2023木工劳务合同协议书 2023劳动合同范本.doc

《2023木工劳务合同协议书 2023劳动合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023木工劳务合同协议书 2023劳动合同范本.doc（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022木工劳务合同协议书 2022劳动合同范本木工是中国传统三行(即木工、木头、木匠)之一。木工劳务合同怎么写呢?以下是WTT为大家整理的2022木工劳务合同协议书，学习。2022木工劳务合同协议书1发包方： (以下简称甲方) 负责人：承包方： (以下简称乙方) 负责人：按照中华人民共和国合同法及其它有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，工程主体构造劳务承包达成以下协议，并严格履行。第一条 工程工程一、工程名称：陆川客家城文化中心二、工程地点：广西省陆川县三、工程根本情况：框架。建筑面积约 四、承包形式主体构造模板人工费五、承包范围及工作内容1、主体构造模板工程2、本工程所有模板支、

2、安、拆。3、土建预留洞及水电预留洞配合，预埋铁件。六、工程造价及结算方式(一)承包价款1、按建筑面积170元/,屋顶花架算一半。2、本合同采用固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何因素单价都不予调整。(二)付款方式1、材料进场预付乙方50万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至90%，双方进展结算，10%的余款待一个月内付清。2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价2%不再调整，超过2%按定额直接费调整超过局部。第二条 工程质量一、本工程质量标准为主体构造合格工程。二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质

3、检人员验收签字前方可进展下道工序施工，缺少一次验收罚款100元。三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工标准，精心组织施工，保证工程质量已完分项工程出现不达标进展返工时，工料由乙方负责，甲方视现场实际情况给予乙方罚款。第三条 工程工期一、本工程主体构造工期为 天。二、假设因乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工，工期顺延。三、施工期间，甲方如不能按期按量支付工程款，乙方不能以此为理由停工，必须保证连续施工一周以上。第四条 平安文明施工一、施工现场平安文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。二、乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，正确使用平安防护用

4、品，严格遵守平安操作规程，定期召开平安消费会。三、按照平安文明施工要求施工时，出现的意外工伤平安事故，在伍仟元人民币内(￥5000元)由乙方负责，超过￥5000元的(总包方赔偿的除外)由乙方负责30%责任以经济损失赔偿，甲方负责70%责任及经济损失赔偿。第五条 现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方统一领导下组织施工，有关进度材料供给、质量平安等工作必须遵照规定。三、乙方对工作人员进展法制和平安教育，严禁偷拿现场物品，发现一次给予所拿物品十倍罚款，情节严重那么交有关部门处理。四、不得打架斗殴第七条 违约责任一、合同签订后，乙方应积极准备，如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场，甲

5、方有权终止合同，另行组织施工队伍。二、乙方承包的工程工程不得转包，否那么甲方终止合同。清理出场，不再计算所完工程量的剩余金额。三、在施工过程中，经检验达不到验收标准的经三次整改仍不能达标，甲方有权中止合同，乙方自行无条件退场，造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。四、合同签订后不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同，应由乙方赔偿甲方影响施工方案安排造成的经济损失，非乙方原因甲方中止合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。第八条 附那么一、甲方负责与建立单位、监理单位、质监站等部门沟通。二、甲方有权监视乙方工人工资发放情况，乙方需向甲

6、方书面推荐五名以上工人代表，每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。三、其它未尽事宜，双方另行协商解决，合同履行期间发生纠纷双方协商解决，协商未果，到工程所在地人民法院诉讼。第九条 合同份数及有效期限一、甲方有关各项施工现场管理制度是本合同的构成局部。二、本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，工程开工并结算完毕后自动失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022木工劳务合同协议书2甲方： 省建筑工程有限责任公司乙方：为保证双方合法权益，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公

7、平和老实守信的原那么，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。一、 施工内容：1、 工程名称：2、 工程内容：模板工程二、 承包方式：1、 承包人工费按平米包干，每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。2、 乙方自备工具、材料有：电锯、电刨子、白线、墨汁、程度尺、平安帽。3、 承包内容：乙方所承当承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸返库。4、管理内容：1) 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承当。3)承包队所承包工程

8、实行全过程管理，即从进入工地开场施工到开工验收合格后的全方位管理承包。三、 合同工期：自 年 月 日开工至 年 月 日开工四、 质量标准：合格1)、严格按设计要求施工，必须满足标准规定。2)、对工程质量超出允许偏向，甲方对乙方严格处分。3)、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。五、 平安标准：平安无事故施工1、严格执行平安操作规程，不违章作业。班长做好班前平安交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违背操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。2、 严格执行公司平安消费有关各项条例。六、 材料管理：1、 执行材料消耗定额。2、

9、 限额领料，乙方必须指派专人领料。3、 超出限额消耗材料，用料不合理，材料丧失浪费造成的经济损失由乙方承当，甲方按原价从乙方承包费中扣取。七、 现场管理：1、 施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。2、 甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。八、 付款方式：施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款，待开工验收到达质量标准，其材料消耗、工期、平安各项均到达要求标准后，付款总额到达70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前结清。九、 违约责任：1、 对中途不干造成的一切损失由乙方承当。已发生的人工费甲方概不负

10、责。2、 开工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。3、 对不按工地要求和违背工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。4、 乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。5、 假设由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。十、 本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。十一、 本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。合同终止条件：1、 乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。2、 甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。甲 方： 乙 方：负责人： 负责人

11、：_年 月 日2022木工劳务合同协议书3发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法建筑法、劳动法及其它有关法律法规，结合工程详细情况遵循平等、自愿、公平、公正、合作共赢、老实信誉原那么，双方就本工程施工事项经屡次协商达成一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。一、 工程概况1、劳务清包2、工程名称：原黄渠河工商所还建房3、工程地点：黄渠河4、构造形式：砖混构造5、计算规那么、按建筑面积计算标准计算6、开工日期：7、开工日期：8、质量标准：符合商品房验收标准二、工程承包范围1、模板工程：施工园范围内所有模板支护工程2、详细内容：配合其它工种协同作业，文明施工、

12、不允许出现暴办施工。所需各种机械设备，周转材料(包括钉子、铁丝)由甲方负责。工完场清：每一阶段工作完成及时整理剩余材料及垃圾掉落混凝土、保证施工面整洁。余料归仓：从仓库借出所有物品、用后及时归还，否那么按物品现价扣除工程款。 卫生问题：决不允许在本撞楼内大便，同时配合甲方搞好工地卫生情况。二、 承包单价1、承包单价为：2、此单价包含工人、人工费、 费、工伤费用、生活费等四、义务与责任1、甲方责任和义务甲方保证现场三通一平：具备施工条件提供施工技术交底和相关文件，负责建筑物主轴线定位 负责解决施工中出现 疑难问题按合同约定、按时结算、乙方劳务、工费及退还保证金 协调业主及地方周边关系，并承当相关

13、费用负责对乙方施工过程中平安教育，工程质量进展指导、验收2、乙方责任和义务服从甲方管理和指挥，严格按照施工验收标准及有关技术要求，精心组织施工，提供本工程施工作业方案，科学安排方案，保证工期。合理组建施工所需足够劳动力，并保证农忙节假日照常施工。编制施工进度方案，作好工程成品保护工作，对施工人员进展三级平安教育，制订严格施工管理制度。保证现场清洁文明，搞好现场文明施工，做到文明工地标准，承当自身原因造成的质量缺陷 追工等费用，交保险金双方各50%。分内责任、在保证自己正常施工情况下，配合各工种协同施工，控制整体施工质量。五、付款节点每层结已完成工程量80%。粉刷完毕后付97%，剩余3%材料整理完成付清。各节点验收合格后一星期内支付相应款项。不能按时支付工程款、甲乙双方协商解决不能影响正常施工。六、罚金与奖励方式以扣除保证金的形式执行，保证金缺乏时，以工程款形式扣除。 奖励形式有发包人承当且在当期工程中表达。七、协议成立与开工本补充协议经双方代表签字并盖章后生效，双方成认该补充协议是建筑工程施工合同不可分割的补充与完善，与建立工程施工合同具有一样法律效力。八、未尽事宜、双方协议解决甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2022木工劳务合同协议书第 14 页 共 14 页