2022工程合同汇总十篇_1.docx

《2022工程合同汇总十篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程合同汇总十篇_1.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程合同汇总十篇工程合同 篇1发包方：（以下称甲方）承包方（以下称乙方）依据合同法的有关规定，根据同等自愿的原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方协商一样，签订本合同。一、工程：甲方把青海天峻县苏里乡花儿地露天煤炭基地剥离土方和煤炭挖掘装载，工程总承包给乙方施工，但矿区内马路修理属乙方义务，甲方不担当经济责任。二、单价：乙方承包甲方土方剥离和挖掘装载煤炭以立方米计算工资，每立方16元/m3人民币。三、结算付款方式：甲方和乙方在开工过程中，以每天一小结算工程量及煤炭土方数，每一个月大结算，甲方付清乙方在一个月之内的工程款。四、路程：乙方在帮甲方施工，其次条单价是以一公里范围之内计算，如

2、超过500米则按两公里计算，也就是在原单价16元/m3的基础上再加1元/m3即17元/m3。以此类推。五、耗损：乙方施工工程车辆进甲方工地后，如甲方因政策或各种因素，不能接着施工，由甲方应全额担当乙方工程车辆的全部费用。又如甲方地基因下雨使乙方不好施工则双方协商再施工。乙方承包施工期为一年。六、二次装车：甲方因煤成堆，乙方需其次次装车，则甲方应付给乙方装车费计2元/m3。七、管理：乙方在施工中一切听从甲方指挥，乙方不准故乱挖掘乱倒。八、施工时乙方要仔细施工，确保甲方煤炭质量，不准将土和煤混杂不清。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。十、未尽事宜，双方协商解决。十一、本合同双方签字后生效，具

3、有法律效力。甲方：乙方：工程合同 篇2甲方：乙方：经甲乙双方协商， 由乙方担当探矿工程， 为保障工程顺当进行明确双方责任和义务达成如下协议：一、工程项目：单孔孔深200（假如超过200应由甲乙双方协议再定）二、钻孔直径：钻孔75，假如遇到特别状况不得60三、单价：（不含税）。四、总工程量五、甲方责任和义务：1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方赐予协调。4、甲方供应乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。5、甲方需担当乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的

4、误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不行抗拒力除外。六、乙方责任和义务1、乙方负责按设计要求施工并供应合格的钻孔。2、乙方负责钻孔质量，严格根据六大指标执行。七、工程验收及付款方式：1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元 , 乙方来回来回车费由甲方担当(元)。 全部工程结束后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发状况下， 甲方应向乙方供应所需的材料等一切费用。在钻

5、孔打不进去的状况下按实际进尺计算工程费用。九、其它：本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。甲方（签字）： 乙方（签字）：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇3甲方：乙方：为了确保 xx县环城马路天隆水泥厂至班家塔二级马路路基工程 马路工程任务的顺当完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据合同法有关规定，经双方协商同意，签定本合同。第一章 总 则1、工程名称：xx县环城马路天隆水泥厂至班家塔二级马路路基工程N3标段 。2、工程地点： xx县

6、 。3、承包范围和内容：(1)承包范围： xx县环城马路天隆水泥厂至班家塔二级马路路基工程马路K5+400-K8+359.032段路面工程。(2)承包内容：本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。4、承包方式：(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。其次章 工程期限1、本项工程自签定合同

7、之日起，于20xx年6月10日开工，至20xx年8月10日结束。2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成状况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在肯定期限内进行增补。乙方进场后要听从甲方技术人员及各职能部门的领导。3、凡人力不行抗拒的因素或工程工序排布须要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。4、乙方所拉运的材料应满意工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。第三章 平安生产与文明施工1、乙方必需根据有关法律、法规要求做到平安生产与文明施工，负责检查消退施工现场全部平安隐患，做好防火、防洪、现场平安操作等工作。2、加强施工现场管理

8、，做到文明施工，建立健全各项管理制度和平安生产措施，根据业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。第四章 双方义务1、甲方合同义务(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它须要甲方解决的问题。(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。(3)依照约定支付乙方工程款。2、乙方合同义务(1)根据施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。(2)听从甲方派出的各级管理人

9、员的管理，执行工程建设的各项规范标准。(3)乙方在施工期间食宿自理。第五章 工程款结算方式1、本工程实行单价承包。合同单价为 元/平方米。其中，整修路基 元/平方米，水泥混凝土路面面层 元/平方米，培路肩 元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。2、甲乙双方签订合同，乙方刚好进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后依据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。第六章 纠纷解决方法甲、乙双方发生经济纠纷时，

10、应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。第七章 附 则1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。3、未尽事宜经双方协商一样后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。甲方：(签章)法人 或 授权代理人：乙方：(签章)法人 或 授权代理人：年月日：工程合同 篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法规、规定，就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化工程事宜，经双方协商，本着同等互利和诚恳信用的原则，一样同意签订本合同，以便共同遵守。一、 项目名称项目名称：沁阳市晨升一号城邦二、 合同金额1、 合同价格：15

11、元/米，总结算价款依据实际安装长度计算。2、 本价格包括：安装费用、措施费用、平安防护、质保期售后服务、建筑安装发票。三、 付款方式乙方到达工地后付30%生活费，工程完成一半后付50%工程款，验收合格，灯亮后付清。四、 验收标准与要求1、验收标准乙方按甲方供应的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。2、 施工要求光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方，施工及提货由乙方自行支配，全部安装工具由乙方自行购置。乙方施工过程中，相关平安责任由乙方负责。五、 交付时间乙方在合同生效后 _个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付运用。因人力不行抗拒因素(如雨天

12、，爆风等)耽搁工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。六、 质保期及售后服务要求1、 质量保证期，从验收交付之日起为两年，两年内乙方对该亮化工程实行包修、包换、包维护保养。2、 乙方负责向甲方供应现场平安操作及必要的维护保养培训。3、 乙方须供应电话询问服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后三天内处理完毕。七、 违约责任1、 乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，预期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方担当。2、 甲方未按要求履行合同，因甲方的缘由造成工程延期，由甲方担当一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金

13、额10%的违约金，工期相应延期。3、 甲方须供应的电源接口。八、 争议的解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。九、 其它1、 乙方在安装过程中要留意平安，本合同范围内所发生的一切平安及责任事故，完全由乙方自行担当，甲方概不负责。2、 如一方地址、电话号码有变更，应在变更3日内以书面及口头通知对方。否则，应担当相应责任。3、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。甲方(盖章)： 甲方(盖章)：负责人(签字)： 负责人(签字)：电话： 电话：年月日：工程合同 篇5甲方（发包方）：乙方（承包方）

14、：地址：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规，遵循同等、自愿 、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 建设工程2、工程地点：3、资金来源：4、工程建设内容：二、工程承包方式及范围1、工程承包方式：本工程采纳包工包料方式由乙方承建。2、承包范围：（1）乙方按图纸设计的要求来施工，担当本工程基础、结构主体工程施工。（2）砌体部分：乙方按甲方供应设计图纸担当一层车库、电梯间、楼梯间墙体。担当二至八层全部外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采纳180厚粘土砖砌筑；（3）门窗部分：乙方按甲方供应的设计图纸担

15、当一层轴车库门、入户门施工：担当二至八层全部外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采纳闽凯铝合金，门采纳奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采纳水泥砂浆粉刷。（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方供应的设计图纸担当套内照明部分预埋管埋设，担当水、电到户（到配电箱、水表箱）。（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中假如基础不牢固，由甲方另行计价。（9）外墙架：由乙方来定。（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干

16、涉。三、合同期限本工程合同工期总日历天数 天，即开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（1100元/）。六、工程质量和技术要求l、乙方必需严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度安排。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关限制措施的状况。3、工程建设运用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可运用。乙方需供应原材料的产品。4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验供应便利条件。全部分部、分项工

17、程必需由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并刚好做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐藏未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐藏，甲方有权要求复验，由此产生的全部费用由乙方自行担当。5、本工程施工前，甲方必需保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。七、平安施工在施工期间，乙方应遵守平安生产的有关规定；严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。乙方必需办理好有关的保险业务，参加工程建设的施工人员必需投保人身意外损害险。因乙方实行平安措施不力造成的事故责任和

18、因此发生的费用由乙方担当。八、工程变更工程原设计须要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位供应变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方担当，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增加，奢侈或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。九、工程竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告供应完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。十、工程价款的支付与结算1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼

19、板，甲方刚好付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方刚好付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方刚好付给乙方工程进度款391000元整。2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按中华人民共和国合同法其次百八十六条执行。甲方住建房每平方米按1600元抵押给乙方换臵。十一、违约责任1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方担当违约责任。2、因甲方缘由造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方缘由造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此担当相应的经济责任。若遇有人力

20、不行抗拒的自然灾难而发生的损失，按国家有关规定处理。十二、合同争议解决方法合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。十三、附则1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一样并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。5、主楼全部完工后，三个月内甲方无实力支付工程款时，甲方必需以楼房三层和五层抵押给乙方。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）单位账户名称： 单位账户

21、名称：开户银行：开户银行：账号： 账号：签订时间： 年月日工程合同 篇6项目名称：_项目托付人：北京市发展和改革委员会项目代建人：_项目运用人：_依据中华人民共和国合同法、北京市政府投资建设项目代建制管理方法（试行），为保证市政府投资建设代建项目的顺当实施，充分发挥政府投资效益，严格限制投资概算，经托付人、代建人与运用人三方协商同意，签订本合同。一、项目概况项目名称：_项目总投资：_（万元）（以批准的投资概算为准）建设地点：_建设规模：_建设内容：_二、代建项目管理范围和内容：_三、代建项目管理目标投资限制金额：_（万元）（以代建人投标报价为准）工程质量标准：_代建管理期限：_个日历天四、代建

22、管理费金额（大写）：_元人民币￥：_元五、本合同由以下文件组成1.三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2.托付代建合同书3.专用合同条款4.通用合同条款5.中标通知书6.投标书及其附件7.招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）8.初步设计文件及其审查批复文件9.标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一样时，则按上述排列次序进行说明。六、本合同中的有关词语含义与本合同中给予它们的定义相同。七、托付人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人供应项目建设的必要条件。八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，根据代建工作范围和内容，担当代建任务。九、运用人承诺，遵

23、守本合同中的各项约定，帮助代建人完成代建工作。十、本合同一式_份，具有同等法律效力，三方各执_份。托付人：（签章）_代建人：（签章）_运用人：（签章）_法定代表人：（签章）_法定代表人：（签章）_法定代表人：（签章）_地址：_ 地址：_地址：_邮编：_ 邮编：_邮编：_电话：_电话：_ 电话：_工程合同 篇7发包方(甲方)：承包方(乙方)：1、承包事项：工程技术资料2、承包方式：平米包干，元/m2，建筑面积为： m2(不包含车库面积)，3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方供应，竣工装订由甲方负责。5、工作分工

24、乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。 检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、平安资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，全部报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。 资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。分包工程技术资料：乙方负责检查验收全部分包工程技术资料，并整理归档。6、结算7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好平安帽并按规划的路途行走，防止出现人身伤亡事故。甲方(

25、公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇8摘要：在对工程进行管理的时候，特别简单导致业主与承包商之间发生纠纷，这不仅严峻影响工程建设的工期，同时还会使得工程建设的质量大打折扣。为了将工程管理工作做得更好，往往会将合同管理应用其中。合同管理对于双方的责任和义务都有具体的确立，并且具有相应的法律效力，能够促进工程管理工作更好地进行。基于此，该文主要对合同管理在工程管理实践中的应用及存在的问题进行了分析，旨在不断提高我国工程管理水平。关键词：工程管理；合同管理；对策建议随着社会的不断发展，对于工程建设的工期和质量提出了更高的要求，

26、在整个工程建设中，做好了工程管理工作能够为工程建设打下坚实的基础。而在工程管理的过程中，合同管理的应用能够确保工程施工方和业主之间在“同等互惠”的前提下明确各方的权利和义务，也为管理过程中可能存在的纠纷供应了相应的解决方法。因此，在整个工程管理的实践过程中，合同管理的应用具有特别重要的现实意义。1工程管理实践中合同管理的应用1.1工程变更在对工程进行建设的过程中，常常会出现工程变更的状况。对于工程的变更一般是由当事人或者第三方提出的，在提出之后须要经过多方协商，协商达成一样才有效。众所周知，在工程建设的过程中，假如出现工程变更的状况，一方面会延长工程的建设工期，另一方面还会因为工程的变更产生额

27、外的费用。由于工程的建设工作往往是不行预见的，因此在对工程进行管理的时候，将合同管理应用其中，假如发生工程变更的状况，若是业主提出须要进行变更的，监理工程师能够依据实际的合同来规定工程的变更状况;假如是承包商恳求变更，监理工程师首先须要对变更方案进行审查，审查合格后还必需报给业主，只有业主同意之后才能再依据合同的状况来进行工程的变更。对于工程变更之后所产生的额外费用，可以依据合同来进行安排，这样能够有效地削减因工程变更而发生的纠纷问题，最终确保整个工程建设能够更好地进行。1.2工程延期在工程建设的过程中，往往会因为各种缘由导致施工工期的延长，将合同管理应用到工程管理中，工程延期是又一重要的应用

28、。根据合同的规定，对于工程的延期，不包括由于承包人自身缘由造成的工期延误，而是与承包人无关并得到监理工程师批准的工程施工工期的延长。对于工程延期的主要影响因素有：恶劣的施工环境、附加的工程施工以及由业主造成的工期延误等与承包人无关的因素。监理工程师在受理工程延期的时候，必需确保以下几个方面的条件：第一，工程不能按期完成与承包人无关；其次，工程延期发生后，承包人在规定的时间内向监理工程师提出了延期申请；第三，对于工程延期的资料，承包人在规定时间内上交给了监理工程师；第四，承包人在延期时间终止前完成了工程施工。1.3费用索赔费用索赔是指与承包人无关而造成的工程费用的增加，承包人可以依据合同管理的相

29、关规定向业主提出索赔。监理工程师在对费用索赔进行处理的时候，须要依据合同规定对索赔的缘由以及金额进行核实，并且须要确保承包人所提出的索赔要求符合合同的规定。假如符合相关的规定，监理工程师须要对承包人所供应的原始账目进行核对，以防承包人在索赔费用上面出现相应的差错。1.4工程违约在工程建设的过程中，违约的状况常常出现，导致违约的因素是特别多的，不仅有承包人的缘由导致的违约，也有因为业主资金支付不足所造成的违约。对于违约状况的发生，监理工程师须要充分弄清晰缘由，并且尽自己最大的努力进行协调，从而确保工程施工的顺当进行。1.5工程分包工程分包也是合同管理在工程管理实践中的应用之一，根据相应的规定，在

30、获得整个工程之后，承包商可以依据工程的范围和性质将其分包给下面的分包商进行施工。同时，作为业主，也可以依据工程的施工范围和施工性质将工程分包给指定的分包商。对于工程的分包，一般由分包商与工程的承包商之间进行合同的签订，监理工程师须要在合同的签订过程中兼顾业主和承包商的利益。为了确保对承包商和分包商进行有效管理，须要对工程的分包进行严格的监督和管理，以防出现层层分包的状况。一般来说，对于工程的分包，须要限制在总工程的30%以内，这样能够保证监理工程师对分包人、工程的施工进度和施工质量进行有效限制。2工程管理实践中合同管理应用存在的问题及对策建议2.1存在的问题2.1.1缺乏合同管理人员的专业培训

31、国外针对工程合同管理，主要是由专职工程师进行操作，专职工程师必需对合同管理内容深化了解，因此国外工程合同管理的操作具有更高的专业性、技术性要求。而我国在合同管理过程中，缺乏专业的合同管理人才，部分单位为了降低人力资源成本，由成本部人员或工程预算人员兼职工程管理工作，造成合同管理人员缺乏专业性、缺少专职专管。2.1.2缺乏正确的合同管理相识从我国现状来说，多数企业还没有意识到合同管理对于企业发展意味着什么，这在很大程度上是由于传统的安排经济体制下的思想根深蒂固，从而缺乏全面的理解和相识。事实上，工程合同协调了业主与承包方之间的经济利益关系，是重要的法律依据，合同的签订与履行都干脆关系到合同双方的

32、根本利益。2.2对策建议2.2.1提高合同管理人员素养一是聘用高素养的管理人员，这个过程中，企业可以通过正规的聘请，选取高素养的合同管理人员；二是对管理人员进行培训，通过在职学习来提高专业学问和自身素养，并且对有将来发展的管理人员进行定期外出深造，对最新合同前沿技术进行学习。2.2.2增加合同管理的相识管理人员要增加合同管理相识，了解合同管理的重要性，能够在实际工作中，仔细实施合同管理工作。针对一些不规范的状况，要刚好上交管理部门，确保管理人员能够第一时间了解项目进展，实行有针对性的解决措施。其次管理人员要完善合同的交底制度，对小组负责人进行合同交底，针对关键事项进行说明说明。3结语总而言之，

33、在工程建设的过程中，往往会因为双方之间的利益冲突造成肯定的施工麻烦。假如工程建设中对施工过程中的责任和义务归属进行明确说明，不仅能够保证双方在利益方面达成共识，同时，还能促进施工组织和管理顺当进行。由此可见，工程合同管理在工程项目建设中具有重要的现实意义。该文通过分析合同管理应用在项目建设过程中存在的问题，并为解决这些问题供应相应的对策建议，旨在我国项目建设能够对合同管理形成足够的重视，以保证我国的工程管理能够做得更好、更长远，从而提高我国工程管理水平。参考文献1井威.建筑工程合同管理的问题及建议探讨J.山西建筑,20xx,39(32):250-251.2张希健,李念平,张虎.施工合同管理中应

34、留意的几个问题C/山东水利学会第八届优秀学术论文汇编.20xx.3王向明.对现代企业档案工作运行机制的理论分析J.档案学通讯,20xx(4):16-19.工程合同 篇9甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲、乙双方按中华人民共和国经济合同法等法规的规定，并根据本工程详细状况，订立本合同。第一条：工程项目概况工程名称：工程地点：施工范围：其次条：本工程于年月日开工(开工日期以业主书面通知为准) 月第三条：承包形式：包工、包料第四条：乙方按甲方确认的关于本工程的设计图纸说明施工。1、工程质量必需达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验

35、收的，本工程不能评定为合格。2、乙方供应的苗木必需事先限制质量，苗木规格严格根据设计要求进行选择，苗木种植质量必需严格根据绿化种植规范。3、苗木成活率达到95%。4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第五条：工程内容及价格第六条：工程款支付方式(1)甲方应在预定开工日期前 个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；(2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%。(4)工程结算总款额的5%作为工程质量保证

36、金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。(5)以上付款的方式均以 支付。第七条：甲方的责任1、供应三通一平施工场地(现场已具备条件)，按时向乙方支付各项工程款。2、协调乙方所需临时场及材料堆场，水、电源的供应。3、甲方将派为现场代表，负责合同履行，并对工程质量进行监督检查，刚好办理验收签证。并做好现场各项施工队协调工作。第八条：乙方责任1、严格根据施工及施工说明进行施工，确保工程质量，按甲方规定的时间如期完工交付。2、假如树林种植期间，须要换种植的话，甲方供应土源并运输到位，费用甲方用理

37、，乙方负责种植。3、在交工前应负责保管，并清理好现场。4、严格听从现场甲方代表及监理公司管理。第九条：保养期1、苗木保养期为 个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应刚好更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第十条：本合同未尽之处，参照示本GF-1999-0201通用条款。第十一条：本合同一式肆份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月

38、_日 _年_月_日工程合同 篇10发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场

39、监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压

40、配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当

41、一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日