2022精选承包合同合集5篇.docx

《2022精选承包合同合集5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选承包合同合集5篇.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选承包合同合集5篇承包合同 篇1甲方：中建七局二公司芜湖分公司乙方： 工程项目部为确保本工程建设工程施工合同的切实履行，规范项目管理行为，加强过程限制和成本管理，提高企业的经济效益和社会信誉，本着经济上互利、工作上互助的原则，依据中建七局二公司有关管理规定，经双方友好协商订立本合同。一、 工程概况及承包内容工程名称： 工程工程地点：建筑面积：工程承包内容：承包范围和内容以甲方同业主签定的施工合同及有关合同、协议、招、投标文件为准。二、 施工组织和管理1、乙方经济承包责任人。2、乙方应按公司规定设“四组一室”并配备相应管理人员。3、乙方必需根据甲方项目管理规定组织施工生产，刚好编制、收

2、集整理项目施工中各类资料，并接受甲方各职能部门监督和管理。三、 合同工期以甲方同业主签定的合同开竣工日期为准（ 日历天），完不成工期指标，按与建设方合同约定惩罚乙方，如建设单位另有惩罚或由此对甲方产生损失，亦由乙方全额担当。四、质量标准和技术资料1、开工前，甲乙双方签定项目质量管理责任书、约定甲乙双方应担当的权利和义务。2、以甲方和业主签定的施工承包合同约定的质量标准为准，乙方在施工期间质量有严峻缺陷，影响到甲方声誉时甲方可单方面终止同乙方的承包，其责任及经济损失均由乙方全额担当。3、乙方根据公司项目施工管理规定自行组织本工程的材料选购和验收，乙方选购的材料标准必需符合产品质量标准和施工验收规

3、范，并得到甲方、业主和监理的认可。4、乙方自行担当工程质量达不到合同要求的全部损失，业主对质量的奖、罚由乙方担当。5、工程竣工资料归档约定按芜湖市档案馆规定的份数（含公司档案室一份）提交完整的竣工资料（包括竣工图）。五、费用收取1、甲方按工程结算总价（含安装等）提取（乙方必需严格按财务制度建立完善的财务帐务，否则甲方将按税务制度规定加收总价1.5%的个人所得税），其余归乙方承包，乙方就承包费用独立核算，自负盈亏。独自担当与施工项目有关的一切责任、风险、成本及任何损失（含与工程有关的连带责任），超支自负，节余自收。2、乙方承包成本中包括人工费、材料费、机械费、其他干脆费、现场经费、临时设施费、合

4、同鉴证、工程保险等费用、工程结算税金及附加(税金必需由甲方代扣代交)、政府及行业规定收取的各项费用（缴费凭证原件必需交财务存档）。公司规定由项目负担的各项费用以及因本工程而发生的其他费用。3、本工程如有业主指定分包项目或只收取总包服务费等项目，甲方依据单项工程的详细计费状况确定收取乙方管理费比例。六、合同履约甲方与业主签定的建设工程施工合同内容均由乙方负责履约，乙方担当该合同的工期、质量、履约保证金、保修金及全部经济责任，并履行其义务。七、工程款支付1、工程款以甲方同业主签定的合同付款方式为准，业主未向甲方付款，乙方不得向甲方要求付款；本工程需垫资施工的款额由乙方自行解决，如建设方资金不足，甲

5、方不担当责任；乙方材料供应商或人工工资由乙方负责解决，不得向甲方索付。2、业主工程款支付到甲方后，甲方扣除同乙方约定的管理费、税金、地方政府各项费用和应由乙方担当的其他开支后根据公司工程款支付规定履行手续后拨付给乙方，依据乙方支付方案，由甲方监督支付材料款、工资及相关费用。但必需将资金运用于本工程，不得挪用于其他事项（必需附每次的资金运用安排，资金运用安排必需有甲方派驻人员签认），否则甲方有权终止合同，全部责任乙方自负。甲方不得占用乙方资金，如特别状况借用也必需经乙方同意。如业主工程款不到位，乙方不得以任何借口向甲方索付工程款。八、平安文明施工1、开工前，甲乙双方须签订平安目标管理责任书约定双

6、方平安生产责任。2、乙方须严格执行文明施工和平安施工的管理规定，杜绝发生重伤及以上平安等级事故，凡发生平安事故和文明施工不符合规定所产生的一切经济责任和损失均由乙方担当。3、乙方应教化职工，不得发生有损甲方信誉的行为，不得发生各类治安刑事案件。九、其他管理约定1、为确保乙方完成履约，提高其责任心，在本合同签订后3日内交承包履约保证金万元。（如该工程保证金已交业主，甲方不收取该工程保证金但保证金收据必需保存在甲方财务科）。该保证金用于管理过程中对乙方违反合同行为的惩罚，待工程完工结算办理结束后并登报公示，公示期为一个月，公示期内乙方无材料、劳务等纠纷，并办理完工程资料的移交，公示期满后(如有经济

7、惩罚需扣除)余额一次性返还。2、乙方在对本项目的经营管理中，不得以风险承包为由，放任经营行为，有下列状况之一者，甲方有权单方面终止合同，调整承包班子，其责任及损失由乙方担当，并没收乙方全部履约保证金。不能严格执行甲方管理规定，各项管理工作不处于受控状态，经评审已经损坏甲方企业形象、声誉、利益。乙方将其承包的全部工程转包给他人或者支解后以分包的名义分别转包给他人。乙方施工达不到甲方要求的工期、质量、平安、文明施工等条件，又不快速实行有效措施。乙方有影响履约的重大事务出现或经评审无法完成合同指标时。3、乙方在代表甲方同建设单位进行业务工作时，须紧紧把握合同精神，严格执行工作程序，以防造成建设单位反

8、索赔，确保代表公司顺当完成对建设单位的合同义务，充分行使合同权力，最大程度维护企业利益。4、乙方代表公司向建设单位收取工程款时，须汇入甲方财务指定帐户，假如违返本规定自行收款转帐，甲方将追究法律责任并按收取工程款的10进行惩罚。5、甲方的管理旨在加强监督，以确保维护企业利益。如乙方亏损，甲方的管理行为不免除乙方任何责任，乙方将担当无限赔偿责任。6、每月20日前，向分公司工程管理科报当月的质量、平安、环境、施工进度、项目工作汇报等报表。7、本工程乙方根据会计制度建立建全财务成本帐，并接受和确保通过当地税务局的财务检查。8、本工程对内、对外结算工作由乙方自行完成，甲方可帮助乙方结算审计工作。十、其

9、他1、合同未尽事宜，按公司项目管理有关规定及其他管理规定执行。2、发生纠纷时，由公司合同管理领导小组裁决。3、本合同在双方签字后生效，完成兑现时失效。4、本合同一式陆份，甲方肆份，其中劳人科、工程管理科、财务科、经营科各壹份；乙方两份，其中项目经理壹份，经营核算组壹份。甲方：中建七局二公司芜湖分公司乙方： 项目部负 责 人： 负 责 人：年 月 日年 月 日承包合同 篇2发包方：(以下简称甲方)承包方： 身份证号码 (以下简称乙方)为明确责任，保障双方的权益，保证生产项目发、承包工作的顺当进行，依据本项目的详细状况，经甲乙双方充分协商一样，特订立本合同。本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一样

10、同意按合同条款执行。一、项目名称：二、项目地点：三、承包范围：四、项目内容：下料、管材弯管、板材折弯、整体铆拼、焊接、清理打磨、整形、组装，属承包范围内的原材料、在制品、产成品的转运等属承包范围內的內容。五、承包方式1、甲方发包形式为人工费(劳务费)清包。2、乙方承包范围内的项目实行包人工、包工期、包质量、包平安、包保修等全部内容。六、合同价款最终以双方实际审定的工时数和批量生产交货台数结算。工时单价为160元/日。整台交付单价元/台。人工费用包含乙方员工的工资、产品质量返工费、交通住宿、保险、乙方的管理费用等双方所明确的费用。七、开工日期及交付开工日期： 20xx年月日，项目必需在20xx年

11、月日全部生产完毕并合格交付。乙方必需的确遵守规定的交货期，若有延误的状况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列方法计算违约金付予甲方。(一)过期2日内，每逾1天，按未交部分总价的1%接受甲方惩罚。(二)接着逾期3天以上至5天以内者，按未交部分总价的2%接受甲方惩罚。(三)接着逾期5天以上至10天以内者，按未交部分总价的3%接受甲方惩罚。(四)接着逾期10天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以5%的一倍计算。八、付款方式1、生产完成验收合格后，30日内办理结算，结算总承包价款的80%，结算完毕后15日内，甲方支付剩余15%项目款(也可当月验收合格后在下月与甲方给本公

12、司员工发工资时同步支付)。2、其余5%保修金，自项目结束验收合格之日起满60日后10日内付清。3、生产期间原则上不发生人工费用结算，但因乙方人员确因看病治疗的费用，可事先征得甲方公司总经理同意方可结算。九、项目质量乙方产品质量必需达到公司规定的各项合格标准。乙方应严格按设计图纸、公司验收规范、公司生产安排要求生产(不含试制产品)，否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方全部担当。通过验收的货品在甲方再加工或交付客户时，若发觉有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。十、项目进度在生产中，乙方应严格根据甲方公司生产用工安排派工生产，不得以任何理由要求多

13、用工时，影响生产进度。如非人为操作设备故障修理、停水停电、生产材料不按安排到厂导致误工误时，由甲方核实，总经理批准后方可具实调整生产用工安排。十一、甲方工作1、开工前向乙方供应设计图纸，乙方应妥当运用和保管。2、甲方有权对乙方在生产过程中的项目进度、质量、平安生产进行监督。达不到要求时，提出整改要求直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完项目款项中扣回并保留追偿权利。3、负责供应的生产用设备安拆和调试修理工作。乙方未经允许擅自改动机电设备设置或操作不当导致平安事故，责任和经济损失由乙方全部担当。十二、乙方工作1、乙方负责生产现场设备设施运用保养，设备故障报修。2、甲方在生产过程中认为乙方

14、有工作人员严峻不称职，影响产品质量及工作进度时，可要求乙方更换。3、生产实行日报制度，乙方应在每日上午上班时间告知甲方生产进度，安排完成状况、存在的问题和今日生产安排。4、乙方应担当在本项目在移交前的成品及半成品的爱护责任。5、为保证生产质量，对于生产难点乙方应先报甲方公司，经甲方确认后方可批量生产，否则由此产生的一切责任由乙方负责。6、乙方管理人员在生产期间(包括打算和收尾阶段)必需专职在岗。生产项目管理人员必需配置手机，并保持24小时开机，保证生产期间(特殊是紧急状况下)的通讯畅通，同时支配节假日及夜间生产值班。7、乙方生产负责人必需参与甲方召开的生产会议，乙方应落实会议确定的各项事宜。8

15、、乙方生产过程中产生的垃圾、边角料及废料应随时依据甲方要求有组织的清理运至指定地点。9、乙方生产完毕后，应负责对因乙方缘由人为损坏的设备设施复原原状，若乙方无实力或未在规定的时间内复原，由甲方派人修复，费用由乙方担当。10、合同规定由乙方完成或供应协作的工作(包括会议约定内容)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权另行支配其他单位完成，所发生的费用从乙方项目款中扣减，影响工期的责任由乙方担当。11、产品验收后，乙方人员及自带设备设施在 日内清理撤离完毕做到工完场清，并自行担当有关费用。12、乙方自行负责生产劳动力的组织、调配及管理，费用自理。甲方不对乙方生产人员的工资、社保等劳务关系负

16、责。13、乙方在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业隐私不得将有关资料透露给任何第三方。乙方应教化员工保守甲方的各项商业隐私如因乙方员工的缘由经甲方允许事宜除外导致甲方有关的商业隐私泄露乙方应担当相应的法律责任。十四、材料、设备供应1、甲方负责供应生产用材料及生产工具，乙方如临时须要申购材料需提前并在一天内向甲方递交书面材料，甲乙双方必需履行严格的交接手续，乙方必需指定人员清点数量、填写交接清单，乙方应有指定代表签名。2、乙方在生产过程中运用甲方的设备及工量具时(不含啳尺及自然损坏内容)，乙方要负责修理和保养，严禁随意损坏，如损坏乙方应向甲方赔偿损失，甲方在结算时扣回。3、材料进厂后不得擅自运

17、诞生产现场，如发觉甲方将处以乙方其材料价值加倍的罚款，情节严峻上的送交司法部门处理。十五、平安生产乙方在生产过程中必需加强管理，按有关规定实行各项平安保证措施，确保生产平安，否则、因乙方缘由引起的一切平安事故所涉及的一切责任及损失均乙方负责。乙方全部人员要主动主动的执行甲方发布的平安设备操作规程，要参加甲方组织的平安培训。十六、项目移交乙方应在产品验收后规定日内，按甲方提出的整改内容限日整改，承包內容结束后，乙方按甲方规定日內撤出全部生产人员、(除收尾项目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，视同乙方延误工期，担当延误工期的违约责任。十七、因甲方材料供应不刚好、生产安排变更或产量减小时造成的乙

18、方人员误工或停工时，乙方应马上调整撒离部分(30%40%)人员另行支配，余下的人员应由甲方组织工作内容并支付日工资。十八、合同争议如遇不行抗力的斗争、自然灾难等造成的损失，由甲乙双方协商解决。协商不成可向甲方公司所在地法院提起诉讼。十九、其他此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效，两份合同书具有同等法律效力。附件生产用工安排。合同未尽事宜，由双方按实际状况另行以书面形式协商解决。甲方：负责人：联系电话：签订日期：乙方： 负责人： 联系电话： 签订日期：合同变更协议书甲方：乙方：甲、乙双方遵循合法、公允、同等自愿、协商一样、诚恳信用原则，同意对 年月日双方签订的劳务清包合同作以下

19、变更：甲方：(签章) 乙方：(签名)年月 日 年月日承包合同 篇3甲方：乙方：自20xx年1月1日起，甲方对乙方的销售工作实行“销售额百分比提成包干”的方式，甲方不再担当工资、车旅、兑现及其他相关费用。为明确双方的权利与义务，经双方协商一样达成以下协议：一、 承包物业概况1.物业名称：XX2.物业位置：XX市XX区XX门内大街东四路口东南角3. 物业面积：物业总建筑面积约48000平方米，其中商业部分(地下1层至地上4层)约17000平方米(以XX市国土资源与房屋管理局最终审定的房屋销售面积为准)4.产权性质：全部商业物业产权5.物业运用率：商业部分不低于80%。二、 承包方式及范围1.承包方

20、式：销售、出租。2.承包范围：XX商业部分。三、 承包期限及目标1.承包期限：自甲方取得商品房销售许可证之日起，乙方正式承包期为8个月。在甲方取得商品房销售许可证之前，由乙方组织的内部认购阶段，不计为承包期限。2.销售目标：乙方须在正式承包期限内保证完成90%商业部分的销售。3.乙方如按期完成承包销售目标，或承包合同终止后，双方如希望对尾盘接着托付乙方销售，可另签承包合同。4.在正式承包期限内，如甲方增加销售面积，承包期限及目标由双方另行协商。四、 双方职责1.甲方履行之职责：1)确保本楼盘产权清楚、完整、无任何纠纷、可作为商品房进行出售和出租。2)供应与本楼盘相关的工程立项、进度、质量等有关

21、证书及资料：A.国有土地运用权出让合同复印件;B.国有土地运用证复印件C.建设工程规划许可证及附件之复印件;D.建设工程开工证复印件;E.建设用地规划许可证复印件;F.建筑装饰标准和设备标准等有关资料。G.其他应当具备的文书或资料。3)甲方企业资质证书复印件：A. 营业执照副本之复印件;B. 地产开发企业资质证书复印件;4)供应商品房销售许可证原件及商品房销售合同、商品房认购书。5)供应所承包物业的楼层分布图、总平面图、立面图、效果图、模型及销售房间号等。6)办理商品房认购书、商品房销售合同审核与签章，商品房销售合同登记、产权登记等手续。7)甲方在本楼盘取得商品房销售许可证正式开盘前，办妥有关

22、银行按揭贷款事宜，保证将有两家以上银行为购房者供应不低于6成10年、总贷款规模不少于35000万元的按揭贷款服务。8)在合同签订后25天内，甲方向乙方供应面积不少于180平方米的现场售楼处，并保证该售楼处具备电、市内电话等基本办公条件。9)由甲方委派总协调人一名，连接与协调双方合作，由甲方委派财务人员收取房款。上述人员的委派及变更应当以书面形式作出。10) 甲方供应承包物业商业部分之公共部分的必要装修及配套，如卫生间、通道、柜台等。11) 根据约定负担承包物业商业部分的广告推广费用。12)本合同书履行期间，甲方不接着自行组织或托付乙方以外的第三方以任何形式对承包物业商业部分进行销售或出租，原已

23、签托付销售合同接着执行。13) 甲方应履行的其它职责。2.乙方履行之职责：1)乙方应全面、透彻地理解甲方对承包物业商业部分的开发理念和市场目标，负责制定楼盘营销总体方案，并依照承包目标和工程进度制定销售进度安排、销售价格限制表及付款方式和相应的销售策略，并提交甲方审议，审议通过后作为本合同书附件。2)乙方负责组建完整、具有专业水准的营销队伍，成立销售部，制定规范的销售程序和组织纪律，培训销售人员，建立销售管理限制系统，保证楼盘整体形象。3)对售楼处及客户参观区的整体包装提出方案建议，提交甲方审核后实施。4)乙方负责通过策划、推广手段有效提升XX商业价值，制定各项广告推广活动的安排、方案和预算，

24、并提交甲方认可后负责组织实施。5)负责对区域市场的重点项目、周边项目、同类项目及可能的竞争对手进行跟踪调查。每两个月向甲方提交一份市场状况调查报告，共同探讨市场对策。6)主动维护甲方利益，销售过程中如发生个别客户提出独立于标准商品房销售合同及合理补充条款之外的特别要求的补充条款，应宛转化解。不能化解的须谨慎起草，补充条款内容需经甲方书面认定。7)未经甲方允许，乙方(包括乙方全部业务人员)在承包销售过程中，不得擅自向客户进行任何超出甲方事先约定的承诺，假如发生此类事务，乙方必需担当由此产生的一切经济和法律责任。8)乙方应严格根据双方认可的楼盘营销总体方案进行销售，不得擅自给客户低于甲方确认的销售

25、价格限制表所规定的价格及折扣, 如确有此须要须经甲方法定代表人或授权托付人书面认可。9) 乙方可依据实际销售状况或市场改变，提出调整销售安排，但必需经甲方审查确认并加盖公章方为有效。承包合同 篇4发包方：_（简称甲方）承包方：_（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本工程施工任务协商一样，特订立本合同。一、工程名称及施工地点工程名称：_施工地点：_二、工作内容1、工作内容：_2、承包单价：立方米_元计算，堵地下室窗洞口每个_元三、验收及价款支付1、工程验收必需符合要求，土方回填时必需每_cm夯实_次，每次

26、夯实_边。任务单必需由项目部质量员、施工员、平安员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。2、余款等_楼基础回填完毕后，与_楼首付的_%_次支付四、合同工期及工程进度_楼基础外围回填自_年_月_日起计算，截止_月_日结束。_楼基础地下室回填自_年若天气影响，工期相应顺延。五、甲方责任做到安排周到，交底清晰，给各工种创建有利的工作环境；协调工序，工种协作；六、乙方责任1、工程质量由承包方施工的全部分部分项工程必需达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方担当由此引起的一切责任和经济损失。2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不

27、得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方担当。3、乙方自备本工种所必需的机具；4。乙方必需按甲方的工作支配和进度要求施工，若不听从，每次罚款_元；5。、各工种要紧密协作，不但要疼惜自身产品，同时要留意爱护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的状况，视情节每次罚款_元。6。、留意安定团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发觉，每次罚该班组_元，情节严峻者，送公安机关处理。7、把好进人关。如若发觉盗窃行为，罚该人所在班组_元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。8、以上各条乙方必需严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。9、按文明工地的要

28、求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方；七、未尽事宜，双方协商解决本合同_式_份，甲方_份，乙方_份，双方签字后生效。甲方：_乙方：_负责人：_负责人：_承包合同 篇5发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，甲方将_项目的_工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、承包范围：4、承包内容：5、工程造价：6、支付方式：7、工程质量：二、施工打算1、甲方：（1）_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责

29、红线外进场道路的修理。（2）_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。（3）合同签订后_天内供应完整的施工图_份，施工技术资料2、乙方：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；三、工程期限1、工程工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收2、开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。四、工期顺延1、按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡甲方

30、负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；4、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上（每次连续_小时以上），影响正常施工；5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不行抗拒的因素而延误工期。五、双方职责1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、由甲方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格

31、证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；3、隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；5、乙方在施工中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，乙方按规定对

32、工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。六、施工与设计变更1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方刚好以书面形式通知甲方，由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方

33、、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。4、甲方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。七、工程验收1、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须刚好办理验收签证手续。3、工程竣

34、工验收后，甲方方可运用。4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。八、违约责任乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中工期顺延的条款归责。甲方的责任：1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未阅历收，甲方提前运

35、用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。九、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；2、向工程所在地人民法院起诉。十、附则1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（签章）：代表人：授权代表（签字）：联系电话：_年_月_日乙方（签章）：代表人：授权代表（签字）：联系电话：_年_月_日