2022农村房屋建筑施工合同3篇.docx

《2022农村房屋建筑施工合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022农村房屋建筑施工合同3篇.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022农村房屋建筑施工合同3篇农村房屋建筑施工合同1甲方：_姓名：_身份证号码：_乙方：_姓名：_身份证号码：_经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建一座房屋，面积约为平方米，为明确双方权利义务关系，经同等协商，双方自愿签订本合同，农村房屋建筑施工承包合同。一、双方权利义务1、甲方负责供应石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由方负责，依据施工进度，乙方应提前23天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。2、搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等全部劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。3、乙方加强对其人员的平安教化，严格管理，平安施工。由

2、于乙方人员的有意或过失引起的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。二、施工及质量要求1、基础石要求高不低于90厘米，宽80厘米，圈梁高30厘米。房屋底层高3.6米，其次层高3.4米，板面厚需浇铸13厘米，墙面地平做到垂直平滑，地平面无积水。2、底层地面磨和走廊过道磨石子。其余用地板砖。屋面用水泥清光。墙面要求粉仿瓷顶角有线条。3、底层楼梯间设有卫生间，卫生间空间高度不得低于2米。二至三楼楼梯间有卫生间，二楼有个标间设有卫生间，共设卫生间个。每格房间要求至少有两个插座开关，要求全部浇铸完后才安装电路电灯，4、乙方应当本着保质保量的原则，按甲方须要和要求施工，加强质量管理。重要施工过程：_如浇铸地脚

3、、圈梁前须经甲方查看后方能施工。5、甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、不按甲方要求施工，影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。6、房屋建成后一年内，若出现屋顶、墙体炸等质量问题的，乙方必需进行免费修理，并且甲方扣除乙方全部质量保证金。7、甲方从乙方施工费中扣5%作为质量保证金，房屋建成满一年后，若不出现质量问题，甲方才付给乙方，否则甲方不再付给乙方。三、付款方式1、工程款结算方式：_以建房面积计算，每平方米人民币元。楼梯及出缘按建筑面积的%计算。2、付款时间：_第一次付款在施工起先初预付一万元，其次次付款在房屋浇铸完第一层时付一万，第三次全部峻工并经甲方检验后15天内给付。四、违约责

4、任1、由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作，造成损失的，由乙方赔偿。2、乙方若无视甲方的合理要求，或者实行消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。五、争议解决方法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成。双方可将争议提交人民法院进行裁决。六、附则1、本合同未尽事宜由双方在施工过程中协商完善。2、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。自签订之日起生效。3、以上合同，双方必需共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：_年_月_日乙方签字：_年_月_日证明人签字：_年_月_日农村房屋建筑施工合同2发包方(简称甲方)：

5、承包方(简称乙方)： 身份证号码：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例以及其它有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、施工地点：镇(乡)(村) 组2、住房结构： 平方米。3、在修建过程中，甲方担当供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，留意家俱如有丢失，照价赔偿。乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。4、生活：甲方负责。5、承包方式：(只包人工费)。6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前

6、方贴砖。另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。11、施工设备、工具由乙方自行供应，甲方供应施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺当进行。二、甲、乙双方责任甲方供应标准的施工图同时。必需根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐藏工程必需得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工平安，担当处理施工中发生的一切伤亡费用

7、。三、违约责任由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。四、纠纷处理方式：甲方不情愿通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方担当。五、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款2%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理

8、清算手续，订立终止合同协议，可视为本合解除。六、其它约事事项：乙方在修建过程中，如有不对之处，甲方刚好提出，乙方刚好订正，否则后果自负。本合同一式 份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。甲方(签章)： 住址： 电话：乙方(签章)： 住址： 电话：签订日期： 年 月 日签订地点：农村房屋建筑施工合同3发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_兹有乙方现承包甲方发包的工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：_1、工程名称：_面包砖路面2、工程地点：_3、承包内容：_路牙石。面包

9、砖路面4、承包范围：_园内全部面包砖路面5、承包方式：_包工。不包材料6、质量要求：_GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范7、工期要求：_ 年 月 日 至 年 月 日。二、甲方工作：_1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、平安文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方供应临时水电。三、乙方工作：_1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验工前的成品爱护工作由乙方

10、负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定：_1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。五、关于工期的约定：_1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工

11、、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因气候等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：_1、双方商定本工程合同承包价格每平米_22_元(人民币)。2、本承包价格包含人工费。3、付款方式：_现金a、开工后1日内，甲方付款10000元作为乙方的前期进场费。b、施工每100米后，甲方结款一次e、余款5%元待壹年后结清。七、关于材料的约定：_1、甲方负责联系刚好供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范围内运用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应

12、扣减。3、全部进场甲方的供材，乙方不得擅自挪用。八、关于平安生产的约定：_1、甲乙双方另行签订平安协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和平安生产的要求。3、乙方须严格遵守平安协议中的条款，严禁在施工现场发生作奸犯科等行为。九、关于违约责任的约定：_1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。2、因乙方责任缘由而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_元。3、乙方必需给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生平安生产事故造成人身损害或财产损失，由乙方担当经济赔偿责任。4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_乙方(签字)：_年 月 日 年 月 日