2022年全国一级建造师高分预测测试题.docx

《2022年全国一级建造师高分预测测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师高分预测测试题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 施工预算的内容是以（ ）为对象，进行人工、材料、机械台班数量及其费用总和的计算。A.单位工程B.单项工程C.检验批D.分部工程【答案】 A2. 【问题】 下列不属于吊装方案中工艺设计内容的是（）。A.吊装工艺方法概述B.吊装进度计划C.吊装应急预案D.吊装参数表【答案】 C3. 【问题】 砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】 A4. 【问题】 某施工单位拒不履行法院生效判决,现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的

2、强制执行措施是（ ）。A. 冻结B. 查封C. 拍卖D. 提存【答案】 A5. 【问题】 某招标工程投标截止日期为2018年3月10日，但是在3月旧相关法律发生了变化，造成工期延误和费用增加。则该工期延误和费用增加的责任承担问题的说法，正确的是（ ）。A.工期延误和费用增加的责任均由业主方承担B.工期延误和费用增加均属不可抗力，费用增加由业主承担，工期延误由承包商承担C.因法律变化发牛在投标截止日前，所以延误的工期和增加的费用均由承包商承担D.工期延误和费用增加是非承包商原因造成，费用增加由承包商承担，工期延误由业主承担【答案】 A6. 【问题】 关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的

3、是（）。A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】 D7. 【问题】 下列试验内容，不属于多联机组的冷媒管道试验的是（）。A.气密性试验B.气压试验C.真空试验D.检漏试验【答案】 B8. 【问题】 关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方

4、的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】 A9. 【问题】 一台混凝土搅拌机的纯工作正常生产率是2t/h，其工作班延续时间8h，机械正常利用系数为0.8，则施工机械时间定额为（ ）。A. 0.0417B. 0.0781C. 0.1042D. 0.0625【答案】 B10. 【问题】 航道整治工程施工应协调好施工与通航的关系，陆上炸礁应以（）为主。A.塞缝爆破B.裸爆C.深孔爆破D.浅孔爆破【答案】 D11. 【问题】 1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住

5、问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火 B.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施 C.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要釆取必要的消防安全措施 D.施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住【答案】 C12. 【问题】 下列选项中，关于清单计价的表达式书写错误的是（ ）。A.工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费B.全费用综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+规费+税金C.措施项目费=措施项目工程量措施项目综合单

6、价D.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 C13. 【问题】 甲施工企业委托乙为其购买标号为32.5MPa的水泥，乙没有买到该标号的水泥，但是根据自己的判断购买了标号为42.5MPa的水泥。关于这一行为后果的说法，正确的是（ ）。A.甲应当买下水泥B.甲有权拒绝收下水泥，并索回预付给乙的水泥款项C.甲与乙共同拥有水泥的所有权D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用【答案】 B14. 【问题】 根据循环经济促进法，下列说法正确的是（ ）。A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施B. 发展循环经济应当在技术可

7、行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照再利用优先的原则实施C. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照资源化优先的原则实施D. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，防止再污染的原则实施【答案】 A15. 【问题】 采用工程量清单招标时，提供招标工程量清单并对其完整性和准确性负责的单位是（）。A.发布招标文件的招标人 B.发放招标文件的招标代理人 C.编制清单的工程造价咨询人 D.招标人的上级管理单位【答案】 A16. 【问题】 桥台后背0.81.0m范围内回填，不应采取的材料是（）。A.黏质粉土 B.级配砂

8、砾 C.石灰粉煤灰稳定砂砾 D.水泥稳定砂砾【答案】 A17. 【问题】 工程项目管理规划是指导项目管理工作的( )文件。A.操作性B.实施性C.纲领性D.作业性【答案】 C18. 【问题】 下列属于专项成本分析的方法的是（）A.成本盈亏异常分析B.人工费分析C.采购保管费分析D.管理费分析【答案】 A19. 【问题】 下列管材中，属于金属层状复合材料的是（）。A.镍基合金钢管 B.衬不锈钢复合钢管 C.钢塑复合钢管 D.衬聚四氟乙烯钢管【答案】 B20. 【问题】 防火涂料按其厚度可分为（ ）。A.A类、B类、H类B.CB类、A类、B类C.A类、B类、CH类D.CB类、B类、H类【答案】 D

9、二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 指令标记牌包括（ ）标记牌。A.跑道号码B.跑道等待位置C.禁止进入D.脱离跑道E.飞机机位号码【答案】 ABC2. 【问题】 路面垫层结构的作用包括（）A.粘结B.排水C.隔水D.防污E.防冻【答案】 BCD3. 【问题】 关于变更劳动合同，应该注意的有( )。A.必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行B.必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意C.不得违反法律法规的强制性规定D.劳动合同的变更须采用书面形式E.劳动合同的变更可以采用书面形式

10、也可以采用口头形式【答案】 ABCD4. 【问题】 根据招标投标法实施条例(国务院令第613号)，下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件D.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准E.必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式【答案】 ABCD5. 【问题】 通风与空调系统的检测与试验,包括的内容有（）。A.对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验 B.制冷机组、空调机

11、组、风机盘管进行现场水压试验 C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 D.集分水器、开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测【答案】 AC6. 【问题】 民法典规定，当事人可以依照民法典约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者回收。在当事人一方发生违约时，适用下列罚则（ ）。A. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金B. 由国家没收定金C. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D. 收付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还全部定金E. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当

12、退还全部定金【答案】 AC7. 【问题】 施工单位要安全（ ）到位。A.责任、管理B.投入C.警示D.培训E.应急救援【答案】 ABD8. 【问题】 施工作业质量自控的有效制度有（ ）。A.质量验收制度B.质量例会制度C.质量会诊制度D.质量样板制度E.质量挂牌制度【答案】 BCD9. 【问题】 编制安全措施计划的依据有（ ）。A.国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准B.在安全检查中发现的尚未解决的问题C.安全生产事故处理规定D.生产发展需要所应采取的安全技术措施E.安全技术革新项目和员工提出的合理化建议【答案】 ABD10. 【问题】 在工程建设期间，施工单位（ ）。A.对所承包项目的

13、施工质量负责B.在监理单位验收前对施工质量负全部责任C.在监理单位验收后对施工质量负间接责任D.在监理单位验收后，对其隐瞒或虚假部分负直接责任E.对安装的设备质量负责【答案】 ABD11. 【问题】 关于施工定额作用的说法，正确的有（ ）。A.施工定额是进行设计方案技术经济比款的依据B.施工定额是计算工人计件工资的基础C.施工定额是编制施工预算的基础D.施工定额是组织和指挥施工生产的有效工具E.施工定额是编制竣工结算的依据【答案】 BCD12. 【问题】 质量缺陷备案的内容包括（ ）。A.质量缺陷的施工单位B.质量缺陷产生的部位、原因C.质量缺陷是否处理和如何处理D.质量缺陷对建筑物使用的影响

14、E.质量缺陷所造成的经济损失【答案】 BCD13. 【问题】 在建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的具体内容包括（ ）。A. 工程质量控制方案B. 施工组织设计C. 可行性研究报告D. 工程监理规划E. 各方人员资质证书【答案】 ABD14. 【问题】 建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】 AC15. 【问题】 沥青混合料摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，当发现沥青混合料面层出现明显的()等现象时，应分析原因，予以及时消除。A.波浪B.裂缝C.轮迹D.错缝E.离析【答案】 AB16. 【问题

15、】 根据行政诉讼法,下列行政诉讼中，人民法院不予受理的情形有（ ）。A.行政机关对企业作出的行政指导行为 B.行政机关依据人民法院的生效判决、协助执行通知书作出的执行行为 C.行政机关对工作人员的奖惩、任免等决定的 D.行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的 E.行政机关对民事纠纷作出的调解【答案】 ABC17. 【问题】 下列矿业工程项目的风险因素中，属于技术风险的有()。A.设计文件不完善B.施工方案不合理C.机械设备准备不足D.合同条款歧义E.灾难性地质灾害【答案】 ABC18. 【问题】 沉井辅助法下沉包括（ ）。A.外壁采用阶梯形B.触变泥浆套C.千斤顶调节D.空气幕E.压重【答案

16、】 ABD19. 【问题】 下列预应力张拉要求中，错误的是（ ）。A.有几套张拉设备时，可根据现场情况随机组合使用B.进行张拉作业前，必须对千斤顶进行标定C.当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度时，方可进行张拉D.预应力张拉以实际伸长量控制为主E.预应力钢筋张拉时，应先调整到初应力再开始张拉和量测伸长值【答案】 AD20. 【问题】 下列属于项目经理的权限的是（）。A.组建项目经理部B.主持项目管理机构工作C.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人D.主持编制项目管理实施规划E.在授权范围内与项目相关方进行直接沟通【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某公司项目部承接一

17、项直径为4.8m的隧道工程，隧道起始里程为DK10+100，终点里程为DK10+868，环宽为1.2m，采用土压平衡盾构施工。投标时勘察报告显示，盾构隧道穿越地层除终点200m范围为粉砂土以外，其余位置均为淤泥质黏土。项目部在施工过程中发生了以下事件：事件一：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。加固施工造成工期延误10天，增加费用30万。事件二：盾构施工至隧道中间位置时，从一房屋侧下方穿过，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到50mm，项目部采用二次注浆进行控制。穿越后很长时间内房屋沉降继续发展，最终房屋出现裂缝，维修费用为40万。事件三：随着盾构逐

18、渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。经分析为粉砂流塑性过差引起，项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误5天，费用增加25万元。区间隧道贯通后计算出平均推进速度为8环/天。【问题】1.事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。2.事件一中，洞口土体加固的常用方法有哪些?3.针对事件二的情况，施工单位应该提前采取哪些措施?4.事件二中二次注浆应采用什么浆液?为何盾构穿越很长时间房屋依然发生沉降，应如何避免这种情况发生。5.事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性?6.整个隧道掘进的完成时间是多少天(写出计算过

19、程)?【答案】1.事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。参考答案:事件一:项目部可索赔工期延误10天，费用10万元。理由:洞门处地质情况与勘察报告不符，造成工期的延误和费用的增加，依据相关标准规范要求，是建设单位应该承担的责任。事件二:房屋维修费40万元不可以索赔。理由:因项目部自己设定的盾构土仓压力过低，造成房屋沉降、裂缝，造成费用的增加，是项目部自己应承担的责任，因此不可以索赔。事件三:工期延误5天，费用增加25万元，不能索赔。理由:在勘察报告已经有盾构穿越地层有粉砂土，施工单位在进入粉砂地层前未能采取有效的改良措施，造成工期延误和费用增加应由其自己承担责任，因此不

20、可以索赔。2.事件一当中，洞口土体加固的常用方法有哪些?参考答案:事件一中土体加固的常用方法:注浆法、高压喷射搅拌法、冻结法。3.针对事件二的情况，施工单位应该提前采取哪些措施?参考答案:针对事件二，施工单位应提前采取下列措施控制房屋沉降:隔断盾构掘进地层应力与变形(高压旋喷桩、钢管桩、柱桩、连续墙等)。2. 某施工单位施工防波堤工程，堤长800m，堤头为沉箱直立式结构，堤身为抛石斜坡堤，扭王字块护面，施工组织设计编制完成后，因业主和监理催促，项目经理审查后直接报给了监理和业主。施工中检查发现，扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上，经询问，施工单位说，如此排列观瞻整齐、美观。?胸墙混凝土掺人粉煤

21、灰，取代15的水泥，超量取代，超量取代系数k=13，混凝土的水胶比为06，拌合水用量180kgm3。?混凝土人模温度38，测温系统显示混凝土内部最高温度82，表面温度52，混凝土养护7d，发现有裂缝数条。?问题：?(1)施工组织设计报送程序妥否?为什么?(2)扭王字块的安放状态正确否?应当怎样安放才是正确的。?(3)每立方米胸墙混凝土粉煤灰的掺人量为多少?(4)分析裂缝产生的原因，应采取什么防裂措施?(5)单位工程划分合适否?理由是什么?【答案】(1)不妥。施工组织设计经项目经理审查后应报企业审定，由企业法人代表签发批准后再报监理和业主。(2)不正确，扭王字块应定点随机安装，块体在斜坡上可斜向

22、安放，使块体的一半杆件与垫层接触，相邻块体摆放不宜相同，目的是保证块体的消波效果和块体的自身稳定。(3)混凝土胶凝材料用量为18006=300kgm3。根据题意有：设原混凝土的水泥用量为A300=A(1-15)+A1513得A=287胸墙混凝土中粉煤灰用量=2871513=56kgm3(4)产生裂缝的主要原因是：1)混凝土入模温度过高，混凝土内外温差过大，超过了25。2)混凝土养护时间不足。应采取的措施有：1)降低混凝土的入模温度。利用早晚温度较低时浇筑混凝土；骨料堆场搭设遮阳棚，防止暴晒；水泥要使其温度降至自然温度再用；用低温拌合水(开水、加冰)拌混凝土；3. 【背景资料】某隧道工程，分为A

23、、B、C三段，中间B段为过江隧道，采用盾构法施工，A、C隧道形式均为矩形。A隧道起始里程桩号为K3+550K3+780,C隧道起始里程桩号为K6+180K6+460,根据地层和现场条件，A段采用盖挖逆作法施工，C段隧道采用明挖法施工。B段隧道衬砌结构为预制钢筋混凝土管片，内径8.0m管片环宽1.2m。整个圆环分成8块管片组成，每块管片间的连接用环向和纵向M36螺栓紧固。对于A段盖挖法隧道采用地下连续墙围护结构形式，在导墙施工前，依据本工程地下连续墙形状（拐角和端头等）、墙体厚度和深度划分了导墙施工段，并在现场用膨润土配置了泥浆液。导墙的施工流程如下：测量放线A导墙钢筋绑扎导墙模板安装B导墙结构

24、支撑C段明挖隧道施工的围护结构采用钻孔灌注桩，内部采用3道609钢管支撑，钢支撑安装的施工工艺流程为：【问题】1.本工程B段盾构需要管片多少片？说明管片拼装和紧固的顺序。2.根据背景，写出本工程隧道盾构始发井在A、C隧道的哪一侧，说明理由。3.地下连续墙导墙的流程中A、B分别代表什么？4.地下连续墙槽段的划分依据还有哪些？5.简述钢支撑的支撑体系除了支撑钢管和预应力设备以外还有哪些构件组成，说明钢支撑中在支撑之前施加预应力的作用。【答案】1.本工程B段盾构需要管片多少片？说明管片拼装和紧固的顺序。参考答案：6180-3780=2400m24001.2=2000环20008=16000片管片拼装

25、的顺序是先安装下部A型管片，再安装两侧B管片，最后安装上部的楔形（K）管片；管片紧固的顺序是先环向，再轴向紧固。2.根据背景，写出本工程隧道盾构始发井在A、C隧道的哪一侧，说明理由。参考答案：本工程盾构始发井在C隧道一侧。理由：因本工程A隧道为盖挖逆作，隧道完工速度慢，而隧道C为明挖法，施工速度要明显快于A隧道，可以提前完工盾构始发井，B隧道盾构可以与A隧道盾构同时施工，节省时间。3.地下连续墙导墙的流程中A、B分别代表什么？参考答案：A导墙沟槽开放；B导墙混凝土浇筑。4.地下连续墙槽段的划分依据还有哪些？参考答案：槽段划分依据还有：施工所要求的人员的配备、对相邻结构物的影响、挖槽机的最小挖槽

26、长度、混凝土拌合站的供应能力、泥浆储备池的容量、钢筋笼的质量和尺寸、作业场地占地面积和连续作业的时间限制。5.简述钢支撑的支撑体系除了支撑钢管和预应力设备以外还有哪些构件组成，说明钢支撑中在支撑之前施加预应力的作用。参考答案：钢结构支撑还应包括：围檩、角撑、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件。钢支撑施加预应力的作用是：消除钢构件拼接间隙；减小钢构件受力后的变形；增加支撑的刚度；抑制基坑坑壁收敛变形；增加对抗围护结构后方的土体压力；减小支撑不及时引起的围护结构变形。4. 背景资料某单位拟建设3个3.5万吨级离岸卸煤码头和521.1m长、18.7m宽的连接栈桥。卸煤码头为

27、高桩梁板式结构，采用1200mm（B型）PHC管桩，桩长为58m71m（含钢桩靴）。现浇桩帽大节点、预制纵、横梁、预制面板和现浇混凝土面层结构。面层混凝土设计强度等级为C30。栈桥分为深水段、浅水段及陆域段。深水段采用148根800mm（B型）PHC管桩，桩长为45m52m（含钢桩靴）；浅水段及陆域段采用78根1200mm钻孔灌注桩，桩长为54m65m。工程2012年4月开工，码头沉桩施工过程中有2根桩桩头部位出现细微裂缝；8月份，第11号强台风“海葵”来临前，一艘500t的工程船舶未能及时撤离施工现场，造成1人死亡，直接经济损失150万元。栈桥陆域段灌注桩施工时，每根灌注桩留置两组混凝土强度

28、试块。问题【答案】在沉桩以前，要检查所用的桩是否符合规范规定的质量标准；在沉桩过程中，选用合适的桩锤、合适的冲程、合适的桩垫材料，要随时查看沉桩情况，如锤、替打、桩三者是否在同一轴线上、贯入度是否有异常变化、桩顶碎裂情况等等；桩下沉结束后，要检查桩身完好情况。5. 某化工厂扩建，A单位承接维修间新建工程PC项目。A单位将车间内20t行车安装承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，仅约定质量要求和承包价款。C单位为B作业队提供担保。施工期间质检发现3台车床安装用垫铁埋设存在超标的质量问题，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁；2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫铁；3

29、号车床12组垫铁中有1组斜垫铁变形。经返工达到规范要求。行车进行大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量问题使得行程开关不动作而造成事故。事故后A单位重新进行铣床的订购和安装，造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。二、问题1A单位与B作业队间的合同是否有效2用列表法标明垫铁超标问题。3结合本案例，简述质量事故处理程序。4A单位提请的25万元索赔是否合理B作业队拒绝赔付后，C单位应承担什么责

30、任【答案】1A单位将行车安装任务发包给不具有资质的B作业队，签订的施工合同无效。2垫铁超标原因列表如下：1号车床垫铁超厚，占超标总数的70，属于A类问题。2号车床垫铁超薄，占超标总数的20，属于B类问题。3号车床垫铁变形，占超标总数的10，属于C类问题。3启动质量事故应急预案：切断铣床电源，移开油料等易燃物品（先做好记录），拉好警戒线。进行事故报告：按规定的程序，向有关领导及部门报告事件的大致情况，本案属质量事故范畴。组织事故调查：本案中，应由项目总工程师组织相关技术人员、施工人员及质检人员对事件进行调查，若有必要，监理和业主代表亦可参与调查。事故原因分析：在调查的基础上，通过对“人、机、料、法、环”等因素的逐项分析，确定事故的主要原因及潜在问题。制定事故处理方案：根据事故分析结论，制定相应的处理方案。本案例中主要原因是电气接线质量问题。应对电工进行全面培训和技能审核，检查持证情况，并对发现的显性和隐性问题逐一清查。事故处理：按“四不放过”的原则及项目部执行的相关规章制度，对事故责任人进行处理，对损坏的设备进行更换等。事故处理的鉴定验收通过检查检定和验收作出确认，形成鉴定结论。提交事故处理报告。