2022年四川省一级建造师高分通关模拟题61.docx

《2022年四川省一级建造师高分通关模拟题61.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级建造师高分通关模拟题61.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的（）措施。（2018年真题）A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】 C2. 【问题】 下列属于按信息的内容属性分类的是（ ）。A.施工过程B.管理类信息C.招标投标D.设计准备【答案】 B3. 【问题】 根据建筑工程施转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行),下列不属于违法发包的情形是（）。A.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的B.未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标

2、,应当申请直接发包未申请或申请未核准的C.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的【答案】 D4. 【问题】 在相同的环境与外荷载下，预应力混凝土构件比普通混凝土构件有许多优点，但不A.截面小、跨度大B.抗裂能力强C.生产工艺简单D.节省钢材【答案】 C5. 【问题】 水利部生产安全事故应急预案（试行）属于（），是水利行业关于事故灾难的应急预案。A.国家预案B.部门预案C.总体预案D.专项预案【答案】 B6. 【问题】 采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育记录

3、，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【答案】 B7. 【问题】 某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为( )。A.25.8万B.34.4万C.43万D.51.6万【答案】 A8. 【问题】 扁钢接地网及接地干线安装时，地中水平接地体与建筑物的距离不宜小于（ ）m。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 B9. 【问题】 某工程在第10周末显示的成本数据为：已完工作实际费用33万元，已完工作预算费用23万元，计划工作预算费用22万元，按照赢得值原理，得出的

4、结论是（ ）。A.进度拖后，预算节支B.进度拖后，预算超支C.进度提前，预算节支D.进度提前，预算超支【答案】 D10. 【问题】 下列所得中免纳个人所得税的是()A.年终加薪B.出售本人绘画的收入C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红【答案】 C11. 【问题】 根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般情况下，停止强噪声作业的时间是（）。A.晚9点到次日早4点之间 B.晚11点到次日早4点之间 C.晚10点到次日早5点之间 D.晚10点到次日早6点之间【答案】 D12. 【问题】 关于抹灰层平均总厚度的说法，正确的是（ ）。A.内墙普

5、通抹灰层平均总厚度最大值25mmB.内墙高级抹灰层平均总厚度最大值20mmC.石墙抹灰层平均总厚度最大值35mmD.外墙抹灰层平均总厚度最大值25mm【答案】 C13. 【问题】 建设单位于2014 年1 月15 日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1 月22 日才决定开工，则建设单位（ ）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应当报发证机关重新核验施工许可证D.应向发证机关重新申请领取施工许可证【答案】 D14. 【问题】 在建设工程施工投标过程中，施工方案应由投标人的（）主持制定。A.项目经理 B.法人代表 C.分管投标的负责人 D.技

6、术负责人【答案】 D15. 【问题】 某地面工程合同约定的本月计划完成工作量5000立方米，计划单价20元/立方米。到月底检查时，确认的承包商实际完成工作量4600立方米，实际单价25元/立方米，则该工程的费用绩效指数（CPI）为（）。A.0.8B.0.92C.1.09D.1.25【答案】 A16. 【问题】 关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（）。 2016A.工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件 B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现

7、的质量问题进行复查 D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测【答案】 D17. 【问题】 某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于（ ）。A.重大事故B.较大事故C.特别重大事故D.一般事故【答案】 B18. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，不能列入其他项目清单的是（ ）。A.专业工程暂估价B.总承包人自行分包的管理费C.总承包服务费D.计日工【答案】 B19. 【问题】 关于生产安全应急预案评审的说法，错误的是（ ）。A.地方各级安全

8、生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门的应急预案审定B.参加预案评审的人员应只允许应急预案涉及的政府部门工作人员参加C.评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避D.应急预案的评审必要时可以召开听证会，听取社会有关方面的意见【答案】 B20. 【问题】 （ ）是项目安全管理工作的重要环节，是提高全员安全素质、安全管理水平和防止事故，从而实现安全生产的重要手段。A.风险辨识和评价B.安全教育C.施工组织和策划D.安全防护措施【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列属于流动负债的是（ ）。A.应付票据B.应付债券C.预收账款D

9、.应收票据E.预付款项【答案】 AC2. 【问题】 机械工作时间的消耗，按其性质可分为必须消耗的时间和损失时间，其中必须消耗的时间包括（ ）。A. 停工时间B. 有效工作时间C. 低负荷下的工作时间D. 不可避免的无负荷工作时间E. 不可避免的中断时间【答案】 BD3. 【问题】 关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】 ACD4. 【问题】 物联网连接物理对象的技术包

10、括( )。A.二维码识读B.射频(RFID)识别C.激光扫描D.红外感应E.云计算定位【答案】 ABCD5. 【问题】 沉桩控制应包括（ ）控制。A.偏位B.强度C.承载力D.锤击次数E.裂损【答案】 AC6. 【问题】 铁路隧道锚喷支护中喷射混凝土的作用有（ ）。A.支承围岩B.承受松弛荷载C.填平补强围岩D.阻止围岩松动E.限制围岩变形【答案】 ACD7. 【问题】 露天矿疏干井工程填砾施工，说法正确的是（）。A.含泥土杂质较多的砾料，应用水冲洗干净后使用B.现场储备的砾料不应大于设计值的1.2倍C.填砾应采用静水填砾法D.填砾应从孔口井管四周均匀填入，不得从单一方位填入E.砾料填至预定位

11、置后，无需测定填砾面位置【答案】 AD8. 【问题】 每一个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A.设计准备工作的流程B.施工招标工作的流程C.施工作业的流程D.工作任务分工的流程E.信息处理的流程【答案】 ABC9. 【问题】 可冬期进行的路基施工项目有（ ）。A.含水率高的流沙地段的路堑开挖B.路基边坡整修C.岩石地段的路基开挖D.填方地段的台阶开挖E.一级公路的路基施工【答案】 AC10. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 503192013，下列属于工程建设监理实施细则的内容的有（ ）。A.监理的工作范围 B.监理工作的制度C.监理工作的流程 D.监理工作的控制要点及目标

12、值E.监理工作的程序【答案】 CD11. 【问题】 从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（）。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.系统容量【答案】 ABCD12. 【问题】 下列各项中,关于第一审程序和第二审程序的审限要求,说法正确的有()。A.人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结B.在适用普通程序审理案件的第一审程序中,有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长3个月C.在适用普通程序审理案件的第一审程序中,已因特殊情况延长后,还需延长的,报请上级人民法院批准D.人民法院审理对原审判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起3个月内审结。有特殊

13、情况需要延长的,报请上级人民法院批准E.人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起30日作出终审裁定【答案】 AC13. 【问题】 下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失 C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】 AB14. 【问题】 根据劳动合同法的规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形有( )。A.非因工负伤，在规定的医疗期内的B.在本单位连续工作10年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的D.女职工在产

14、期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的【答案】 AD15. 【问题】 关于盈亏平衡点,下列说法正确的是( )。A.盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的适应能力和抗风险能力B.盈亏平衡点越低,技术方案投产后盈利的可能性越大C.盈亏平衡点越高,适应市场变化的能力越强D.盈亏平衡点越低,抗风险能力越强E.盈亏平衡分析不能揭示产生技术方案风险的根源【答案】 ABD16. 【问题】 为控制装修对建筑结构的影响，正确的做法有(?)。A.装修时不能自行改变原来的建筑使用功能B.装修时不得自行拆除任何承重构件C.装修施工中可以临时在建筑楼板上堆放大量建筑装修材料D.新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有楼面结

15、构荷载设计值E.经建设单位的书面有效文件许可，即可在原有承重结构构件上开洞凿孔【答案】 ABD17. 【问题】 （2015年）碾压混凝土坝渗流分析的主要内容包括（ ）。A.确定渗透压力B.确定渗透坡降C.确定渗透流速D.确定浸润线的位罝E.确定渗流量【答案】 ABC18. 【问题】 对速动比率指标，下列表述正确的是（ ）。A.指标值大于1，说明企业偿债能力越差B.企业速动资产与流动负债之间的比率关系C.经验值为1说明企业有偿债能力D.衡量企业流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力E.反映企业短期偿债能力比较敏感的指标【答案】 BCD19. 【问题】 下列选项中，属于水泥混凝土路面断板处理方法

16、的有（ ）A.压注灌浆法B.整块板更换C.条带罩面法D.碎石化法E.贴碳纤维法【答案】 ABC20. 【问题】 港口与航道工程中，以下对不可抗力造成损失责任的承担叙述中，说法错误的是()。A.承包人设备的损失由发包人承担B.发包人承担人员伤亡和其他财产损失及其相关费用C.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金D.发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担E.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比（胶凝材料:砂:碎

17、石）为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m10m，承台底标高为+1.0m（理论深度基准面，下同），顶标高为+5.0m，9根直径1.2m的大管桩伸入承台混凝土中2m。承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初

18、凝以前底层混凝土不宜被水淹没。表5施工日潮汐表背景资料某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比（胶凝材料:砂:碎石）为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m10m，承台底标高为+1.0m（理论深度基准面，下同），顶标高为+5.0m，9根直径1.2m的大管桩伸入承台混凝土中2m。承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为

19、1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初凝以前底层混凝土不宜被水淹没。表5施工日潮汐表问题1、本承台混凝土的浇筑总量是多少？本承台混凝土的第一次浇筑量是多少？（计算结果保留小数点后2位）。2、何时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利，并说明原因。3、通过计算第一次浇筑的底层和顶层混凝土浇筑时间及潮水涨落潮时间，判断所用拌和船的生产能力是否满足要求？4、为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备胶凝材料、砂、石子、水各多少？（材料的损耗率按5%计，计算结果保留小数点后2位）5、写出提高承台耐久性的主要技术

20、措施。【答案】1、本承台混凝土的浇筑总量为：1010(5.0-1.0)-93.14(1.2/2)22379.65m3；本承台混凝土的第一次浇筑量为：10101-93.14(1.2/2)2189.83m3。2、在落潮的过程中，当潮位落至+1.0m（承台底模板刚露出水面）时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利。原因是：此时开始承台第一次混凝土浇筑，可使本次混凝土浇筑的施工可利用时间达到最长，方便施工组织。3、解法11）验算第一次浇筑底层混凝土第一次底层浇筑量为：10100.3-93.14(1.2/2)20.326.95m3；混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土所需时间：26.95/50=0.54h

21、；底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.54+1.5=2.04h。根据本题潮汐表，可知潮水从+1.0m落至+0.5m再涨至+1.3m时间为：2.5h。2.5h2.04h，所以采用有效生产能力为50m3/h的混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土满足时间要求。2）验算第一次浇筑顶层混凝土（第一次四层混凝土为连续浇筑，即验算第一次混凝土施工时间是否满足）第一次混凝土浇筑量为：89.83m3；混凝土拌和船浇筑第一次混凝土所需时间：89.83/50=1.8h；2. 背景资料某施工单位承建某铁路软土路基工程，采用浆喷搅拌桩施工。路基为改良细粒土填筑。施工过程中发生了以下事件：事件一，全面施工前根据地质

22、情况和室内配合比，分段进行了成桩工艺试验，经取芯和承载力等检验，确定了固化剂掺入比、钻进速度、喷气压力和喷搅次数4项工艺参数，分段试桩2根。工艺参数及成桩检验成果由项目总工程师确认。事件二，在施工中，质检工程师取芯检验发现质量问题，少数桩体的无侧限抗压强度不足。事件三，基床以下路堤填筑按“三阶段、四区段、八流程”的工艺组织施工。碾压时，分层最大压实厚度为50cm，最小分层厚度为10cm。各区段交接处重叠压实，纵向搭接长度为15m，沿线路纵向行与行之间压实重叠为40cm，上下两层填筑接头应错开为2m。问题1针对事件一，指出其错误并给出正确做法。2针对事件二，分析发生质量问题的可能原因并给出处理措

23、施。3针对事件三，指出路基碾压工艺的错误之处并给予改正。【答案】1错误之处：(1)工艺试验确定4项工艺参数不完整；(2)分段试桩2根数量不符合规范要求；(3)检验成果由项目总工程师确认不妥。正确做法：(1)再增加提升速度和单位时间喷入量两项工艺参数；(2)分段试桩不得少于3根；(3)工艺参数及成桩检验成果需报监理工程师确认。分析此题考查浆喷搅拌桩施工方法在软基工程中的应用。对于本题要掌握的知识点是关于浆喷搅拌桩施工工艺和质量要求：施工前应根据地质情况和室内配合比分段进行成桩工艺试验，并经取芯和承载力等检验，确定固化剂掺入比、钻进速度、提升速度、喷气压力、单位时间喷入量及喷搅次数等工艺参数，分段

24、试桩不得少于3根。工艺参数及成桩检验成果报监理单位确认。解题思路是对照知识点找出错误做法并加以更正。2发生质量问题可能的原因是：(1)原材料水泥不合格；(2)水泥浆配合比不合理；(3)水泥浆的喷量不足；(4)搅拌不均匀；(5)桩头段复搅拌不充分。处理措施是：对质量不合格桩进行侧位补桩。分析此题考查浆喷搅拌桩施工方法在软基工程中的应用。对于分析原因的解题思路：要熟悉浆喷搅拌桩质量控制要点，分别从原材料选用、配合比选定、材料用量控制、施工工艺控制等影响成桩质量方面进行分析并查找原因。对于处理措施解题思路：要明确设置浆喷搅拌桩的目的是为了提高地基承载力，一旦成桩质量不合格势必影响地基承载力这不到设计

25、要求，通过例位补桩可以实现上述目的。3错误之处：(1)分层最大压实厚度为50cm不符合规范要求；(2)纵向搭接长度为15m不符合规范要求；(3)上下两层填筑接头错开为2m不符合规范要求。正确做法：(1)分层最大压实厚度应不大于30cm；(2)纵向搭接长度应不小于2m；(3)上下两层填筑接头错开应不小于3m。分析此题考查路基填筑工艺和质量要求。对于本题要掌握的知识点是关于路基填筑工艺和质量要求：路基分层填筑厚度应根据压实机械压实能力、填料种类和要求的压实质量，通过现场工艺试验确定。采用块石类填筑时，分层的最大压实厚度不应大于60cm；碎石类填料填筑时，分层的最大压实厚度不应大于40cm；采用砂类

26、土和改良细粒土时，分层的最大压实厚度不大于30cm。分层填筑最小层厚度不宜小于10cm。压实顺序应按“先两侧、后中间”进行碾压。各种压路机的最大碾压行驶速度不宜超过4kmh。各区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不应小于2m，沿线路纵向行与行之间压实重叠不应小于40cm，上下两层填筑接头应错开不小于3m。解题思路是对照知识点找出错误做法并加以更正。3. 某投标文件中，单价分析表部分信息见下表所示：问题：1、分别指出A、B的内容，改正表中“费用名称”一列有关内容的不妥之处，并计算工程单价（保留到小数点后1位）。【答案】A：工长；B：自卸汽车。不妥之处1：直接工程费不妥；改正：直接费；不妥之处2

27、：现场经费不妥；改正：其他直接费；不妥之处3：施工企业管理费不妥；改正：间接费。工程单价=（10*8.9+10*6.6+1*200+0.5*110+10*100）*（1+3%）*（1+5%）*（1+7%）*（1+10%）=1794.8元。4. 某施工单位承包一铁路单线隧道工程长度3km，岩体为?级围岩，采用正台阶钻爆法施工，开工后两个月，下台阶开挖700m，上台阶开挖490m，二次衬砌200m。该隧道出口段通过一天然冲沟，山势险峻，围岩覆盖层最薄处仅4m。在上台阶继续开挖过程中上拱部出现冒顶塌方事件，致使数名工人被困在洞内。问题：1.隧道施工组织安排有何问题？2.通过冲沟地段应采取何种措施？3

28、.抢救洞内施工人员应如何进行？【答案】1.施工组织安排存在问题：(1)该施工单位采取的并不是正台阶法，下台阶开挖太快；(2)?级围岩属于软弱围岩，循环进尺太大，违反软弱围岩应“短开挖”的原则；(3)支护不及时；(4)衬砌封闭太慢；(5)在出口段浅埋隧道未采取合理的超前支护和地表预加固措施；(6)在现场未显示出采取合理科学的监控量测措施，对围岩特别是上拱部施工变形未监控到位。2.通过冲沟地段，应采取以下措施：(1)实施超前地质预报和地质探测；(2)在出口段进行地表注浆预加固，提高冲沟处围岩稳定性；(3)在洞内开挖采取长管棚超前支护或小导管超前支护；(4)短进尺，弱爆破，减少对围岩扰动；(5)加强

29、监控量测，观测围岩变形；(6)加强径向锚喷支护，早封闭，快衬砌。5. 2015年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算，见表2。工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周；第(2)项变更导致A施工单

30、位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。【问题】?1绘制按周编制的成本计划。2A施工单位接受第(1)项变更、拒绝第(2)项变更是否合理?说明理由。3A施工单位可索赔的工期是多少?可索赔费用有哪些?4建设单位应何时完成A施工单位结算文件的审定?本工程价款结算编制说明应包含哪些内容?5本工程的保修金占结算费用比例是多少?保修期何时截止?6此工程施工过程中，可能存在哪些环境因素。【答案】1按周编制的成本计划，见表3。2合理。A施工单位与建设单位签订的

31、是传输设备安装工程的施工合同，第(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条件予以拒绝。3由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就第(1)项、第(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周；可索赔的费用为第(1)项变更增加的费用和第(2)项变更导致的停工损失费。4因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20d内审定完毕，即在8月10日之前完成。本工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。5本工程建设单位保修金的比例为5；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2016年11月1日。6本工程环境因素：铁件刷漆时被随意倾倒的剩余油漆；楼板、墙壁、铁件钻孔时的粉尘、噪声；切割机的噪声；设备开箱时，随意丢弃的包装物等垃圾；随意丢弃的废电池；光(电)缆接续时下脚料、随意丢弃的废弃物，微波、移动工程的电磁辐射；施工材料、机具、仪表随意摆放；未换鞋进入机房等。