。【答案】1.(1)公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。(2)事件一中的设计变更属于较大设计变更。因为单项变更金额达到了2400000X(19-16)=7200000（元），超过500万元的规定。2.(1)不应采用平地机整平。因含石量为66%，整平应采用大型推土机辅以人工进行。(2)不应采用竖向填筑法。土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。3.不应该实测弯

24、沉值，还应实测平整度。4.土石混合料中石料强度大于20MPa时，石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3，超过的石料应清除或打碎。3. 【背景资料】某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为-15。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门

25、，事后经调查，造成直接经济损失450万元。【问题】1用于斜井的装岩设备有哪些2防跑车装置的设置是否合理说明理由。3在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量4发生的安全事故等级属于什么等级，事故等级的划分依据是什么5施工单位的负责人做法是否合理说明理由。【答案】1斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻车器，在变坡点下方略

26、大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，不符合规定。故防跑车设置不合理。3斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：(1)一级排水站：工作面排水。(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10的富余量。(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多，二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站

27、临时水仓的容量。确定水泵流量：根据煤矿安全规程规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70。工作和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25。水泵流量：V=242025=30m3h。故井下水泵流量为V30m3h。4本案例中发生的安全事故属于一般事故。划分依据是根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别

28、重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本案例中造成直接经济损失450万元，2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。5施工单位的负责人做法不合理。4. 某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，其

29、起讫桩号为K19+720K20+200，全长480m。隧道左右洞相距36m，地质情况相同，其中K19+720K19+775段和K20+165K20+200段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较软，岩体较破碎，为级围岩段；K19+775K19+875和K20+035K20+035段穿越中风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎一破碎，为级围岩段；K19+875K20+035段穿越微风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎，为级围岩段。该隧道设计支护结构为复合式衬砌（即初期支护+混凝土二次衬砌），隧道设钢支撑和仰拱。施工过程中发生了如下事件：事件一：开工前，施工单位对该隧道的级和级围岩的连续长度及合计长度进行了统

30、计，并由（A）负责对该隧道进行了施工安全风险评估，出具了评估报告。报告内容包括：评估依据、工程概况、（B）、（C）、评估内容、评估结论及对策等。事件二：施工单位采用钻爆法开挖，级围岩段，爆破设计周边眼为60个，爆破后，某开挖面残留有痕迹的炮眼数为45个。事件三：施工单位在级围岩段初期支护施工作业时，采用了钢拱架型式的钢支撑。事件四：施工单位在进行仰拱及防水板施工作业时，采取了如下做法：IV级围岩的仰拱距掌子面的距离为554m，V级围岩的仰拱距掌子面的距离为454m；仰拱施工采用左右半幅分次浇筑方式；防水板搭接宽度为8010mm。问题：1.结合事件一和背景，写出隧道进行施工安全风险评估的理由。2

31、.事件一中A、B、C各代表什么3.针对事件二和背景，计算周边炮眼痕迹保存率，并判断该值是否满足公路隧道施工技术细则的要求。4.事件三中，按材料的组成还可以采取哪种型式钢支撑【答案】P460-4631.K19+720K19+775段，V级围岩连续长度为55m，超过50m，所以需要进行风险评估。2.A为施工单位，B为评估方法，C为评估步骤。3.4560100%=75%；根据公路隧道施工技术细则中相关规定，对于中硬岩炮眼痕迹保存率应不小于70%，而本次爆破后炮眼痕迹保存率为75%70%，故满足该要求。4.按材料的组成还可以采取格栅钢架型式的钢支撑。5.错误，改正：级围岩仰拱与掌子面距离不得超过50m

32、，V级围岩仰拱与掌子面距离不得超过40m。错误，改正：仰拱施工宜整断面一次成型，不宜左右半幅分次浇筑。错误，改正：搭接宽度不应小于100mm。5. 某建筑地下2层，地上18层。框架结构。地下建筑面积0.4万m2，地上建筑面积2.1万m2。某施工单位中标后，由赵佑项目经理组织施工，施工至5层时，公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。检查过程依据标准JGJ59的相关内容进行，项目安全总监也全程参加，检测结果如表5-1。公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式，包括定期安全检查,开工，复工安全检查，季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖，进入夏季后，公司

33、项目管理部对该项目工人宿舍和食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层，住有18人，设置有生活用品专用柜，窗户为封闭式窗户，防止他人进入，通道宽度为0.8米，食堂办理了卫生许可证，3名炊事人员均有健康证，上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求，并限期达标。工程竣工后，根据合同要求相关部门对该工程进行绿色建筑评价，评价指标中“生活便利”该分值低，施工单位将评分项“出行无障碍”等4项指标进行了逐一分析以便得到改善，评价分值如表5-2问题：1、写出表5-1中A-F所对应内容(如A:*万m2)，施工安全评定结论分几个等级，评价依据有哪些2、建筑工程施工安全检查还有哪些形式

34、3、指出工人宿舍管理的不妥之处并改正。在炊事员上岗期间，从个人卫生角度还有哪些具体管理4、列式计算该工程绿色建筑总得分Q，该建筑属于哪个等级，还有哪些等级生活便利评分还有什么指标【答案】P178-1831、(1)A:2.5万m,B:100，C:72，D:80，E:优良(5分)(2)施工安全检查评定结论分为三个等级(1分)(3)1)优良:分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。(1分)2)合格:分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。(1分)3)不合格:当汇总表得分值不足70分时;当有一分项检查评分表为零时。(1分)2、日常巡查、专项检查、经常性安全检查、节假

35、日安全检查专业性安全检查和设备设施安全验收检查。(4分)3、(1)不妥之处一:个别宿舍住有18人(0.5分)整改措施:每间宿舍居住人员不得超过16人(0.5分)不妥之处二:通道宽度为0.8m(0.5分)整改措施:通道宽度不得小于0.9m(0.5分)不妥之处三:窗户为封闭式窗户(0.5分)整改措施:现场宿舍必须设置可开启式窗户(0.5分)(2)上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，应保持个人卫生，不得穿工作服出食堂。(3分)4、(1)(400+90+80+75+80+80+100)/10=90.5(4分(2)该建筑属于三星级，还有基本级、一星级、二星级(4分)(3)生活便利评分还有服务设施，智慧运行，物业管理指标。(3分)