2022一级建造师预测试题7节.docx

《2022一级建造师预测试题7节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022一级建造师预测试题7节.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022一级建造师预测试题7节2022一级建造师预测试题7节 第1节1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对

2、立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复

3、工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求

4、吗(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些答案：解析：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 如果施工单位在山区立电杆和制作拉线

5、时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月

6、施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程下列关于HDPE膜焊缝非破坏性检验方法说法正确的是（）。A、真空检测B、剥离试验C、气压检测D、电火花检测E、剪切试验答案：A,C,D解析：2022教材P252 / 2022教材P253HDPE膜焊缝非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花测试法建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022的规范条文共16章,下列不属于该规范条文的是（ ）。A、招标控制价B、合同价款调整C、投资估算指标D、竣工结算与支付答案：C解析：2022版教材P23

7、3 / 2022版教材P227建设工程工程量清单计价规范GB50500-2022包括规范条文和附录两部分。规范条文共16章:总则、术语、一般规定、工程量清单编制、招标控制价、投标报价、合同价款约定、工程计量、合同价款调整、合同价款期中支付、竣工结算与支付、合同解除的价款结算与支付、合同价款争议的解决、工程造价鉴定、工程计价资料与档案、工程计价表格,具体内容涵盖了从工程招投标开始到工程竣工结算办理完毕的全过程。下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.建设行政管理部门D.鉴定机构答案：C解析：2022版教材P335 / 2022版教材P334行政诉讼是公民、法人或其他组织

8、依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。 行政诉讼的主要特征是：（1）行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议；（2）行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行为的功能；（3）行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对的公民、法人或其他组织，而不可能互易诉讼身份。下列方法中，属于人工定额的制定方法的是（ ）。A.技术测定法B.图纸计算法C.统计分析法D.理论计算法E.经验估计法答案：A,C,E解析：本题考查的是人工定额的制定方法。制定人工定额，常用的方法有四种：技

9、术测定法、统计分析法、比较类推法、经验估计法；确定材料消耗量的方法，一般有以下几种：理论计算法、测定法、图纸计算法、经验法。 对经不加填料振冲密实法处理的砂土地基，宜用标准贯入试验或动力触探法检验处理效果，检验点应选择在（ ）。A振冲点位处B与相邻振冲点连线的中心处C振冲点围成的单元形心处D振冲孔的边缘处正确答案：C2022一级建造师预测试题7节 第2节按公路工程基本建设程序的要求，项目建议书通过后的步骤应是（ ）A.编制初步设计文件 B.进行项目可行性研究C.列人年度基本建设计划 D.编制施工图文件答案：B解析：按照交通部颁发的公路工程基本建设管理办法规定，公路工程基本建设程序如下： (1)

10、项目建议书；（2)项目可行性研究，项目环境影 响报告书；（3)编制初步设计文件和概算；（4)编制 施工图和施工图预算；（5)列入年度基本建设计 划；（6)项目实施前的各项准备工作；（7 )项目实 施；（8)竣工验收；（9)项目后评价。 不属于加快矿山工程进度措施的是（ ）。A选择合理的施工方案|来源：建设工程 教育网|B加快井巷工程关键路线的施工速度C充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理正确答案：D以下关于矿井工程施工重要节点的判断，正确的是（）。A.第一个矿井动工的关节是完成广场购地B.两井筒同时到底是影响后续工程进度的重要因素C

11、.井筒到底是井底全面开始巷道工程的关节D.副井永久装备开始是其绞车房工程成为施工重点的标志E.完成主井装载硐室施工是开始井底车场工程的标志答案：B,C,D解析：矿井工程项目的施工，由于其涉及地面和地下两个方面，同时工程内容包括有矿建、土建和机电安装三个方面内容，因此施工的重要节点往往是进度控制的关键时间点。矿井建设围绕第一个井筒的开工，要完成施工准备工作；围绕井筒到底进行短路贯通，是井巷过渡转人巷道施工和进行主、副井交替装备的开始；围绕井筒永久装备完成并交付使用，是地面土建、安装工程施工的开始和竣工的标志。围绕工程施工中的重要施工节点，要组织综合施工，实现工程进度的节点控制。由于施工准备是为第

12、一个井筒开工创造条件的，主井装载硐室施工也不是绞车房施工的前提。因此，井筒同时到底进行贯通是井下工程施工的前提；副井永久装备要保证按时投入使用，其绞车房必须按计划施工。由此可见，B、C、D说法是正确的。关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。2022 A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位答案：A,C,D解析：本题考

13、查的是工程质量检测机构的职责。检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。施工方项目管理的任务包括()。A.施工质量控制B.施工合同管理C.施工安全管理D.施工信息管理E.施工投资控制答案：A,B,C,D解析：2022/2022教材P10 施工方

14、项目管理的任务包括：(1)施工安全管理；(2)施工成本控制；(3)施工进度控制；(4)施工质量控制；(5)施工合同管理；(6)施工信息管理；(7)与施工有关的组织与协调等。高性能混凝土的胶凝材料包括()。A.磨细矿粉B.磨细矿渣粉C.硅粉D.优质粉煤灰E.水泥答案：B,C,D,E解析：2022一级建造师预测试题7节 第3节吊装方法基本选择步骤有（）。A.环境分析B.安全性分析C.技术可行性论证D.进度分析E.成本分析答案：B,C,D,E解析：本题考核的是吊装方法基本选择步骤。吊装方法基本选择步骤：(1)技术可行性论证；(2)安全性分析；(3)进度分析；(4)成本分析；(5)根据具体情况作综合选

15、择。 为防止支护结构发生坍塌进行基坑支护监测，下面属于基坑监测内容的是（）等。A.水平位移和垂直位移B.地表裂缝C.基坑顶部建(构)筑物变形D.地下水位E.支护结构内力及变形 答案：A,B,C,E解析：监测项目的内容有：基坑顶部水平位移和垂直位移、地表裂缝、基坑顶部建(构)筑物变形、支护结构内力及变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护结构变形控制要求、地质和支护结构的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。关于泵送混凝土的说法，错误的是（）。A、不宜使用火山灰质硅酸盐水泥 B、粗集料宜采用连续级配 C、应掺入泵送剂或减水剂 D、不得掺入粉煤灰或其他活性

16、矿物掺合料答案：D解析：教材P134混凝土施工。选项D，泵送混凝土中应掺入泵送剂或减水剂，并宜掺入质量符合国家现行有关标准的粉煤灰或其他活性矿物掺合料。下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。2022 A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假答案：B,C,D解析： 本题考查的是劳动合同的基本条款。选项A、选项E属于劳动合同的必备条款。职业健康安全管理体系的要素中，不属于核心要素的是（ ）。A.法规和其他要求B.文件和资料控制C.管理评审D.绩效测量和监视答案：B解析：2022教材P207 / 2022教材P205核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危

17、险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。A、赔礼道歉 B、支付违约金 C、赔偿损失 D、采取补救措施 E、罚金答案：B,C,D解析：违约责任及违约责任的免除。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。A是承担民事责任的方式，但不是承担违约责任的方式，E是承担刑事责任的方式。2022一级建造师预测试题7节 第4节因果分析法也称质量特性要因分析法，有关其应用正确

18、的是（ ）。A.对于通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，均可通过因果分析法进行状况描述B.一张因果分析图可以分析多个质量问题C.可以先从人、机械、材料、施工方法和施工环境作为第一层面的因素进行分析，然后对第一层面的各个因素，再进行第二层面的可能原因的深入分析，直至找到可能的原因D.可以了解质量数据的分布特征答案：C解析：2022/2022教材P196图lZ204062表示混凝土强度不合格的原因分析，其中，把混凝土施工的生产要素，即人、机械、材料、施工方法和施工环境作为第一层面的因素进行分析;然后对第一层面的各个因素，再进行第二层面的可能原因的深人分析

19、。依此类推，直至把所有可能的原因，分层次地一一罗列出来。 论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指（ ）。A根据建立进度计划系统的需要，分析进度计划之间的关系B根据项目合同体系，分析影响总进度目标实现的合同交界面C根据建立进度计划系统的需要，分析确定进度计划的层次D根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的工作目录正确答案：D关于转代理的说法，正确的是（）。 2022A、法定代理人死亡后可以转代理 B、复代理人和代理人均为被代理人选定 C、转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D、为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意答案：C解析：

20、本题考查的是委托他人代理应当事先取得被代理人的同意。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。 #关于行政复议案件处理原则,正确的是( )。A.以书面审查为主,以调解为原则B.以书面审查为主,以不调解为原则C.以开庭审查为主,以调解为原则D.以开庭审查为主,以不调解为原则答案：B解析：2022版教材P335 / 2022版教材P334行政复议以书面审查为主,以不调解为原则某水利工程经监理

21、工程师批准的施工网络进度计划如下图所示（单位：天）。合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天；如工程工期延误,支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施 工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：方案1:修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;方案2:调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E 工作未完成工作量，其他工作均按计划进行；方案3:租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。 1.计算施工网络进度计

22、划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关 键线路（网络进度计划中应将E工作分解为El和E2，其中El表示已完成工作，E2表示未完成工作）。答案：解析：1. (1)计划工期为：35 + 123 + 92 + 120 + 80=450（天）；(2)E工作的总时差为15天；(3)关键线路为：ACDHK或。2.方案一，设备修复时间20天，E工作的总时差为15天，影响工期5天，且增加费用为：10000X5=50000(元)。方案二

23、，B工作第125天末结束，E工作将推迟15天完成，但不超过E工作的总时差（或计划工期仍为450天，不影响工期），不增加费用。方案三，租赁设备安装调试10天，不超过E的总时差（或不影响工期），但增加费350 X 125 =43750 （元）。三个方案综合比较，方案二合理。3.调整后的施工网络进度计划如下图所示。下列费用项目支出中，应列入研究试验费的是（ ）。A、对建筑材料进行一般鉴定费用B、承包商应业主要求进行的破坏性实验费用C、新产品试制费D、设计模型制作费答案：B解析：2022版教材P186 / 2022版教材P180研究试验费不包括以下项目：1.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费

24、和重要科学研究补助费）开支的项目。2.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。3.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。2022一级建造师预测试题7节 第5节主控项目检验内容中要用数据说明的包括（ ）。A.结构的强度B.结构的刚度C.表面清洁度D.结构的稳定性E.管道的压力试验答案：A,B,D,E解析：教材P4682.主控项目结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录，其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定在建设工程项目施工管理中，项目人力

25、资源,管理的任务包括（ ）。A.编制项目沟通计划 B.明确项目参与各方职责C.建立健全项目管理团队 D.项目管理人员绩效考评 E.建立健全信息传输渠道答案：B,C,D解析：在建设工程项目施工管理中，项目人力资源管理的任务包括：编制组织和人力资源规划；组织项目管理人员的获取；管理项目管理人员；团队建设关于水利工程施工期间外部变形监测的说法，正确的是（ ）A.监测控制点的精度应不低于四等网的标准B.基点必须建立在变形区以内稳固的基岩上C.测点应与变形件牢固结合D.滑坡测点宜设在滑动量小的部位E.山体裂缝观测点应埋设在裂缝两侧答案：A,C,E解析：B：基点必须建立在变形区以外稳固的基岩上。D：滑坡测

26、点宜设在滑动量大的部位。某项目净现金流量见下表，则项目的静态投资回收期为（ ）年。A. 5.33 B. 5.67 C. 6.33 D. 6.67答案：B解析：（2022年真题）某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划（如下图所示，单位：d）。满足合同工期的要求并获得业主批准。在施工进度计划中，因为工作E和G需吊装载荷基本相同，所以租赁了同一台塔吊安装，并计划定在第76d进场。在锅炉设备搬运过程中，由于叉车故障在搬运途中失控，所运设备受损。返回制造厂维修，工作B中断20d，监理工程师及时向施工单位发出通知，要求施工

27、单位调整进度计划，以确保工程按合同工期完工。对此施工单位提出了调整方案，即将工作E调整为工作G完成后开工。在塔吊施工前，由施工单位组织编制了吊装专项施工方案，并经审核签字后组织了实施。施工完成安装完毕后，施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现，在轴系对轮中心找正过程中，轴系联结时的复找存在一定误差，导致设备运行噪音过大，经再次复找后满足了要求。 4.汽轮机轴系对轮中心找正除轴系连接时的复找外还包括哪些找正？答案：解析：4.汽轮机轴系对轮中心找正还包括：轴系初找；凝汽器灌水至运行重量后的复找；气缸扣盖前的复找； 基础二次灌浆前的复找；基础二次灌浆后的复找，关于项目实施阶段策划的说法，正确的是（ ）

28、。 A.策划是一个封闭性的.专业性较强的工作过程B.项目目标的分析和再论证是其基本内容之一C.项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划D.实施阶段策划的范围和深度有明确的统一规定答案：B解析：建设丁.程项目实施阶段策划的基本内容包括：（1)项目实施的坏境和条件调査与分析； (2)项目目标的分析和再论证；（3)项目实施的组织策划；（4)项目实施的管理策划；（5)项目实 施的合同策划；（6)项目实施的经济策划；（7)项目实施的技术策划；（8)项B实施的风险策 划等。2022一级建造师预测试题7节 第6节职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行中，由组织的最高管理者对管理体系进行系统评价的

29、是（ ）。A.内部审核B.综合评审C.管理评审D.合规性评价答案：C解析：2022教材P214 / 2022教材P212管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况和外部环境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。#关于建设工程现场职业健康安全卫生措施的说法，正确的有（）。 2022A、每间宿舍居住人员不得超过16人 B、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户 C、现场食堂炊事人员必须持身体健康证上岗 D、厕所应设专人负责清扫、消毒 E、施工区必须配备开水炉答案：A,B,C,D解析：本题考查的是施工现场职业健康安全卫生

30、的要求。生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶。关于风险量、风险等级、风险损失程度和损失发生概率之间关系的说法正确的是（）。A、风险量越大，损失程度越大 B、损失发生的概率越大，风险量越小 C、风险等级与风险损失程度成反比关系 D、损失程度和损失发生概率越大，风险量越大答案：D解析：P62-64风险量反映不确定的损失程度和损失发生的概率。若某个可能发生的事件其可能的损失程度和发生的概率都很大，则其风险量就很大，AB错误； 风险等级与风险损失程度成正比关系，C错误。按照合同的约定，2022年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2022年7月1日至8月

31、1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2022年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2022年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（ ）。A. 2022年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B. 2022年12月31日起诉讼时效中止C. 2022年12月3日诉讼时效中断D. 2022年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断答案：C解析：2022年建设工程法规真题第14题本题考查的是诉讼时效中止和中断。根据民法通则规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算；在诉讼时效期间的最后六个月内，因不

32、可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。CD项：本题中，2022年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，因此诉讼时效中断，C项正确。7月1日至8月1日因不可抗力不能行使请求权，不属于时效中断的情形，因此D项错误。AB项：在本题中，请求支付工程款的诉讼时效期间为普通诉讼时效，即2年。2022年7月1日至8日不在诉讼时效的最后六个月内，因此A项错误。2022年12月31日法院作出判决，诉讼程序结束，不是诉讼中止的事由。因此B项错误。综上所述，本题的正确答案为C。某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大

33、修理间隔台班为900台班，一次大修理费9000元，则台班大修理费为（ ）元。A、6B、7C、8D、10答案：C解析：2022版教材P173 / 2022版教材P167台班大修理费=次大修理费大修次数/耐用总台班数；故本题：大修理次数=大修周期数-1=4500/900-1=5-1=4；大修理费=一次大修理费大修次数/耐用台班数=90004/4500=8；关于建设工程项目总进度目标论证的说法,正确的是( )。A.建设工程项目总进度目标指的是整个工程项目的施工进度目标B.建设工程项目总进度目标的论证应分析项目实施阶段各项工作的进度和关系C.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制项目进度计划D

34、.建设工程项目总进度纲要应包含各子系统中的单项工程进度规划答案：B解析：2022/2022教材P116答案A应改为建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标；答案C应改为总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性； 总进度纲要的主要内容包括 ： ( 1 ) 项目实施的总体部署 ； ( 2 ) 总进度规划 ； ( 3 ) 各子系统进度规划 ； ( 4 ) 确定里程碑事件的计划进度目标 ； ( 5 ) 总进度目标实现的条件和应采取的措施等 。2022一级建造师预测试题7节 第7节在双声道立体声放音时，最佳听声位置是（）。A.50-60B.60-70C.70-8

35、0D.80-90答案：B解析：在双声道立体声放音条件下，左右两只音箱应该对称地放置于听音室中线的两侧，间距3 ?4.5m，与听音人的水平夹角在6090之间，最佳听音角度是60-70。根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A、原告 B、被告 C、鉴定人 D、第三人 E、审判员答案：A,B,D解析：民事诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。（2022年）在河谷狭窄的山区河流新建拱坝宜选用的施工导流方式是（）。A.明渠导流B.底孔导流C.束窄河床导流D.隧洞导流答案：D解析：隧洞导流的导流方法适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流。#编制施

36、工成本计划的主要依据有( )A.施工图预算 B.施工预算C.签订施工的合同D.资源市场价格E.分包合同答案：B,C,D,E解析：编制施工成本计划的主要依据有： 投标报价文件；企业定额、施工预算；施工组织设 计或施工方案；已签订的工程合同、分包合同（或估价书）；人工、材料、机械台班的市场价格等。针对铁路施工测量的人员组织，以下说法正确的是（ ）。A.经过专业的培训B.具有较高的学历C.获得技术培训和上岗证书D.具有登高和攀爬能力E.责任心强、能吃苦耐劳答案：A,C,D,E解析：2022版教材页码P1-2从事铁路施工测量的技术人员，应经过专业的培训，获得技术培训和上岗证书，方可上岗，从而建立起一支

37、技术过硬、责任心强、能吃苦耐劳的从事铁路施工测量的专职队伍。同时因为现场的独特性，要求测量人员具有登高和攀爬能力。某公路施工企业在进行安全宣传时，强调了对于事故处理的“四不放过”原则，即：(1)事故原因不查清不放过；(2)事故责任者没有受到教育不放过；(3)群众没有受到教育不放过；(4)领导没有受到教育不放过。同时，对单位的主要责任人制定了以下职责：(1)建立健全本单位安全生产责任制；(2)及时、如实的报告安全生产事故。问题：(1)该施工企业对“四不放过”的原则表述是否正确 并说明理由。(2)根据公路水运工程安全生产监督管理办法（交通运输部令2022年第25号）除背景中提及的职责，单位的主要领

38、导的职责还有哪些答案：解析： (1)该施工企业对“四不放过”的原则表述不正确,“四不放过”的原则为：1)事故原因没有查清不放过；2)事故责任者和职工没有受到教育不放过；3)事故责任者没有受到处理不放过；4)防范措施没有制定不放过。(2)单位的主要领导责任还应包括如下内容：1)认真贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规、规范,掌握本企业安全生产动态,定期研究安全工作,对本企业安全生产负全面领导责任；2)领导编制和实施本企业中、长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划。建立健全和完善本企业的各项安全生产管理制度及奖惩办法；3)建立健全安全生产的保证体系,保证安全技措经费的落实；4)领导并支持安全管理人员或部门的监督检查工作；5)在事故调查组的指导下,领导、组织本企业有关部门或人员,做好特大、重大伤亡事故调查处理的具体工作,监督防范措施的制定和落实,预防事故重复发生。