2022年辽宁省一级建造师深度自测提分题.docx

《2022年辽宁省一级建造师深度自测提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省一级建造师深度自测提分题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据被吊装设备或构件的就位高度、设备或构件的尺寸、吊索高度等和站车位置，由起重机的特性曲线，确定其（）。A.臂长B.设备或构件的高度C.幅度D.起重能力【答案】 A2. 【问题】 短期工作的设备，机房相对湿度一般保持在( )之间。A.1060B.1070C.1080D.1090【答案】 D3. 【问题】 HPC是（ ）。A.高强混凝土B.高流态混凝土C.高性能混凝土D.高黏聚性混凝土【答案】 C4. 【问题】 关于物权保护的说法，正确的是（）。A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

2、B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任 D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】 B5. 【问题】 建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的（ ）。A. 进度计划不必过早形成计划系统B. 应对进度计划进行动态控制C. 应对进度计划进行多方案比较与优化D. 应增大影响进度风险的敏感度系数【答案】 C6. 【问题】 可以不采用临时支护的立井施工作业方式是（）。A.短段掘砌平行作业B.混凝土支护作业C.长段掘砌单行作业D.混合作业【答

3、案】 D7. 【问题】 水泥混凝土路面滑模摊铺面层前，应准确架设（ ）。A.基准线B.模板C.边缘钢筋D.三辊轴机组【答案】 A8. 【问题】 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（ ）。A. 所有权B. 自物权C. 用益物权D. 担保物权【答案】 C9. 【问题】 关于建设工程中代理的说法,正确的是A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理【答案】 C10. 【问题】 在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.

4、甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】 D11. 【问题】 普通水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5，养护时间不得少于（ ）d，养护期间应保持湿润。A.7B.14C.21D.28【答案】 B12. 【问题】 关于尾矿的错误说法的是（）。A.尾矿的污染在于残余矿石中的金属元素B.尾矿中可能含有用成分C.尾矿就是矿脉尾部的矿石D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分【答案】 C13. 【问题】 根据建

5、设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是()。A.工具用具使用费B.职工教育经费C.机械折旧费D.管理人员工资【答案】 C14. 【问题】 根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（）。 2016A.项目技术负责人B.施工单位技术责任人C.项目负责人D.总监理工程师【答案】 B15. 【问题】 以渗透系数自大到小排列顺序正确的是（）A.黏土砂壤土粉砂细砂B.黏土砂壤土细砂粉砂C.细砂粉砂砂壤土黏土D.粉砂细砂砂壤土黏土【答案】 C16. 【问题】 在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是()。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理

6、【答案】 C17. 【问题】 下列属于酸性耐火材料的是（ ）。A.硅砖 B.镁铝砖 C.高铝砖 D.白云石砖【答案】 A18. 【问题】 建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201合同文件组成部分不包含的内容是()。A.专用条款B.招标文件C.投标文件D.工程量清单【答案】 B19. 【问题】 施工企业应当按照有关规定，向()提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。A.建设单位B.行业协会C.资质许可机关D.招投标监管部门【答案】 C20. 【问题】 产生水土流失的基本动力是（ ）。A.降雨B.耕作C.风力D.剥蚀【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合

7、题意)1. 【问题】 施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。 2016A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人 C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认 E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】 AC2. 【问题】 导致钻孔灌注桩施工中断桩的原因有（ ），A.混凝土坍落度太小，骨料太大，运输距离过长，混凝土和易性差B.计算导管埋管深度时出错，或盲目提升导管，使导管脱离混凝土面C.钢筋笼将导管卡住，强力拔管时，使泥浆混入混凝土中D.桩底清孔不彻底E.导管接头处渗漏，泥浆进入管内，混入混凝土中

8、【答案】 ABC3. 【问题】 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格盼是()。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位E.勘察单位【答案】 ABC4. 【问题】 某防洪堤坝的填筑压实工程造价约800万元，检测中发现压实土的干密度未达到规定值，经测算得知将影响土体的稳定性且不满足抗渗能力的要求。对此问题的正确处理，应当是（ ）。A. 挖除不合格土，重新填筑B. 施工项目技术负责人按法定时间和程序，及时向施工企业报告事故的状况C. 对责任人做出按比例的经济处罚D. 对第一责任人追究刑事责任E. 对责任单位作出相应的行政处罚【答案】 AC5. 【问题】 按压缩机的排

9、气最终压力，可分为（）。A.低压压缩机B.中压压缩机C.高压压缩机D.超高压压缩机E.超低压压缩机【答案】 ABCD6. 【问题】 根据建设工程质量管理条例,施工单位必须对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。其检验的依据有()。A.地方技术标准B.工程设计要求C.施技术标准D.团体技术标准E.合同约定【答案】 BC7. 【问题】 为了保证工程质量，我国建筑法提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑法规定，须经建设单位认可，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。对于

10、总承包单位与分包单位在共同承包建筑过程中的法律责任，下列选项正确的是（ ）。A. 建设工程总承包单位和分包单位应当在各自的业务范围内向建设单位承担工程质量责任B. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责C. 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E. 在因分包单位原因发生建筑工程质量问题时，应当先由建筑工程总承包单位向建设单位承担责任，再由分包单位向总承包单位承担相应的法律责任【答案】 BCD8. 【问题】 关于安全生产管理制度的说法，正确的有（ ） （2015）A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加

11、工伤保险，为从业人员缴纳保险费B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级C.根据建设工程安全生产管理条例，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算E.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业【答案】 ABCD9. 【问题】 应用动态控制原理进行建设项目投资控制时，施工过程中，相对于工程合同价而言，投资的计划值有()。A.投资规划B.工程概算C.工程预算D.工程进度款E.工程决算【答案】 BC10. 【问题】 缓凝剂主要用于（ ）。A.高

12、温季节混凝土B.泵送混凝土C.冬季施工混凝土D.大体积混凝土E.远距离运输的商品混凝土【答案】 ABD11. 【问题】 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】 AC12. 【问题】 十项新技术中，属于装配式混凝土结构技术的有()。A.建筑用成型钢筋制品加工与配送技术B.预制预应力混凝土构件技术C.混凝土叠合楼板技术D.夹心保温墙板技术E.预制构件工厂化生产加工技术【答案】 BCD

13、13. 【问题】 水力发电工程中，下列需要监理单位进行安全检查签证的有（ ）。A.大型起重机械投入使用前B.施工单位安全生产费的使用情况C.危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施D.土建交付安装工序交接前E.脚手架投入使用前【答案】 AD14. 【问题】 斜拉桥主梁施工方法有（）。A.顶推法B.平转法C.支架法D.竖转法E.悬臂法【答案】 ABC15. 【问题】 成本分析常用的方法包括（ ）。A.比较法B.比率法C.差额计算法D.连环置换法E.实际费用法【答案】 ABCD16. 【问题】 水泥进场时应进行检查，主要包括（ ）。 A.品种 B.级别 C.包装 D.强度 E.出厂日期【答案】 A

14、BC17. 【问题】 城镇沥青路面道路结构由（）组成。A.面层B.基层C.垫层D.路基E.保护层【答案】 ABD18. 【问题】 广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由( )调光设备和灯光支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.棚灯走道D.灯具E.负荷电路【答案】 BD19. 【问题】 项目结构分解没有统一模式，但应参考（）原则。A.考虑项目进展的总体部署B.有利于项目实施任务的发包和项目实施任务的进行，并结合合同结构；C.考虑项目的安全管理D.有利于项目的目标控制E.结合项目管理的组织结构等【答案】 ABD20. 【问题】 申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲

15、裁反请求， 则仲裁委员会应（ )。A.审查反请求是否符合受理条件 B.中止仲裁程序C.不予受理反请求. D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】 AA三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某市政基础设工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件一：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席，当地招投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件二：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。事件三：施工中因

16、地震导致施工停工一个月。已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤。施工单位承担了全部医疗费用24万元（其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件四：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。【问题】1.指出事件一中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。2.指出事件二中建设单位要求的不妥之处，

17、并说明理由。3.根据建设施工合同（示范文本）分析事件三中建设单位和施工单位各自承担那些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少？（不考虑工程保险）4.就施工合同主体关系而言，事件四中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。【答案】1.不正确之处有：（1）不应由招标代理机构提出评标委员会的组成。理由：应由招标人依法组建的评标委员会负责。（2）当地招标管理办公室主任不应担当评委。理由：招标管理办公室主任职责为监督招标活动。评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济专家组成。（3）评标委员会中仅有4位技术，经济专家当评委不妥。理由：评标委员会中技术。经济专家不少于总数的2/3，7位中

18、至少5位技术、经济专家。2.不妥之处：投标人应在购买招标文件是提交投标保证金；理由：投标保证金应当在投标时提交；不妥之处：中标人的投标保证金不予退还；理由：签订合同后5日内招标人退还中标人和未中标人的投标保证金；不妥之处：中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20%。理由：中标人在签订合同前，应向业主提交履约保函，履约保函一般不超过合同金额的10%。3.（1）建设单位应承担的经济损失有：2. 某施工单位承建立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急

19、抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。【问题】1质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h的合同要求组织施工是否正确?针对本案例情况，说明如何正确应对建设单位的合同要求。3井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做

20、法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?5施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。6指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。【答案】1质量检验单位不予签字认可是合理的。理由：合同的井筒涌水量要求不符合矿建工程强制性条文的要求。根据矿建工程强制性条文中规定，井筒建成后的总漏水量，不得大于6m3h，井壁不得有05m3h以上的集中漏水孔。2施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3h的合同要求组织施工是不正确的。正确应对建设单位的合同要求：(1)施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出矿山建设强制性标准的性质及其井筒最大涌水量为6m3h的要求，并在投标书中提出相应的

21、施工技术措施。(2)工程费用和工期要求。如中标，应按投标书的井筒最大涌水量为6m3h的要求签订合同。3井筒岩壁有出水点时可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理。理由：按规定，破壁检查孔不得超过2个。为降低井壁涌水可采用注浆的方法。5施工单位提出的索赔要求是合理的。本案例正确的索赔做法是：对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量，并由监理工程师对出水处理工作签证，因本案例中索赔内容属隐蔽工程，则应在浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向

22、，并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告。6施工单位签署了违反工程建设标准强制性条文的合同并按照此合同进行施工。3. （2016年真题）A单位中标某厂新建机修车间的机电工程，除两台20吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的B单位外，余下的工作均自行完成。B单位将起重机安装工作分包给C劳务单位。在机器设备就位后，A单位的专业质检员发现设备安装的垫铁有20组不合格，统计表如下：A单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改，达到规范要求；【问题】1.从施工技术管理和质量管理的角度分析垫铁组安装不符合规范的主要原因。2.将统计表中不合格的垫铁组按累计频率分为A类，B类，C类。【答案】1.从施工技

23、术管理和质量管理的角度分析，垫铁组不符合规范要求的主要原因是：工序间交接不严，对设备基础检查不到位；技术交底不符合要求（施工人员不按照技术交底要求施工），材料检验验收失误。2.A类为垫铁组超厚、垫铁组距超标；B类为垫铁组超薄；C类为垫铁翘曲。4. 【背景资料】某机电工程安装公司(以下简称A公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28台重3080t的机电设备吊装、安装；燃气和其他介质的工艺及系统管道4500m安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的B公司。由于工程正值夏季施工、天气

24、炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之A公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，对各管道系统和设备进行相应试验，其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质，按相关要求确定试验压力，采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使B公司经济损失约10万元。B公司向建设单位提出工期和费用索赔。管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行，质量检验合格后进行到试运行阶段，试运行合格后组织工程竣工验收。【问

25、题】(1).分析该安装工程施工有哪些危险源？(2).总包单位A公司对于分包单位B公司怎样进行全过程管理？(3).B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。（4）.燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容？采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些？【答案】设备运输、吊装，存在安全和吊装伤害风险；管道组对焊接、无损检测，存在火灾、射线辐射伤害风险；设备、管道试压、吹扫、气密等，存在机械伤害、化学物质伤害风险；临时用电、电气仪表施工，存在触电风险；高处作业，存在高空坠落风险；多工种交叉作业，存在机械伤害、物体击打风险；工期紧，夏季施工温度较高，对工人造成中暑及其他损害。

26、（2）总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理，应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。（3）不妥当。理由：索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到，延误了工期，造成了B公司的实际损失，责任在建设单位。但B公司与建设单位没有合同关系，而是A公司的分包商，无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位A公司提出索赔事项，通过总承包单位A公司向建设单位索赔。同时，应按索赔程序和要求，并提供足够证据，经监理单位(或建设单位)认可，才能达到索赔要求。（4）燃气管道泄漏性试验应重点注意：泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试

27、验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压10min后，采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括：阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。5. 【背景资料】某新建工业厂区，地处大山脚下，总建筑面积16000m2，其中包含一幢六层办公楼工程，钢筋混凝土灌注桩基础，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：监理工程师对该项目厕浴间防水工程进行了过程检查与检验，内容包括防水层基层状况、管根处理、防水保护层等部位是否符合设计和规范要求。事件二：项目部按要求进行了施工

28、资料的组卷。其中防水专业承包工程的施工资料由总包单位负责，并单独组卷。三台电梯按不同型号每台电梯单独组卷。室外工程将建筑环境、安装工程共同组卷。事件三：外墙装饰阶段，甲方书面通知将外墙外保温材料有B1级的聚苯板改为A级的水泥复合保温板，施工难度明显加大，外墙施工的成本明显增加。在2个月之后的竣工结算时，乙方提出外墙外保温施工的的综合单价由清单中的120元/m2改为180元/m2，但甲方收到后未予答复。事件四：合同工程量清单报价中写明：瓷砖墙面积为1000m2，综合单价为110元/m2。施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经单位核算综合单价为150元/m2，该分项工程施工完成后，经监理工程

29、师实测确认瓷砖粘贴面积为1200m2，但建设单位尚未确认该变更单价，施工单位用净值法进行了成本分析【问题】1.补充事件一中厕浴间防水工程施工过程检查和检验的其他内容。2.事件二中，项目部的做法不妥之处？说明正确做法。3.事件三中，乙方变更价款是否生效？说明理由。4.事件四中，计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWS，BCWP，ACWP，CV，并分析成本状况。【答案】1.涂膜的方向及顺序、附加层、涂抹厚度、防水高度、缺陷情况、隐蔽工程验收记录等内容。2.不妥之处一：防水专业承包工程的施工资料由总包单位负责，并单独组卷。正确做法：防水专业承包工程的施工资料由专业承包单位负责，并单独组卷。不妥之处二：室外

30、工程将建筑环境、安装工程共同组卷。正确做法：室外工程应按室外建筑环境、室外安装工程单独组卷。3.事件二中，乙方变更价款不能生效。该事件是由非承包单位所引起，按照相关规定，承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。如果承包人在变更指示后14天内未提交合同价款调增报告的，视为承包人对该事项不存在调整价款的请求。而本案例总包在竣工结算时（2个月后）提出，此时距变更指示发出已经超过14天。所以乙方变更价款不能生效。4.计划瓷砖粘贴面积1000m2，预算价格110元/m2，实际价格150元/m2，实际瓷砖粘贴面积1200m2；则BCWS=计划工作量预算单价=1000m2110元/m2=11万元；BCWP=已完工作量预算单价=1200m2110元/m2=13.2万元；ACWP=已完工作量实际单价=1200m2150元/m2=18万元；CV=BCWP-ACWP=13.2-18=-4.8万元费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。