2022精选装修合同模板汇编6篇.docx

《2022精选装修合同模板汇编6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选装修合同模板汇编6篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选装修合同模板汇编6篇装修合同 篇1甲方：居处：乙方：居处：联系方式：甲方为了工程的顺当施工，将（共约平方米）的拆除工程承包给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下条款，以供甲乙双方共同遵守：一、承包方式：乙方负责将现状按甲方要求进行拆除，并将全部的拆除物清理出场并运输出去，甲方所需物归于甲方并交接放好。甲方向乙方付工程款人民币，分次付清。进场施工首日付元，拆除验收合格后一次性付清传余款。二、拆除时间（总计天）：年月日年月日。三、拆除要求：1、乙方拆除工作必需达到甲方的验收标准，若没有达到，则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工，直到达到甲方标准为止。2、按甲方现场人员的要求，根据甲

2、方现场人员的监督进行拆除。3、甲方要求乙方雇用有阅历的工人进行拆除，在拆除过程中留意平安要求，并做好平安爱护设施，对于拆除过程中发生的一切平安事故，甲方概不担当责任，由乙方自负。4、乙方必需在甲方规定的日期内把拆除的物品移走，并清理干净。否则，视为乙方违约。5、拆除期间全部涉及的室内手续由甲方办理，室外手续及相关事宜由乙方处理，城管方面甲方帮助乙方进行协调。由于一方应办理或处理好的手续事宜未协调处理好导致另一方的损失，由有责任一方担当。四、付款方式：支票或转账。乙方凭合法正式发票到甲方财务部门办理领款手续，否则甲方有权拒绝支付。五、违约责任1、在拆除过程中，如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方

3、现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏，由乙方全部赔偿。2、乙方未在规定之日完工，应向甲方支付违约金。其支付方法是每逾期一日，乙方向甲方支付违约金500。00元。六、附加条件1、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。2、本合同自甲乙双方盖章，法定代表人或授权代理人签字之日起生效。3、本合同一式肆份，各合同文本具有同等法律效力。4、本合同附件一份，为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。5、其他约定。甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：日期：年月日签约地点：装修合同 篇2

4、商场店铺装修合同发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行店面装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1. 装饰施工地点：银座商场五楼2.施工面积：约为153平方米。3. 装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4. 承包方式包工包料。5. 工期： 自20xx年5月8日开工，至20xx年5月22日竣工。二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥ 元，大写(人民币)：详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一期 甲方对预算设计认可签订合同之日应向乙方支付 45% 工程款合计￥ 元

5、。(2)其次期 施工过程中期后，甲方向乙方支付工程总造价 45%合计_元(3)第三期 竣工验收后甲方向乙方支付工程总造价10% 合计_元三、关于材料供应的约定1.甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方对甲方选购的装

6、饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1.本工程由甲方设计施工方案。2.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项

7、目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。4.工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。5.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、违约责任1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失由双方协商解决。2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，双方协商解决七、纠纷处理方式双方如对合同

8、执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。八、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签字)：电话：乙方(签字)：电 话：签订日期：年 月 日装修合同 篇3孙xx与白xx达成口头协议，由白xx负责装修孙xx的二居室商品房，工程款共计3万元，工期1个月。孙xx付款后，白xx组织人员进驻场地起先施工。由于施工中白xx不负责任，到处接活，人手经常不够，于是白xx招募一些临时人员帮忙，这些人员往往素养不高，或者没有装修阅历。并且由于白xx拖欠工人工资，故工人消极怠工，

9、以至工程施工后3个月尚未完工，导致孙xx无法入住，不得不在外租房居住;同时由于施工人员不慎，造成孙xx楼下房屋漏水，造成楼下住户支付修复费5000元。随后孙xx发觉，装修工程已完工部分质量严峻不合格，存在卫生间门歪曲，木线有缝隙，玻璃松动，整体墙面光滑度不够、不匀称，门套歪曲不在一个平面，背面不对称等问题。孙xx与白xx数次交涉，但是白xx不是对孙xx避而不见，就是推托责任，说装修的问题应找木工赵*和水泥工王*而不应由其负主要责任，还数次说忙完手头工程就帮孙xx解决装修问题。但要追回肯定的施工费。孙xx和白xx协商不成，于是向人民法院提起诉讼，恳求人民法院判决白xx退还全部工程款，并赔偿其在外

10、租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用。人民法院接受此案后，托付建设监理公司对孙xx装修工程进行鉴定，认定孙xx房屋已做装修工程价值11600元，该工程不合格部分修复费用15750元。同时，调查查明白xx未在工商行政管理部门办理营业执照，不具备经营资格。一审法院经过审理，认定孙xx与白xx 所达成的装修工程口头协议无效，并判决如下：1.判决白xx退还孙xx装修工程款20400元;2.判决白xx支付孙xx修复费15700元;3.判决白xx支付孙xx在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用共计6360元。本案主要涉及两个法律问题：一是合同有效性的认定和的责任问题;二是侵权损害赔偿责任的担当。1.

11、合同有效性的认定及无效合同的责任划分。孙xx与白xx所达成的是一个口头合同。依据建筑装饰装修管理规定第11条规定，凡从事建筑装饰装修的企业，必需经建设行政主管部门进行资质审查，并取得资质证书后，方可在资质证书规定的范围内承包工程。家庭居室装饰装修管理试行方法也规定，凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。可见，本案中白xx不具备经营主体资格而擅自担当家庭装饰工程，其与孙xx所达成的合同因白xx不具备经营主体资格而擅自承揽家庭装饰工程，其与孙xx所达成的合同因白xx不具备相应的民事行为实力而成为无效合同，依据上述法规

12、定，该合同自始就没有法律效力。无效合同的法律后果有：(1)返还财产：合同被认定无效后，双方应将财产关系回复到前的状态，已从对方取得财产的一方，应将其所取得的财产返还给对方。现孙xx已将工程款支付给白xx，白xx本应全部予以返还，但白xx已做装修工程部分已与孙xx有房屋相结合，成为孙xx房屋的添附价值，故此部分工程款无需返还，白xx应返还余下的工程款20400元。(2)赔偿损失：凡无效合同的订立和履行使当事人蒙受财产损失的，有过错的一方应当赔偿对方的损失。因白xx施工质量不合格而导致孙xx所需付出的修复费用，和因白xx施工导致孙xx无法在家中居住而付出的租房费用，均属“因无效合同的订立和履行”使

13、孙xx蒙受的财产损失，白xx作为此无效合同中有过错的一方，依法应予赔偿。2.侵权损害赔偿的责任由于施工操作的不慎，造成楼下房屋漏水，构成了对楼下居住户的侵权，施工人员应担当侵权责任，对楼下居住户予以赔偿。孙xx与白xx签订了装修合同，白xx及施工人员即为孙xx的雇佣人员，则白xx为施工人，应担当此侵权责任，所以本案中要修复费用，理应偿还。装修合同 篇4发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法、建筑装饰装修管理规定、室内装饰装修管理方法及有关法律、法规规定，就本项装修工程有关事项，经双方协商达成如下合同：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程面积：4、承包方式：二、合同

14、工期1、总工期自 年 月 日至 年 月 日2、本项目合同约定时间为工程施工期限，中标单位无任何理由延期工程施工，不论下雨天气、气温低或节假日。3、如因甲方缘由影响，甲方将书面通知乙方，工期可以顺延或调整施工时间，但双方不补算损失(包括材料、人工等费用在内)。三、工程质量标准乙方完全根据施工图纸及招标文件所约定的进行施工，各施工工序及评定标准详细按以下说明：(A)、吊顶工程：吊顶龙骨不得扭曲、变形，木质材料按规定进行防火和防腐处理，吊顶间距按800mm布置、轻钢主龙骨间距按800mm布置，轻钢副龙骨间距按300mm布置，螺钉按每0.2米安装，螺帽必需涂防锈漆处理，有消防排烟管首和空调风管影响部位

15、需增加双排主龙骨，各种龙骨安装坚固牢靠。面板与龙骨连接紧密坚固，吊顶饰面板表面应平整、边缘整齐。(B)、墙地砖工程：表面不得有裂纹、缺棱掉角等质量缺陷。表面要求平整，接缝平直，胶缝饱满，纵横方向无明显错位，表面干净无污渍和油渍。墙、地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴坚固，墙地面砖不空鼓，水泥砂浆厚度达到4cm以上。(C)、油漆工程：表面光滑，无起泡、空鼓、裂缝、翘边和斑污。(D)、卫生间：防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光滑、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。防水完成后试水48小时无漏水现象方可进行下步施工。基础表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷，工程完工后无漏水现象。(E)、制作

16、安装完成后玻璃表面、地面表面、石材、乳胶漆表面清洁干净。(F)、以上未尽事宜根据建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20X)执行。四、施工材料选购及运用约定1、招标单位供应材料均为合格优质产品，选购前需由甲方同意状况认可下方可进场施工，如所购材料未达到甲方要求，甲方有权提出更换材料，因此带来的一切损失及延误的工期，均由乙方担当。2、本工程全部材料下车均由乙方负责下车搬运，下车费用由乙方自行担当。甲方现场管理人员只口头通知一次、如乙方不愿下车或不即时下车(一小时内无人下货)，甲方可另请他人下车，其下车费用在乙方工程款中干脆扣除。五、工程付款方式1、施工前支付乙方 %总工程款。2、工程完

17、工后支付乙方 %总工程款。3、工程验收合格后支付乙方 %总工程款。4、余额 %满一年后无质量问题一次性付清5、施工图纸、合同条款承包范围和报价清单之外的变更工程，按招标单位的签证据实结算，结算单价参考投标单价报价清单中的报价标准进行结算。六、工程平安管理规定1、投标单位应严格按室内装修施工管理规范执行，不许违规作业，严禁酒后作业。2、各部位电焊、氧割等明火施工必需放置专用灭火设施，并支配专人值守检察各隐患部位。3、施工电线等用电设备设施严格按室内施工用电规范作业，配备施工专用配电箱、电缆和专用照明灯具等。4、投标单位在合同施工期间内产生的一切平安事故，均由投标单位自行担当法律和经济责任，招标单

18、位不担当任何法律和经济责任。七、保修期限及范围1、乙方对装修工程担当1年的保修责任，从甲方签署验收报告的次日起算。2、保修范围：无论是否在保修期内，属于乙方施工范围的工程项目，因施工质量及材料运用问题总成损坏损失的，乙方应免费修理和更换，在保修期内，若甲方运用不当造成的损坏，乙方只收取材料成本费用。假如保修期内装修工程出现任何质量问题，乙方应当自甲方提出修理要求后三日内支配人员进行修理，突发事务应马上到达组织抢修，修理费用由责任方担当。八、其它约定1、投标单位将自带全部施工工具，电线、电缆、照明灯具等施工工具投标单位自己管理。2、招标单位供应施工用电，不计取电费，电源在指定位置投标单位驳接。3

19、、施工人员须百丽施工证进场，施工现场招标单位不供应民工住宿场地，不允许工地现场住人。4、施工图所标注的尺寸和位置与现场的尺寸和位置有存在差异的地方(如地面高差、空间高差、构件高差、形体差异)，以现场实际状况调整为准，投票单位必需无条件按现场实际状况调整施工方案并满意招标单位需求，其调整施工方案所发生的一切增减费用结算时均不作调整结构;因该商场改变可能与施工图有肯定改变，超出部分按中标项目单价计算计入结算费用，但调整不同项目不累加计算。5、装修施工期间材料应整齐堆放在招标单位指定位置，并在招标单位的指导下进行作业，如不听从招标单位指挥，招标单位可随时叫人转运，其费用及损失将全部由投标单位担当。6

20、、设计图中可能存在遗漏事项，节点有部分不详等缘由，但双方结算时不存在增补费用，招标单位只认可包干价。7、合同生效后投标单位应提前计算和安排招标单位材料，如产生的时间影响投标单位自理。8、装修期间内所产生的垃圾必需每天彻底清理干净，如投标单位不打招清理，招标单位可另派人清理，费用可干脆在投标单位工程款中扣除。9、工程质量达到上述规定标准为合格，如出现不符合规定标准时，招标单位有权责令投标单位返工，如投标单位不履行返工责任和义务，不听从招标单位通告，招标单位有权将返工工程移交另外施工单位完成，其工程维护开支，照实扣除责任单位工程款。10、全部木质材料需做防火涂料自理。九、争议解决因工程质量或者其他

21、缘由双方发生纠纷时，可以协商或者调解解决，不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可向工程所在地人民法院起诉。十、合同的生效合同自双方签字及盖章后生效。双方责任履行完后自行失效。十一、合同分数本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具同等法律效力。十二、附件(招标文件、施工图纸)甲方(签章)： 乙方(签章)：日 期： 日 期：装修合同 篇5合同编号：_甲方(发包方)：_单位名称：_住址：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方(承包方)：_资质证书号：法定住址：_法定代表人：_职务：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电

22、子信箱：_第一条 工程概况1.1 工程地点：_市_区(县)_路_号_楼_室。1.2 住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。1.3 工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_元，大写(人民币)：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.4 工程承包方式：双方商定实行下列第_种方式。(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方供应装饰装修材料明细表)(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材

23、料(见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表，附件五：乙方供应装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方供应装饰装修材料明细表)。1.5 工程期限_天;开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日1.6 工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。其次条 施工单位资格2.1 凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的建筑业企业资质证书。2.2 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质

24、等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。2.3 对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、短暂居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。详细方法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。2.4 凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。第三条 工程监理若本工程实行工程监理，甲方(

25、或乙方)与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。第四条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：4.1 甲方自行设计并供应施工图纸，交图时间为_年_月_日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸);4.2 甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);4.3 施工图纸双方签字后生效。第五条 甲方权利义务5.1 开工前_天，为乙方入场施工创建条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施

26、工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应实行爱护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应仔细清点及爱护，并且双方签订“物品清单”;甲方：乙方：年月日年月日装修合同 篇6发包方（甲方）：承包方（乙方）：一、概况：1、甲方装修房系合法居住房；2、装修施工地点：3、住房结构：砖混室厅：面积平方米；4、承包方式：包工包料；5、总价款：详细见家具装修框算表；6、工期 年 月 日开工至 年 月 日竣工；7、乙方按设计图施工，如遇变动要双方协商后进行。二、违约责任1、由于甲方缘由导致延期或中途停工，甲方补偿乙方因停工造成的损失，每停工一天甲方付乙方100元；1、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天乙方付甲方元一天。 本协议一式二份，甲乙双方各一方。甲方：乙方：日期：日期：