主体劳务分包合同(修改版)45813.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《主体劳务分包合同(修改版)45813.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《主体劳务分包合同(修改版)45813.docx(85页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、河南省社会主义学院迁建工程一期工程同心楼主体劳务工程施工合同 发包人:泰宏建立开展直属分公司 承包人: 2021 年 月 日目 录一、合同协议书二、合同承诺函三、通用条款四、工程量清单综合单价分析表五、合同条款六、材料管理协议七、平安管理协议八、治安管理协议九、消防平安管理协议十、质量管理协议十一、环保保证书十二、后勤管理协议十三、生活区平安卫生协议十四现场签证施行流程第一部分 协议书劳务作业发包人:泰宏建立开展直属分公司 以下简称发包人劳务作业承包人: 以下简称承包人按照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方协商达成一
2、致,订立本合同。1工程名称:河南省社会主义学院迁建工程一期工程同心楼工程2、分包合同内容:工程主体劳务工程,即钢筋、混凝土、模板、脚手架、平安文明施工及其所有配合工程。负责完成进场前的自需临时设施搭建等各项工作要求有足够并按业主及发包人总工期要求和节点工期要求时间按期或提早完成。 2.1本合同分包范围:同心楼根底及主体构造施工等。 2.2本合同劳务作业内容:包括但不限于本工程的施工图、图纸会审纪录、设计变更、技术核定单中的从根底开挖配合清理土方、根底垫层含垫层、防水保护层、集水坑、所有设备及管道根底包括塔吊根底、施工电梯根底含土石方开挖、回填及100m内弃运至发包人指定地点、根底构造起至主体构
3、造出屋面楼梯间顶层、机房、水箱、设备根底、造型等所有施工内容,以及建筑垃圾清运及回收包含蓄水池、垃圾池、废旧钢材回收池的修筑,场内材料二次及屡次转运,成品及半成品保护,小型机具费,材料费各种辅助材料,平安消费及管理含所有防护棚的搭设及材料,文明施工,标化工地,材料堆码及守护,环境卫生的辅助工作等全部内容。3工程地点:郑州市金水东路与明理路穿插口 建筑面积: 平方米4合同价款总额: 元人民币。 大写:人民币 元整。5分包工作期限开工日期:2021年 月 日开工日期:2021年 月 日总日历天数为: 天6、劳务作业人数: 人。7、组本钱合同的文件及优先解释顺序如下:1协议书; 2劳务工程单价确认清
4、单;3合同承诺书;4合同内容;5标准、标准及有关技术文件;6图纸;7合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件上述文件规定互相矛盾时,以排列在前的文件为准;同一序列的文件互相矛盾时,以生效时间在后的为准;序列、时间均一样的或在同一份文件规定互相矛盾的,由甲方选择适用,乙方无任何异议。8、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: 发包人:合同专用章 承包人:合同专用章 地 址: 住 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联络 : 联络 : 第二部分:合同承诺书致:泰宏建立开展直属分公司1、我公司明确投标报
5、价的所有工作内容均按综合单价进展报价,并承受按此单价进展结算。在施工过程中如遇承包范围调整,我公司同意在结算时按“工程量清单综合单价分析报价表中规定的单价和实际未完成工程数量之合价自包干总价中扣除。2、我公司的报价已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求;并已考虑了施工措施、平安文明措施、本钱投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响。4、工期承诺:我公司承诺无条件承受投标标段范围内的如下相应节点工期和总工期要求详细以甲方确定为准:4.1 工期安排,总工期为 日历天,详细工期要求如下:桩基、条基、独立柱基
6、年 月 日开始, 年 月 日完成,共 日历天。0.000: 年 月 日开始, 年 月 日完成,共 日历天。 年 月 日开始, 年 月 日完成,共 日历天。4.2 我公司承诺非我公司原因影响工期累计不超过七天含七天,构造封顶时间不变。4.3 我公司承诺每延误上述规定的工期1天,那么补偿贵公司人民币壹万元;构造封顶时间每延误1天,那么补偿贵公司人民币壹万元。补偿金额上限为人民币贰拾万元整。5、工人工资发放承诺:我公司承诺按时足额发放农民工工资。我公司理解贵公司在工程款支付方面可能出现的滞后,我公司承诺自行筹集资金,保证工人工资按时足额发放。假设我公司工人因未按时领到足额工资到贵公司工程部或业主单位
7、或政府有关部门寻衅滋事、讨要工资,所述情况每发生一次,我公司自愿承当贵公司惩罚性违约金人民币贰万元;假设上述情况造成不良社会影响,我公司自愿承当贵公司惩罚性违约金人民币拾万元/次。假设上述情况扰乱贵公司正常施工消费或致使施工消费停顿,那么我公司自愿承当贵公司惩罚性违约金人民币叁万元/次。6、我公司承诺:按贵公司要求进展平安文明施工,假设发生平安事故或未按贵公司要求进展平安文明施工,我公司同意将平安文明施工措施费全额自我公司的合同总价中扣除,并承当由此而造成的一切经济损失。7、我公司承诺:在无贵公司书面停工通知的前提下,我公司自行停顿施工,此类情况每发生一次,我公司自愿承当贵公司惩罚性违约金人民
8、币叁万元。8、我公司承诺:承受贵公司在施工过程中按工作要求对我公司的安排或调整工作界面,我公司将严格按照投标报价附表清单综合单价和贵司计量进展相应的增减结算。如有违背将视同违约,我公司承受按每发生一次贰万元的处分。10、我公司同意贵公司在正式合同签署之前或之后,本承诺函始终对我公司具有约束力。 劳务承包人: 法定代表人或委托代理人: 日 期: 年 月 日第三部分 通用条款1、发包人权利和义务:1.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人按照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。1.2 上款所述结算程序完成后,发
9、包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。1.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目的,编制施工方案、物资需用量方案表,施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收。1.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。1.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要。1.6 随时对承包人施行的劳务作业进展监视检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。1.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工
10、损失。1.8 认真执行平安技术标准,严格遵守平安制度,制定平安防护措施,提供平安防护设备,确保施工平安。1.9检查承包人工人持证情况,制止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。1.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。1.11 行使按照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。1.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本工程作业人员办理工伤保险。1.13 承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进展配合时,发包人应配合承包
11、人工作或确保承包人获得该第三方的配合。1.14 其它发包人应当承当的义务。2、承包人权利和义务:2.1组织具有相应资格证书的工人持证上岗率100%投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。2.2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。2.3按发包人要求提交施工方案,以及与完成施工方案相应的劳动力安排方案,经发包人批准后施行。2.4按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人平安施工管理,自备劳动保护用品,确保施工平安。2.5承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。2.6
12、自觉承受发包人及有关部门的管理、监视和检查;承受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。2.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。2.8 做好成品保护工作。2.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。2.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本工程上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本工程不存在其他用工行为。2.11配合
13、发包人按工程发包人或行政主管部门要求进展的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程开工的验收工作。2.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。2.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。2.14 劳务作业全部内容经历收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由回绝将该劳务作业交付发包人。2.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,
14、逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。2.16其它承包人应当承当的义务。3、对于以下原因造成完工日期推延的,工期相应顺延:1不可抗力;2设计变更和工程量增加;3发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进展;4承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进展;5一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。4、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提
15、出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其成认此事实:1第十一条3、4、5项;2发包人同意的其他情况。5、不可抗力:5.1不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。不可抗力事件完毕后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。5.2不可抗力完毕后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。5.3因合同一方迟延履行合同后发
16、生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。5.4承包人承当因不可抗力事件导致的自身财产损失。6、送达:本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承当相应责任。7、事故处理:7.1 发生重大伤亡及其他平安事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。7.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及
17、伤亡人员家属的安抚工作,防止过激行为的发生。7、施工变更:7.1施工中如需对原工作内容进展变更工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的根据,发包人应提早7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进展以下需要的变更:7.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;7.1.2增减合同中约定的工程量;7.1.3改变有关的施工时间和顺序;7.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。7.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人承当,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价
18、款应相应减少,工期相应调整。7.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承当损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%,延误的工期不予顺延。8、发包合同价款支付的手续:承包人应向发包人出具合法有效的收款发票,发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证。9、由于发包人平安施工方案不完善、平安施工投入缺乏造成的平安事故,责任由发包人承当。由于承包人不能落实平安施工方案或不服从发包人平安施工管理所造成的平安事故责任由承包人承当。10、争
19、议:发生争议后,除非出现以下情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停顿合同工作,且为双方承受;仲裁机构要求停顿合同工作;法院要求停顿合同工作。11、合同解除:11.1承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。12.2发包人与建立单位的施工总承包合同解除的,发包人可以发出通知解除本合同。12.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停顿工作。停顿工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。12.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他
20、义务,其违约行为足以影响本施工工程的质量、平安、开工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。12.5如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建立单位的原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。12.6本合同约定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场,给发包人造成经济损失的由承包人承当。12.7合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按发包
21、人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。12.8合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。13、合同终止双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。第四部分:同心楼主体劳务工程合同清单确认单价表序号计价工程名称 单位单价 元施工界面工程施工单价平安文明施工合同等级管理补偿费用质量验收合同等级管理补偿费用合价+1同心楼M2262.02.030.01、构造、建筑、安装施工图、变更等设计文件中的所有模板制作安装撤除工程。2、包含如:主体中“厨厕导墙、构造柱
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 主体 劳务 分包 合同 修改 45813
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内