2022年四川省监理工程师自测模拟提分卷85.docx

《2022年四川省监理工程师自测模拟提分卷85.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省监理工程师自测模拟提分卷85.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（ ）。A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任【答案】 B2. 【问题】 在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

2、【答案】 A3. 【问题】 在爆破施工时，地下相向开挖的两端在相距30m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点，当相向开挖的两端相距（）时，一端应停止掘进，单头贯通。A.15mB.10mC.5mD.3m【答案】 A4. 【问题】 根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。A.发包人，发包人B.勘察人，勘察人C.发包人，勘察人D.勘察人，发包人【答案】 A5. 【问题】 （ ）是指明确项目范围，优化目标，为实现目标而制定行动方案的一组过程。A.启动过程组B.计划过程组C.执行过程组D.监控过程组【答案

3、】 B6. 【问题】 按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（ ）。A.调查研究和收集资料B.项目的工作编码C.编制各层进度计划D.进度计划系统的结构分析【答案】 D7. 【问题】 下列属于引起工程质量事故间接原因的是（）。A.施工管理混乱B.施工人员违反规程作业C.材料不符合规定要求D.机械设备不符合规定状态【答案】 A8. 【问题】 下列有关价值工程中，功能价值分析的说法中，正确的是（ ）。A.在功能成本法中，V1即功能现实成本大于功能评价值B.在功能成本法中，V1时，可能存在功能过剩C.在价值指数法中，V1时，一般都要列入改进对象D.在价值指数法中，V

4、1即评价对象成本大于功能比重【答案】 B9. 【问题】 如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（ ）索赔。A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润【答案】 A10. 【问题】 监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】 C11. 【问题

5、】 根据 FIDIC施工合同条件，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B12. 【问题】 合同法律关系的要素包括（）。A.主体.客体.对象B.主体.内容.对象C.主体.客体.内容D.客体.内容.对象【答案】 C13. 【问题】 根据工程的形成过程，考虑设计布局、施工布置等因素，将水利水电工程依次划分为（ ）A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单位工程、分部工程

6、和单元工程【答案】 D14. 【问题】 某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】 B15. 【问题】 安全生产事故报告与处理，实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位【答案】 B16. 【问题】 在桥梁工程中，与其他基础形式相比，能承受较大的垂直荷载和水平荷载的基础形式是（ ）。A.桩基础B.沉井基础C.管柱基础D.地下连续墙【答案】 B17. 【

7、问题】 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】 B18. 【问题】 PFI 融资费方式的主要特点()。A.适用于公益项目B.适用于私营企业出资的项目C.项目的控制权由私营企业掌握D.项目的设计风险由政府承担【答案】 C19. 【问题】 “改进”是ISO质量管理体系七项质量管理原则之一，持续改进的核心是提高（

8、 ），实现质量目标。A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】 A20. 【问题】 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在承包人提供材料和工程设备一览表中，需要由招标人填写的项目为（ ）。A.风险系数B.基准单价C.投标单价D.发承包人确认单价E.交货方式【答案】 A

9、BD2. 【问题】 合同法律关系的客体，包括（）。A.提供一定劳务B.限制流通物C.禁止流通物D.智力成果E.完成一定的工作【答案】 ABD3. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程监理规范，监理日志应包括的内容有（）。A.旁站情况B.工地会议记录C.巡视情况D.存在问题及处理E.平行检验情况【答案】 AC4. 【问题】 工程监理信息系统可以为项目监理机构提供支持的有（）。A.标准化、结构化的数据B.预测、决策所需的信息及分析模型C.工程目标动态控制的分析报告D.工程变更的优化设计方案E.解决建设工程监理问题的备选方案【答案】 ABC5. 【问题】 根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确

10、的有（）。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】 ABD6. 【问题】 对于下列纠纷的解决，不适用民法典的有（ ）。A.借款合同B.劳动合同C.技术服务合同D.抚养协议E.设备租赁合同【答案】 BD7. 【问题】 关于工程设计招标方式的说法，不正确的有（）。A.所有的工程设计都应当通过招标发包B.依法必须招标的工程设计，对国有资金占控股地位的，应当公开招标C.工程设计公开招标的，应当通过国家指定的媒介发布招标公告D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个

11、以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标【答案】 AD8. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T 50319-2013），下列文件资料中需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的有（）。A.工程开工报审表B.施工进度计划报审表C.费用索赔报审表D.单位工程竣工验收报审表E.施工组织设计报审表【答案】 AD9. 【问题】 设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的技术要求方面的内容包括（）。A.开始工作时间B.设计阶段和设计任务C.设计标准和规范D.设计、施工和设备监造、试验E.样品【答案】 BCD10. 【问题】 （2018年真题）根据设计施工总承包合同

12、通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有（）。A.发包人未能按时提供文件B.发现文物C.行证审批延误D.发包人原因造成工期延误E.出现异常恶劣气候条件【答案】 BC11. 【问题】 设备采购的原则有（）。A.应向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商进行采购B.所采购设备和配件价格合理、技术先进交货及时，维修和保养能得到充分保障C.向有信誉的合作单位介绍的供货企业采购D.所采购设备应质量可靠，同时满足设计文件所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性E.符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定【答案】 ABD12. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，建设工程

13、竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件C.有质量监督机构签署的质量合格文件D.有工程造价结算报告E.有施工单位签署的工程保修书【答案】 AB13. 【问题】 建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（ ）。A.地基基础牢固程度B.建设工程产品的耐火及防火能力C.铁道.航道的通达便捷功能D.工程上的防洪与抗震能力E.建筑物造型的美观大方【答案】 AC14. 【问题】 投标人须知中的附表格式包括（）。A.投标函格式B.开标记录表格式C.问题澄清通知书格式D.中标通知书格式E.合同协议书格式【答案】 BCD15. 【问题】 可行性

14、研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】 ABD16. 【问题】 关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任E.分包人在施工现场接受承包人的管理【答案】 BD17. 【问题】 下列关于概率树分析的说法中，正确的有（）。A.经济评价的概

15、率分析主要是主观概率分析B.概率树分析是一种定性分析方法C.通常假定风险变量之间是相互独立D.财务（经济）净现值大于等于零的累计概率值越大，风险越大E.期望净现值为各加权净现值之和【答案】 AC18. 【问题】 质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】 ABCD19. 【问题】 工程监理单位对工程勘察方案审查的内容有（）。A.勘察工作内容是否与勘察合同及设计要求相符B.勘察点布置是否合理C.现场勘察组织及人员安排是否合理D.勘察进度计划是否满足工程总进度计划要求E.试样的数量和质量是否符合规范要求【答案】

16、 ABCD20. 【问题】 在设备制造过程中，采用巡回监控方式实施设备监造时，质量控制的主要任务有（ ）。A.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系B.审查设备制造生产计划和工艺方案C.监督检查主要材料进厂使用的质量控制D.编制监造规划E.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 建设单位将某一工业厂房建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程

17、延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从2015年6月10日开工至2015年6月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在6月12日才开工；6月13日至6月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；6月19日至6月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气，无法施工。问题：1在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理？2土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？3设备安装单位的损失应由谁承担

18、责任，应补偿的工期和费用是多少？4施工单位向建设单位索赔的程序如何？【答案】1对于上述工期拖延，监理工程师应按以下方式处理：（1）从6月10日至6月12日共2天，属于建设单位原因造成的拖延，应给予施工单位工期和费用的补偿。（2）从6月13日至6月18日共6天，属于施工单位的原因造成的拖延，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。（3）从6月19日至6月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖延，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担，工期给予顺延。2（1）土建施工单位应获得的工期补偿为：246（天）。（2）土建施工单位应获得的费用补偿为：2500065000-20000（元），即施工

19、单位应罚款2万元。3（1）设备安装单位的损失应由建设单位负责。理由：设备安装单位与建设单位有合同关系，与土建施工单位无合同关系。（2）设备安装单位应获工期补偿为：26412（天）。应获费用补偿为：(12-4)500040000（元）。4施工单位（承包人）可按下列程序提出索赔：（1）施工单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；施工单位未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。（2）施工单位应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或

20、）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（3）索赔事件具有持续影响的，施工单位应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。2. 项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查施工单位报送的安全生产相关资料。问题：根据建设工程安全生产管理条例，项目监理机构应审查施工单位报送资料中的哪些内容？【答案】（1）审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。（2）审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。（3）审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，

21、是否与投标文件相一致。（4）审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。3. 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施

22、工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊

23、装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。问题：指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确作法。【答案】(1)事件2中，项目经理在吊装作业中的不妥之处：在风力过大的情况下安排塔式起重机司机进行吊装作业。（1分）正确做法：在风力过大的情况下不应安排吊装作业。（1分）(2)事件3中，项目经理在吊装作业中的不妥之处：在未经审核批准专

24、项施工方案的前提下，要求施工人员进行吊装作业。（1分）正确做法：专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后才可进行吊装作业。（1分）4. 某省使用国有资金投资的某重点工程项目计划于2018年9月8日开工，招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标，并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制了招标文件，文件中允许联合体投标。招标过程中发生了以下事件：事件1：招标人规定1月2025日为招标文件发售时间。2月16日下午4时为投标截止时间。投标有效期自招标文件发售时间算起总计60天。事件2：2月10日招标人书面通知各投标人：删除该项目所有房间精装修的内容，代之以水泥砂浆地面、抹灰墙及

25、抹灰天棚，投标文件可顺延至21日提交。事件3：投标人A、B组织了联合体，资格预审通过后，为提高中标概率，在编制投标时又邀请了比A、B企业资质高一级的企业C共同组织联合体。事件4：评标委员会于4月29日提出了书面评标报告：E、F企业分列综合得分第一、第二名。没有经过公示，4月30日招标人向E企业发出了中标通知书，5月2日E企业收到中标通知书，双方于6月1日签订了书面合同，合同工期为2年。6月15日，招标人向其他未中标企业退回了投标保证金。双方依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及2017版合同示范文本采用了单价合同方式，承包商包工包料。其中专用条款的部分条款约定如下：（1）

26、开工前7天发包方向承包方支付签约合同价（扣除暂列金额）的8%作为材料预付款。（2）开工后的第21天内发包方向承包方支付当年安全文明施工费总额的40%。（3）工程进度款按月结算，发包方按每次承包方应得工程款的50%计。问题：1.该项目必须编制招标控制价吗？招标控制价应根据哪些依据编制与复核？如投标人认为招标控制价编制过低，应在什么时间内向何机构提出投诉？2.请指出事件1的不妥之处，说明理由。3.事件2中招标人做法妥否？说明理由。【答案】问题1：1.因为国有资金投资的建设工程招标必须编制招标控制价，所以该项目必须编制。2.招标控制价应根据下列依据编制与复核：（1）建设工程工程量清单计价规范（GB5

27、0500-2013）和相应专业计量规范；（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；（3）建设工程设计文件及相关资料；（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案。（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；（8）其他的相关资料。3.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照清单计价规范的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。问题2：投标有效期自招标文件发售时间算起总计60天的做法不妥当，按照有关规定：投标有效期应从提

28、交投标文件的截止之日起算。5. 某大型渠道工程，主要工程量为土方开挖、土方回填、混凝土工程，发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。【事件】事件1：渠道深基坑开挖前，施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案。事件2：施工单位对渠道防渗材料土工膜进行了见证取样。事件3：渠坡抗滑桩施工过程中，施工单位对抗滑桩地质情况进行了地质编录。事件4：该项目中的粗骨料由发包人提供，粗骨料进场后，承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接使用，承包人认为发包人提供的粗骨料质量应由发包人负责。【问题】1.请简述事件1中专项施工方案控制程序。2.请简述事

29、件2中见证取样程序。3.事件3中，地质编录工作程序是否正确，请说明理由。4.事件4中，承包人的说法是否正确？请说明理由。5.事件4中，若承包人拒绝检测，请简述监理人应采取何种措施。【答案】1.深基坑专项施工方案控制程序如下：施工单位组织专家论证；施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签；专职安全生产管理人员进行现场监督。2.见证取样程序如下：（1）见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。（2）监理人对见证取样进行跟踪并填写见证取样跟踪记录。3.不正确。地质编录工作承包人应报请设代机构（设计单位）进行，并及时告知监理机构。问题4：不正确。对于发包人提供的原材料，承包人也应进行合格性检测。问题5：（1）监理人应下发监理通知，指示承包人进行检测。（2）若承包人未按监理机构的指示进行检测，监理机构可委托其他有资质的检测机构进行检测，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。