2022有关工程合同集锦4篇.docx

《2022有关工程合同集锦4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关工程合同集锦4篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022有关工程合同集锦4篇工程合同 篇1甲方：_乙方：_甲方托付乙方担当本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程详细状况,双方达成如下协议：一. 工程概况1. 工程名称：_2. 工程地点：_3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。5. 双方商定本工程_个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_年_月_日起(日期以施工材料进场的其次天计)二. 甲方工作1. 开工前,全部腾空或部分腾

2、空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护和安放措施，若因甲方不实行必要的爱护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方担当。2. 向乙方供应施工所需的水、电等设施：帮助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。4. 按时、按质、按量供应施工所需甲方选购的材料。三. 乙方工作1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。2. 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负

3、责。严格根据双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行爱护。四. 关于工程价款及结算的约定1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方其次期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满其次次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。3. 施工及安装竣工

4、验收后当天甲方付清乙方全部工程款。五. 关于材料供应的约定1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方选购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天选购至现场，由甲方选购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。2. 凡由乙方选购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止运用.若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。六. 关于双方责任的约定1. 因甲方缘由影响工期，工期相应顺延，并担当由C、D、E、F条款缘由造成乙方损失的赔偿：A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8

5、小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期供应自购的材料、设备：D、供应的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不行预见的缘由。2. 乙方责任A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方担当：B、对竣工验收后保修期两年内发觉的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方修理：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员损害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。七. 关于设计与施工

6、及验收的约定1. 乙方设计师完成施工图后必需在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。2. 乙方必需严格按甲方签认的图纸施工.安装。3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的缘由，工程部位、时间.材料等;乙方依据变更要求两天内向甲方提交变更所实行的.措施、增减的造价，因停工等缘由造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已选购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料奢侈)等费用清单。4. 隐藏工程在隐藏前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。5. 工程竣工

7、后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需刚好书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并担当乙方看管场地的相关费用。八. 嘉奖和违约责任1. 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方_元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的_%加付滞纳金。2.由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付_元违约金。3.工程未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲

8、方已实际验收合格。4.因一方缘由,合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一样的其它详细问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇2甲方：乙方：经甲乙双方协商一样同意，甲方将永城市 共 平方米土地绿化工程，承包给乙方施工，并

9、根据中华人民共和国合同法的有关规定相关法律法规，遵循同等、自愿、互利和诚信的原则，签订本合同。一、工程内容1、甲方供应工程图纸和书面文件，花木品种及规格见附页。2、依据不同的地形及面积双方协商调整施工。二、承包方式及付款组成1、本合同以包工包料总价的方式承包，其承包总价为人民币(大写) (￥元)。2、考虑到校内的详细状况和地形障碍，工程内容如有变动，按甲方要求施工。3、本工程于20xx年4月28日开工，至20xx年5月10日竣工。若遇到人力不行抗因素和校内施工相关事由，不能刚好完工，由甲乙双方协调解决，工期相应顺延。4、苗木成活率达到100%为达到甲方要求标准，如苗木成活率达不到100%，由乙

10、方三年内负责补载。三、付款方式合同签订后，乙方施工人员进场施工，工程结束后，待甲方验收合格后，一次性付清全部工程款(大写) 元。四、三年内如人为破坏及不行抗拒因素，乙方不担当任何责任，如三年内花木自然死亡，由乙方负责。五、本合同未尽事宜双方依据实事求是的原则协商解决。六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。七、本合同自签订之日起生效。甲方：乙方：年 月日工程合同 篇3甲方： 联系电话：身份证号码： 现住址：工程地址：乙方： 深圳装饰工程有限公司 联系电话：营业执照号： 资质证号：地址： 法人代表：兹有甲方托付乙方担当装饰设计，经双方友好协商，在同等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概

11、况1.1设计工作流程1.2 设计收费标准及工作范围表其次条 设计内容 本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计2.1.1 依据甲方供应的主要托付思想（功能要求、个人喜好、投资安排等），乙方进行方案设计，并供应设计方案，此部分设计内容包括：效果图 壹张平面结构图 壹张天花平面图 壹张平面布置图 壹张地面材质图 壹张主要材料的确认2.1.2 乙方供应的方案图纸必需经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；2.1.3 若乙方供应的方案，变更了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可；2.1.4若甲方要求变更建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可；2.1.5设计周期： 天（日

12、历天）。即 年 月 日至 年 月 日其次阶段：施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方供应全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后 天。第三条 设计费支付方式：3.1 乙方按套内面积 平方米，每平方米 元收取设计费，总设计费人民币大写 元，小写￥ 元。3.2 付款方式：3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：元；（注：若总设计费的60%总金额少于XX元的，则该订金为XX元，且则须一次性付清）3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责

13、任：4.1 甲方：4.1.1 确定一名甲方代表 ，在整个设计、施工过程中作为对乙方供应的设计方案及材料赐予确认；4.1.2 若甲方在已签字确定设计方案的状况下，需另外重新出方案的，甲方应担当相应费用。若甲方对方案不满足，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满足，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为XX元）4.1.3 协作施工图交底；4.1.4 协作材料的确定；4.1.5 参加竣工验收。4.2 乙方：4.2.1 依据甲方供应的主要托付思想（功能要求、投资安排、个人喜好等）进行方案设计；4.2.2 有权要求甲方供应设计

14、所需的与本工程有关的资料；4.2.3 依据甲方签认的设计方案进行施工图绘制；4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决；4.2.5 参加施工交底；4.2.6 依据甲方须要可供应1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责任5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方已付的设计费；已起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总

15、价款的1% 向甲方支付违约金。5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方全部，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6由于乙方设计的缘由，遭成工程不能刚好开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第七条 附则7.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；7.2 本合同一式二份，双方各执一份

16、，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，7.3 本合同履行完后自动终止；7.4 双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方（签字）： 乙方（盖章）：签约代理人：年 月 日 年 月 日工程合同 篇4甲方：乙方：经甲乙双方充分协商如下租赁协议：一、甲方负责工程及工作量的真实性，如有弄虚作假，一切经济损失由甲方负责（包括从动身至 工地的来回费用，误工费，每车每天1000元整）。二、甲方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费、以后不在租金中扣除。三、甲方担当租赁期间

17、车辆的修理、保养，以及轮胎、零部件的更换，费用由甲方负责，乙方不支付任何费用。四、甲方负责租车期间的油料、生活费、住宿费（2人），租赁期间各种关系的协调费，并全部担当其费用。五、甲方必需完全担当租赁期间车辆、司乘人员的平安（含车辆的防盗）、由此产生手损失、费用由甲方全部担当。甲方再供应两份司乘人员保险，买保险费用由乙方在结算时扣除 元（大写： 元整）。六、租赁期间的误工：修车5小时不计时，超过5小时按实际时间计，每月累计72小时为正常修车时间。如遇修车、买零部件、待工延误时间等不计算之内。七、租赁费用刚好间：1、每车每月租赁费：双驾万元，单驾 万元。2、租赁期限： 年。3、因甲方缘由租赁不满三

18、个月，需解除合同的，租赁费按三个月计，并由甲方担当来回费用。八、租赁期满乙方享有续签合同的优先权，如需解除合同，甲方必需负责车辆的完好无损、轮胎及零部件健康状态，保持整箱燃油，并结清全部款项。九、付款方式：租赁期间采纳上月支付下月的租赁费用的方法。结算时间为上月的二十号前支付 元上，下月的十五号前支付余下的元整，动身前每车一次性付万元整，余下元七日之内付清，动身前并由甲方加满每车燃油。十、违约责任：1、如乙方的司机经甲方打招呼（需电话告知车主）不听指挥的，三次以上的，甲方有权要求更换司机。2、如甲方不刚好按上述约定执行的，乙方有权撤出工地，甲方赔偿乙方来回的一切费用含误工费（以实际天数为准）。造成的一切经济损失由甲方负责，并乙方的全部费用。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字生效。甲方：乙方：年 月 日