2022工程合同范文合集十篇.docx

《2022工程合同范文合集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程合同范文合集十篇.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程合同范文合集十篇工程合同 篇1一、建设工程承包合同的特点1、经济法律关系的多元性。在一份合同签订和实施过程中，都有很多方面须要被考虑：比如发包单位所进行的工程监理等合同；承包单位则是会进行专业领域的分包、劳务分包、供应原材料和租借建筑设备、以及打理银行、保险之间的困难关系。只有通过经济合同的签订才能切实的体现这种种的关系，因此，建设工程承包合同才能成为整个系统必不行少的中心。2、合同签订双方连续的履行合同方式和长时间段的屡行周期。这是由建设工程的特别性确定的。由于建设项目周期过长，只能一点一点的向前进行着，因此履约的方式也会表现出两方面的特性：连续性和渐进性。为了保证合同的顺当实施

2、，我们须要选取很多的管理人员依据实际状况依靠合同来进行切实有效的管理。3、合同的多变性。由于项目所表现出来的不确定性，设计临时变更和合同条款的修改也常常会发生，因此，项目管理人员对变更的应变以及合同的管理须要渐渐加强，以此来作为变更安排或终止合同的重要凭证。二、关于承包合同的选择对于建设某一工程的质量、进度、投资等进行限制的主要依据就叫做建筑工程施工合同。通常我们依据相关合同计价方式之间的差别将合同分为总价合同、单价合同以及成本加酬金合同三种。由于合同运用的常用性，在这里我们只探讨常用的两种合同类型，即总价合同和单价合同。1总价合同总价合同是指业主向承包此项目者统一支付一个确定的酬劳，即所付款

3、总额保持不变。只要进行施工招标是双方所确立的合同条件不会发生变更，业主仍支付给承包商与原来金额相同的价款。利用这种合同也会使承包商更简单确定自己的底线价格。在支付限制方面也更加便捷。2.单价合同单价合同的意思是依据所投标的工程的量来确定每一段工程的单独费用。此种合同的优点在于适用范围广，可以与业主平分风险，还可以用来督促承包商提高工作效率，并因此获得更高的利润。此种方式的前提是双方对于单价及工作方式拥有一个统一的标准。对于一个建设工程项目而言，采纳何种合同形式不是固定的，更重要的是依据不同现实状况做不同考虑，比如承包方是否能承受此项工程，使双方能够共同接受此合同类型。三、合同的订立建设工程合同

4、属于最全部合同中重要的合同之一，而建设工程合同的订立与效力，是建设工程合同其中的一项的重要内容。同样的，建设工程合同的订立也须要经过两个阶段：要约与承诺。对于勘察合同和设计合同，一般状况下，由发包人与勘察者或设计人员干脆签订协议即可。但是对建设工程合同的施工合同，由于干脆关系到人民的生命财产平安，国家为了对建筑工程质量限制，除了特别工程外，应当通过招标投标的形式确定承包人。四、关于工程项目合同的实施合同管理的作用主要有：(1)合同是一项建设项目管理的重中之重，双方可以以此来共同监测合同的运行状况。(2)合同可以成为解决在实际操作中产生各种纠纷的一种证据。由于建设项目自身的独特状况，一些争辩与纠

5、纷变得无法避开。这时，就须要合同中的条款来调解这些争端，所以，合同是处理项目在实施过程中产生的问题的必不行少的一部分。五、工程项目合同管理中存在的问题及应对对策1.存在的问题（1）少数合同有失公正。合同双方之间会产生权益不对等等现象。(2)合同文本不规范。很多建设项目为了躲避自身义务，采纳一些不标准的文本进行签约。(3“)阴阳合同”数量过多，大大的影响了建筑市场的规则。(4)很多建筑施工合同不履行，更有许很多多的违约问题始终存在。(5)合同索赔工作难以实现。(6)不遵守规定转包、分包的合同始终存在。(7)对合同管理体系和制度建设的忽视。（8）专业人才缺乏。（9）合同进行统一入档管理缺乏，管理的

6、信息化程度很低、方式落后。2.解决的对策（1）提高对合同和合同管理的重视，完善一个通用的制度体系。（2）起先推行合同管理人员持证上岗制度，使合同管理变得更加的专业化，合理化。（3）借助国际上的例子在中国推广适应国情的合同范本。（4）选择合适的方式对建设工程施工合同进行动态管理（5）仔细策划并开展建设工程施工合同履行状况评价工作。六、结束语在当今的社会，越来越多的人起先意识到一项承包合同的重要性。可是，如何正确的选择真正适合的合同以及签订时所留意的问题却变成了很多人签订合同时所面临的重要问题。我们应当合理的运用管理合同的方法，借鉴已经取得的阅历，并不断探究工程合同的管理阅历，提高对于合同的管理成

7、效。工程合同 篇2合同号：甲方：乙方：经甲乙双方协商，就乙方承包甲方路灯亮化施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。一、工程概况1、工程地点：2二、承包方式本工程乙方实行工程总承包形式进行承包。三、项目承包价款每一个路灯杆三个灯笼按100元/颗计算，其中包含一切施工费用。（此报价不含税，灯笼自供）四、付款方式工程完工后，一次性付清。五、工程要求及保修期自签订合同之日起，乙方即着手支配生产及施工，工程竣工为年月日前完工并交付。项目质保期为 质保期内，乙方负责免费对产品的维护、修理。六、工程质量与验收1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同

8、意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。2、甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应根据本合同约定付工程款；验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。3、项目竣工后的亮化效果达到项目所设计方案的要求及标准。七、甲方权利和义务1、对施工质量行使检验权、监督权。2、对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。3、甲方为乙方的工程施工供应帮助或便利，包括交通、供电、城管等协调各方关系。4、根据合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。八、乙方权利与义务1、乙方对现场全部人员进行平安教化，保持现场工伤井然有序。2、

9、工程施工验收合格后，按约定进行项目质保。3、在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应刚好派人予以保修。4、项目质保期过后，灯具的拆除由乙方免费拆卸。九、工期延误因以下缘由造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：（1）设计改变和工程量增加（2）一周内非乙方的缘由，停电，造成停工累计超过8小时（3）不行抗力（4）约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他状况。十、现场施工平安乙方在施工过程中出现一切平安问题责任自负。十一、违约责任1、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的向乙方支付逾期违约金。2、乙方未能按约定竣工日期完工，应扣除合同总价款的工期违约金。十二、本合同未尽事宜可签订

10、书面合同。十三、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十四、本合同需双方签字、盖章之日起生效。十五、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。 十六、其它。甲方：乙方：（盖公章处）：（盖公章处）：托付代理人：托付代理人：电话：电话：年月日年月日工程合同 篇3发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）依据中华人民共和国合同法，建筑安装工程承包合同条例，以及其他有关法律规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条 概况1、工程施工地点：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。2，

11、工期： 天。即自 年月 日开工至 年 月日竣工；其次条 工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方缘由造成的停水、停电及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。第三条 关于工程质量及验收的约定一、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应担当费用及由此造成的停

12、工损失且工期顺延。隐藏及中间，乙方应提前24小时通知甲方。二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前修理完善。第四条 关于工程质量及验收的约定一、由于乙方缘由造成质量事故或返工，其返工费由乙方担当，工期不顺延。二、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工，如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同看法，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必需在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。三、依据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间对原方案提出修改看法，须刚好向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。四、乙方施

13、工过程中的全部施工图，需经甲方签字认可后，方可施工。五、乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。第五条 付款方式工程竣工验收后一次性付清一、乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满足。二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。第六条 保修的约定一、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的修理，如不属于以上问题造成的修理，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方单位：地 址：代 表：开 户 行：帐 号：乙方单位： 地 址： 代 表：

14、开 户 行： 帐 号：电 话：日 期： 电 话：日 期：工程合同 篇4合同编号：_工程名称：_甲方：_乙方：_甲方_为兴建_工程，接受了乙方_对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：第一章 合同协议书1本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2下列文件构成整个合同不行分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一样之处，以下列次序在先者为准。（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。

15、3本合同总价款为人民币_元。4本合同工程的施工期为_个月（天）或：自_年_月_日至_年_月_日。5甲、乙双方在此立约：保证根据本合同的约定，担当和履行各自的全部责任和义务。6本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。7本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_份，双方各执_份，当副本与正本不一样时，以正本为准。其次章 合同通用条款第一条 词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：1甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。又称发包方。

16、2甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出确定的代表人。3乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。4乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。5工程监理：指受甲方托付，具有相应工程监理资质等级的水运工程监理单位，在甲方授权范围内对本工程的施工进行的监督与管理。6监理工程师：指由工程监理单位委派的负责本合同施工监理的代表人。又称施工总监。7质量监督站：指各级交通主管部门授权的水运工程质量监督机构。8设计单位：指受甲方托付，具有相应资质等级，担当本合同工程设计的单位。9工程：指合同专用条款约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服务

17、的临时工程以及保修期内对工程缺陷进行处理的修复工程。10技术标准：指技术规范、标准和规程。11设计文件：指由甲方供应或乙方提交甲方批准的，用以施工的全部图纸和技术资料。12合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期满，甲乙双方结清合同价款时止的整个期间，包括施工打算期、施工期和工程保修期。13施工期：指自开工令中指定的开工之日起至工程竣工之日止的期限。需阶段验收的工程，阶段工期为阶段验收工程的施工期。14保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同约定的保修期限。15合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付乙方根据合同要求完成工程内容的价款总额。16保修金：指为本合同保修期内完成合同范

18、围内任何施工缺陷的修复，按合同中约定比例甲方在乙方工程款中扣留的款额。17不行抗力：指因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方责任造成的爆炸和火灾，以及合同中约定等级以上的风、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海啸等对工程造成损害的自然灾难。18竣工验收：乙方按合同约定完工向甲方移交工程的验收。需阶段交工的工程，阶段验收为乙方按合同约定分阶段完工向甲方移交工程的验收。19天：指日历天。年、月、日均以公历计算。20书面形式：指对各种通知、信函、纪要和托付等，采纳手写、打字或印刷的表述方式，包括电报、电传和传真。其次条 合同文件1合同文件：合同文件相互说明、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和说

19、明次序如下：（1）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；（2）合同协议书；（3）双方签署的合同谈判备忘录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）中标通知书、投标书和招标书；（7）与本合同有关的其他文件。2设计文件：甲方应在合同签署后14天内根据合同专用条款中约定的份数向乙方供应设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件供应给第三方。若合同中约定部分工程由乙方进行设计，乙方应将有关设计文件和图纸按合同约定的时间和份数提交甲方批准后方可实施。3补充设计文件：为满意工程的正的确施或完成对其缺陷的修复，甲方可在合同范围内提出补充设计文件和通知，乙方应接受并执行

20、。第三条 合同范围本合同所要实施的详细工作内容、范围及工程界限等，可以另行约定。第四条 技术标准1技术标准的运用：本合同工程的施工，执行交通部颁发的技术标准以及甲方在招标书中提出的技术标准和要求。2技术标准的替代：若交通部颁发的技术标准中尚未有适合本工程特点的条文时，可运用专用条款中约定的其他技术标准，若甲方要求运用国外技术标准，应由甲方负责供应中文译本。若工程结构或施工工艺特别，没有相应技术标准时，应由甲方提出技术标准，或由乙方依据设计要求和施工实力提出相应技术标准，经甲方审查同意后执行。第五条 语言、法规和联系方式1语言：合同文件的书写或说明以及双方来往的文件均运用汉语。若需运用少数民族语

21、言作为协助语言时，应在合同专用条款中约定，但当两种文本发生异议时，以汉语文本为准。2法规：本合同适用的法规是国家的法律、条例和法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。3联系方式：本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系均以书面形式为准。在紧急的状况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。第六条 甲方的责任甲方应按本合同有关约定担当下述责任。1供应场地条件：负责办理土地、水域征用，青苗、树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。按合同专用条款中约定的时间、位置、面积和高程向乙方供应施工场地。2供应水电与交通条件：负责按合同专用条款中约

22、定的时间、地点开通公共通道与施工场地间的道路，供应供水、供电、通讯等线路接点及施工船舶临时停岸水域，并保证施工期间的畅通。3供应施工条件：办理征地红线、航行通告、抛泥区许可证和码头岸线审批等施工所需的各种手续。向乙方供应本工程征地范围地形图，办理临时用地的申报手续。帮助解决对乙方施工有干扰的外部条件。4供应技术资料：按合同专用条款约定的时间和数量向乙方供应工程地质报告以及水准点、坐标限制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场交验。甲方对其供应的上述资料的真实性负责，乙方则对上述资料的理解和应用负责。5任命甲方代表：甲方应在合同协议书签署后7天内任命代表，行使合同约定的甲方权力，负责履行合同约定

23、的甲方义务，并将此任命书面通知乙方。甲方更换其代表时，应提前7天通知乙方。6付款：按本合同约定的期限和方法向乙方支付工程价款。7发布工程指令：按本合同的约定，刚好向乙方发布工程指令，签发图纸、确认工程进度报表，检查隐藏工程并办理各种验收或签认手续。8竣工验收：按本合同约定刚好组织竣工验收，办理竣工结算。第七条 乙方的责任乙方应按本合同有关约定担当下述责任。1施工打算：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在本合同约定的期限内向监理工程师提交具体的施工组织设计、施工进度安排及开工申请报告。按合同约定的时间、规格和数量刚好到位施工船机和设备。2提交报告及报表：依据工程施工状况及监理工程师的指令刚好向

24、监理工程师提交隐藏工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业安排、用款安排及工程完成状况统计表。3确保工程进度与质量：按设计文件、技术标准及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。4供应条件：按招标书或本合同专用条款的约定，为监理工程师的现场工作供应办公、住宿、交通和通讯等条件。5负责工程的爱护与保修：对已完工的建筑物和已安装的设备，在交付甲方应前负责爱护，爱护期间发生损坏，由乙方无偿予以修复。若因甲方提前运用造成损坏，修复费用由甲方担当。工程竣工验收合格后，在合同约定的保修期间，对属于乙方责任造成的任何缺陷，乙

25、方应无偿修复。6任命乙方代表：在合同协议书签署时任命代表（即项目经理），乙方代表应具有国家或交通部颁发的项目经理资质证书并常驻工程现场，负责履行本合同约定的乙方义务和管理本合同工程的施工。乙方更换其代表时，应事先征得甲方同意并提前7天通知监理工程师。7遵守政府法令和规章：施工过程中应遵守政府的各项法令和规章，特殊是交通、卫生、平安、消防及环境爱护等方面的法令和规章。8接受工程监理：接受监理工程师在甲方授权范围内依据本合同对施工的监督和管理，执行监理工程师发布的工程指令，参与监理工程或甲方主持的工程会议。9临时停岸设施：自行解决施工船舶的临时停岸设施，并按有关部门批准的位置和方式停放。10沉没物

26、品处理：实行一切措施，防止施工船舶、设备及材料的沉没。若发生沉没时，对阻碍交通和其他部门正常作业的均应马上向海监部门报告，并设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，所发生的费用由责任方担当。第八条 工程监理1工程监理：为确保工程质量与平安、限制施工进度和工程投资，甲方可托付监理单位对工程实施监理，乙方应接受监理。2监理工程师：甲方应在监理工程师进驻现场前，将监理工程师的职责和权限以书面形式通知乙方。监理工程师在甲方授权范围内，依据本施工合同，独立、公正地行使监理职权。3监理工程师在甲方授权范围内所发生的一切行为，均视为甲方行为。4监理工程师可以任命肯定数量的人员帮助其工作，并授权此类人员履

27、行监理工程师的部分职责。监理工程师也可随时撤回此类任命与授权，但此类任命、授权与撤回应提前7天报告甲方并通知乙方。第九条 施工期1开工：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，向监理工程师提交开工申请报告，经监理工程师审查，并报甲方批准后，监理工程师应在合同专用条款中约定的期限内发布开工令。乙方应在开工令中指定的日期内开工。2延期开工：乙方因故不能按期开工时，应在接到开工令后3天内向监理工程师提出延期开工申请报告，监理工程师应在接到乙方报告后3天内作出答复。若监理工程师在3天内未予答复，则视为已同意乙方要求，竣工日期相应顺延。若监理工程师不同意延期要求，或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，则竣

28、工日期不予顺延。甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，因此给乙方造成的干脆经济损失，由甲方担当，竣工日期相应顺延。3施工期延长：出现下列状况时，经监理工程师确认并报甲方批准，施工期可以延长。（1）设计变更或工程量增加造成工程延误；（2）不行抗力或地质条件改变造成工程延误；（3）甲方缘由造成工程延误；（4）合同专用条款中约定的其它状况。（5）凡发生上述状况之一时，乙方应在5天内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告，监理工程师在收到报告后5天内报甲方确认并予以答复，以确定施工期延长的天数和费用。若监理工程师逾期未予答复，则可视为乙方的要求已被甲方确认。（6）非上

29、述缘由，工程不能按期竣工，乙方担当违约责任。4暂停施工：在确有必要时，监理工程师可以通知乙方暂停放工，并在24小时内向乙方提出详细处理看法，乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理看法后，并在接到监理工程提出复工通知后，才能接着施工。停工责任在乙方时，停工损失由乙方担当，施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工的经济损失由甲方担当，由此影响的施工期相应延长。5提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同专用条款中约定嘉奖条件。假如在本合同执行中，甲方要求工程提前竣工，应与乙方进行协商，并签署提前竣工协议，乙方应按此协议修订施工进度安排，报监理工

30、程师审批后实施。6阶段工期：若有阶段工期要求的，在合同专用条款中约定。第十条 施工组织设计1施工组织设计的提交：乙方应在合同专用条款中约定的期限内，将施工组织设计提交给监理工程师审查。施工组织设计的主要内容应包括：施工进度安排、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成、施工船机配备和施工平安措施及施工对环境影响的爱护措施等。施工进度安排应根据网络图关键线路或主要工作横道图进行限制，并应包括每月预料完成的工作量和形象进度。2施工组织设计的审批：监理工程师应在收到乙方施工组织设计后7天内提出审查看法并提请甲方审批，甲方应在接到审查看法后7天内予以审批。审

31、批时，若甲方提出修改看法，乙方应对施工组织设计进行修改和补充，并在接到审批看法后7天内向监理工程师提交修改和补充报告，监理工程师确认后，乙方应按确认后的施工组织设计组织施工。若监理工程师及甲方未在上述限定的时间内提出修改看法或审批，可视为乙方施工组织设计已被甲方批准。3施工进度安排的修订：假如监理工程师认为工程实际施工进度不符合经甲方批准的施工进度安排时，乙方应按监理工程师的要求对施工进度安排进行修订，并提出保证工程在合同约定的施工期内完成的详细措施，经监理工程师审核并报甲方批准后执行。第十一条 质量限制1材料与设备：（1）工程所用材料、设备除在合同专用条款中约定由甲方供应外，均由乙方根据设计

32、和技术标准的要求自行选购、运输、检验和保管。（2）全部用于工程的材料、设备应有产品合格证书，工程材料应具备由具有相应资质等级的材料检验单位出具的材质证书或试验报告。（3）材料和设备进场时，乙方应通知监理工程师参与验收，监理工程师有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，监理工程师有权拒绝验收，并由乙方运离施工现场；在材料运用和设备安装过程中，监理工程师有权随时检查和检验，乙方应供应必要帮助。若检验发觉材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新选购，并担当由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方担当由此发生的一切费用，施工期相应延长

33、。甲方供应的材料、设备的产品合格证书副本应交给乙方，甲方应对其质量负责。2质量自检：本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检、质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行担当，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理工程师提交自检报告并通知监理工程师进行验收。3分项工程质量检查：（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场状况及施工工艺向监理工程师报告，经监理工程师同意后才能开工。（2）上道工序施工完成，经监理工程师验收合格签认后，乙方才能进行下道工序的施工。（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理工程师及其委派人员对材料、工艺流程的操作的检查，并按监理工程师的指令

34、进行返工。若因乙方缘由造成返工和施工期延误，返工费用由乙方担当，施工期不予延长；若因监理工程师的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方担当，施工期相应延长。4隐藏工程验收：（1）乙方在自检合格并签署隐藏工程自检记录后，填写隐藏工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理工程师进行验收。监理工程师在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理工程师验收合格并在验收记录上签认后，乙方可进行覆盖和接着施工；若验收不合格，乙方应按监理工程师的要求整改并重新申请验收。（2）若乙方未阅历收而自行覆盖，监理工程师有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责；若监理工程师在接到验收申请和验收

35、通知48小时未能进行验收，而乙方已自检合格，则可自行覆盖。监理工程师事后应予确认并补办签认手续。（3）若监理工程师认为确需对已签字验收并覆盖的隐藏工程进行复查，乙方应帮助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方担当，影响的施工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。5试验与检验：试验、试件应按技术标准的要求送到具备相应资质等级的检验单位进行试验或检验，并刚好将试验或检验结果提交监理工程师审查。监理工程师认为必要时，有权指定取样送检验单位复检。6质量等级：工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求

36、以及合同专用条款中约定的质量等级。若因乙方缘由使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方担当，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应担当赔偿责任。若因甲方缘由使工程质量达不到约定等级，乙方应依据甲方要求进行返工或修整，甲方担当返工与修整费用，并相应延长施工期。7质量监督：本工程的质量监督，由质量监督站负责，甲乙双方均应接受其对工程质量的监督与检查。第十二条 合同价款与支付1合同价款的计算与支付：本合同工程的承包方式、合同价款的计算与支付应按合同专用条款中约定的方法执行。2合同价款的调整：除合同专用条款另有约定外，发生下列情形之一时合同价款可作调整：（1）经监理工

37、程师确认甲方批准的工程量增减和设计变更；（2）国家或地方工程造价管理部门分布价格和费率调整；（3）一周内非乙方缘由造成的停水、停电、停气累积超过8小时，使乙方受到损失时；（4）合同约定的其他增减或调整。（5）乙方应在上述状况发生后14天内，将调整的缘由和金额通知监理工程师。监理工程师在接到乙方通知后7天内予以确认并报经甲方批准答复，甲方应在监理工程师接到乙方通知后10天内予以答复，逾期未予答复，可视为乙方的要求已被甲方批准。3工程预付款支付：甲方应按合同专用条款约定的期限和数额，向乙方支付工程预付款，并按合同专用条款中约定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付预付款时，乙方可在约定预付款到达日

38、10天后向甲方发出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方从应付款之日起向乙方支付应付款项的利息，并担当违约责任及乙方的停工损失。4工程量确认：乙方应按合同专用条款中约定的期限，向监理工程师提交已完成工程量的报表。监理工程师收到报表后3天内审核签认。若监理工程师接到报表后3天内未提出异议，乙方所报工程量视为已被监理工程师确认。若监理工程师对乙方所报工程量有异议，乙方应帮助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。若乙方拒绝帮助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工程师核实的工程量为准。5进度款支付：甲方依据合同专用条款中约定的时间

39、和方法，依据监理工程师确认的工程量向乙方支付工程进度款，若甲方在合同约定的支付日期后10天内未予支付，乙方可向甲方发出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知10天后暂停施工，甲方担当延期支付的利息和违约责任及乙方的停工损失。6延期支付工程款：如经乙方同意并签订延期付款协议，甲方可延期支付工程价款。第十三条 设计变更1甲方提出的变更：甲方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由监理工程师向乙方发出变更通知。乙方应依据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的变更，则应事先与乙方协商。2乙方提出的变更：乙方提出的设

40、计变更应征得监理工程师的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。若由此导致工程费用增减或施工改变，甲乙双方应协商处理。但乙方为便于组织施工或为了施工便利、避开自身干扰等缘由而提出的变更，增加的费用由乙方担当。3设计造成的变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严峻不合理设计时，监理工程师应在3天内提出处理看法。乙方取得修改图纸后按监理工程师指令组织施工，由此增加的费用由甲方担当，延误的施工期予以延长。4确定变更价款：发生上述变更后，按下述方法计算其变更工程单价和价款：（1）合同中有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算；（2）合同中有类似于变更

41、工程的单价，以此单价作为基础确定变更单价；（3）合同中没有适用和类似的单价时，由甲乙双方商定变更单价；（4）合同专用条款约定的其他计算方法。（5）属由甲方担当的费用，乙方应在双方商定的时间内，按上述方法提出变更价款，报监理工程师审查，经甲方同意后调整合同价款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的变更价款，应在乙方提出后14天内与乙方协商，若协商不成，双方可提请工程造价管理部门裁定。第十四条 转让与分包1转让：本合同一经签署不得转让。2分包：（1）本合同工程的主体工程不得分包。（2）若部分分项工程确需分包时，须取得甲方同意。乙方应将分包合同副本提交甲方备案。（3）乙方对本合同所担当的全部责任和义务，

42、不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工平安和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。第十五条 施工平安1施工平安责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员与船机的施工平安管理，对施工现场的防台、防火、防爆、防汛和防盗等实行严格的平安防护措施，并担当由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。2平安事故处理：施工现场发生重大伤亡事故时，乙方除马上实行有效的措施外，应马上将事故状况上报有关部门并通知甲方及监理工程师，甲方应为抢救供应必要的条件。3平安措施：乙方在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工时，施工前应提出平安爱护措施

43、，经监理工程师审查，甲方同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应担当的平安责任。防护措施费用除合同专用条款另有约定外，由乙方担当；施工过程中，由于外部条件改变所发生的平安措施费用，由甲方另行支付。第十六条 保险1工程保险：本工程的“建筑工程一切险和第三者责任险”的投保在合同专用条款中约定。2人员、船机设备保险：本工程的施工人员、船机设备的保险，由乙方负责。第十七条 不行抗力1自然灾难：合同专用条款中约定等级以上的自然灾难也属不行抗力。2损失报告：不行抗力发生后，乙方应快速实行措施，尽量削减损失，并在24小时内向甲方及监理工程师通报损害状况，7天内向甲方及监理工程师提交损失状况、清理和修复费用以及施

44、工期延误的报告。3费用分担：因不行抗力发生而产生的下列费用，由甲乙双方分别担当：（1）工程本身的损害由甲方担当；（2）人员伤亡由其所属单位负责；（3）乙方设备、船舶和机械的损坏由乙方担当。4损失补偿：不行抗力造成工程停工或破坏时，甲乙双方经过协商后由甲方赐予合理补偿，但此类补偿不包括因乙方防范措施不当而造成的损失和由本条第3款规定应由乙方担当的费用。清理与修复工作的责任和所需费用，由甲乙双方另签补充协议或共同签署备忘录约定。第十八条 竣工验收与结算1验收申请：乙方应在工程完工且具备竣工验收条件后7天内向甲方及监理工程师提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。监理工程师接到验收申请和竣工资料后7

45、天内予以审查，提出审查看法，并报甲方审批。若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告14天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按监理工程师的合理要求，对工程或竣工资料予以整修或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若监理工程师或甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方担当，并相应延长施工期。2验收程序：（1）甲方依据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方；（2）甲方组织有关单位按合同约定的内容，对工程建设的各个环节进行审查，听取有关单位对工程管理、设计、施工和监理状况的汇报；批阅工程竣工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理看法；（3）质量监督站对工程质量等级进行评定；（4）阅历收合格，甲乙双方办理工程交接手续；（5）工程验收合格，竣工日期为乙方送交竣工验收申请报告的日期；需修改后才能达到竣工验收合格的工程，其竣工日期应为修改后提请甲方