2022招标师历年真题和解答9节.docx

《2022招标师历年真题和解答9节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师历年真题和解答9节.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师历年真题和解答9节2022招标师历年真题和解答9节 第1节下列关于“发包人要求”的说法中，不正确的是()。A、“发包人要求”应当是完备的B、“发包人要求”必须明确定义发包人要求的内容C、“发包人要求”应该让业主选择最合适的投标人D、“发包人要求”不需要足够详细，否则会限制承包人的创造力答案：D解析：工程总承包实践中，起草“发包人要求”是项目成功或失败的主要原因，也是产生争端的主要来源，应关注如下问题：“发包人要求”应当是完备的；“发包人要求”必须明确定义发包人要求的内容，可以吸收承包商设计、施工的专业的有创造性的输入，发挥设计建造合同的优势；“发包人要求”应该让业主选择最合适的投

2、标人，但又不要求在投标阶段让投标人提供正确选择承包人的必要信息以外的信息；“发包人要求”必须足够详细从而可以确定项目的目标，但又不限制承包人对工程进行适当设计的能力或寻求最合适解决方案的创造力，并能对投标人的设计进行评估。下列关于签订货物买卖合同时应注意的问题的说法中，错误的是()。A、合同应当载明标的物全称以及具体规格、型号B、合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷C、合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷D、合同当事人不一定需要明确约定交付的时间、地点及方式答案：D解析：签订货物买卖合同时应重点注意如下问题：合同应当载明标的物全称以及具体规

3、格、型号等；标的物的数量、价款应当明确，包括计量单位，单价、总价及币种等。合同应明确约定标的物质量要求，以便于验收，并避免产生歧义和纠纷，如约定标的物附有说明书，则交付的标的物应符合说明书的质量要求。合同应当约定采取足以保护标的物的包装方式，以免发生货损，引起纠纷；未作约定的，应当按照通用的包装方式。因合同履行期限关系着买受人合同目的的实现，也影响着出卖人延期供货违约责任的承担，为此，合同当事人应对合同履行期限作明确具体的约定。因合同标的物的交付影响着货物所有权以及风险的转移，为此，合同当事人应明确约定交付的时间、地点及方式。PEST是一种从政治、经济、社会、技术等四个方面分析项目外部环境的方

4、法，常用于项目风险管理的_过程。 （）A.风险识别 B.风险估计 C.风险评价 D.风险处置答案：A解析：工程建设项目风险识别是风险分析的基础，其目的是减少工程建设项目构成的不确定性。风险识别的关键是确保风险识别结果的充分性，常用的识别方法有：PEST分析；故障树法；专家调查法;幕景分析法等。下列关于材料设备由承包人采购的方式的说法中，不正确的有（ ）。A.加大了招标人的责任和风险B.采购和结算操作管理简单C.较适用于工期较短、规模较小的工程建设项目D.加大了招标人的采购控制权E.适用于材料设备技术规格简单的工程建设项目答案：A,D解析：承包人采购方式的特点包括：责任风险均由承包人承担；采购和

5、结算操作 管理简单；适用于工期比较短、规模较小或材料设备技术规格简单的工程建设项目。 AD两项属于招标人自行采购供货的特点。关于合同变更的程序，描述不正确的是( )。A、提出合同变更B、同意合同变更C、审查合同变更D、编制工程变更文件答案：B解析：当项目规模巨大，须在项目管理组织内部设置专业职能部门时，宜采用_组织方式。（ ）A.组合式 B.项目式C,强矩阵式 D.弱矩阵式答案：A解析：组合式组织适用于以下情况：（1)适合在项目上一级组织与项目部两个层面出现特殊情况、具有特别要求，且采用任何一种单一的管 理组织方式均不太适合的项目或项目群的管理； (2)项目规模巨大，须在项目内部设置专业职能部

6、门的，此时在项目上一级组织层面对项目的管理组织方式是项目式的，但在项目内部的组织方式却又是职能式的；（3)在项目上一级组织有多个下属项目散布于靠近总部的区域，适合采用职能式组织.但同时也有一些项目地处远离总部的另一地域不便使用总部支持系统，需在另一地域设立小型分部支持系统的。2022招标师历年真题和解答9节 第2节招标采购项目进度控制的主要方法不包括( )。A、时标网络图B、里程碑计划C、责任分配矩阵D、甘特图答案：C解析：根据建筑业企业资质管理规定，我国建筑施工企业的资质等级分为（ ）。A.特级及一级、二级、三级、四级 B.甲级、乙级、丙级和丁级C.甲级、乙级和丙级 D.甲级、乙级和暂定级答

7、案：A解析：根据建筑业企业资质管理规定，我国建筑施工企业的资质等级分为特级及一、二、三、四级共五个级别，实行分级审批。特级与一级施工企业由建设部审批。二、三、四级施工企业，属于国务院有关主管部门的，由国务院有关主管部门审批；属于地方的，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门审批。政府投资项目必须先列入（ ），国家再审批项目建议书，审查项目建设的必要性，决定项目是否立项。A.行业和区域发展规划 B.投资机会研究计划C.可行性研究报告 D.项目方案设计与可行性研究答案：A解析：政府投资项目必须先列入行业和区域发展规划，国家再审批项目建议书，审查项目建设的必要性，决定项目是否立项；经过可行性研究的审查

8、，从技术、经济、社会等方面分析项目的可行性，决定项目的建设方案，开始项目建设。某工业建设项目，业主在项目设计与计划阶段的工作内容不包括 （ ） A.监控项目设计进度 B.进行项目建筑方案设计C编制项目管理计划 D.进行项目融资安排答案：B解析：项目工程设计与计划阶段业主的管理工作内容如下：（1)技术设计工作安排；（2)设计 进度与计划管理；（3)工程设计质量管理；（4)编制项目管理组织计划；（5)编制项目进度总控制计划；（6)编制项目投资/成本总控制计划；（7)编制项目管理实施方案；（8)进行项目的筹融资方案；（9)办理项目的各类政府审批手续；（10)进行 施工承包与监理招标。下列关于“门槛价

9、”制度的说法错误的是()。A、门槛的实质是上下级政府在采购权上分权的边界B、集权化程度越高，门槛设置就越高C、集权化程度越高，门槛设置就越低D、设置目的是为了决定政府采购过程中“集中”和“分散”的方式选择答案：B解析：各国多采取了设置“门槛价”的方式来决定政府采购过程中“集中”和“分散”的方式选择。“门槛价”制度，是指采购活动因某种数量限制而必须采取某种采购方式的制度。门槛的实质是上下级政府在采购权上分权的边界，一般来说一国政府在治理过程中集权化程度越高，它对于采购中的门槛设置就越低。勘察人的主要责任包括()。A、按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责B、如果提供的勘察资料

10、不合格，应无条件补充完善使其达到质量合格C、遵循合理设计周期的规律D、负责外部的协调工作E、保护发包人的知识产权答案：A,B解析：本题的考点为勘察人的主要责任。勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。如果勘察人提供的勘察资料不合格，勘察人应无条件补充完善使其达到质量合格。在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改工作的意见，并办理变更手续。2022招标师历年真题和解答9节 第3节显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列，描述了项目在每一阶段应达到的状态。

11、 （)A.目标计划 B.项目计划C.里程碑计划 D.采购计划答案：C解析：里程碑计划是以项目中某些重要事件 的完成或开始点作为基准所编制的计划，是一个战略计划或项目框架，以中间产品或可实现的结果为依据。它显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列，描述了项目在每一阶段应达到的状态。项目建设技术方案选择的可行性研究包括()。A、技术先进性和适用性B、基础设施的适用性C、建设可能性和可行性D、持续发展的可能性E、经济合理性和有效性答案：A,C,E解析：项目建设技术方案选择的可行性研究包括对拟建项目的技术先进性和适用性、经济合理性和有效性，以及建设可能性和可行性，进行全面分析、系统论证、多方

12、案比较和综合评价，由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为项目投资决策提供可靠的科学依据和为开展下一步工作打下基础。下列行为应当由司法机关依法追究其刑事责任的有()。A、招标投标活动当事人行贿B、招标投标活动当事人串通投标C、招标投标过程中违反公开原则D、国家工作人员利用职务之便接受贿赂E、国家工作人员利用职务之便渎职侵权答案：A,B,D,E解析：招标投标活动当事人有行贿、串通投标等触犯刑法的行为，或者国家工作人员有利用职务之便接受贿赂、滥用职权、渎职侵权等职务犯罪行为，应当由司法机关依法追究其刑事责任。某机电产品国际招标项目，招标文件从3月1日开始发售，投标截止时间为3月21日，

13、如果潜在投标人对招标文件有异议，最迟应当在 向招标人提出。 （）A.3月18日之前 B.3月11日之前C.投标截止时间之前 D.评标结果公示期内答案：B解析：投标人在阅读招标文件中产生的疑问和异议的可以按照招标文件约定的时间书面提出澄清要求，招标人应当及时书面答复澄清，对于投标文件编制有影响的，应该根据影响的时间延长相应的投标截止时间。投标人或其他利害人如果对招标文件的内容有异议，应当在投标截止时间10天前向招标人提出。本题，应该在3月21日10天前，即3月11日之前向招标人提出异议。市场对社会经济的影响主要表现在()。A、生产资料购买依赖于市场B、劳动力雇佣依赖于市场C、生产什么、生产多少依

14、赖于市场需求D、商品的质量依赖于市场E、商品销售依赖于市场答案：A,B,C,E解析：市场是指有形商品交换的场所或买卖有形商品的交换平台，是生产与流通、供给与需求之间经济关系的总和。市场对社会经济的影响主要表现在：生产资料购买、劳动力雇佣依赖于市场；生产什么、生产多少依赖于市场需求；商品销售依赖于市场等方面。招标投标活动中当事人签订合同应遵守()原则。A、受限B、透明C、自愿D、公开答案：C解析：采购人和供应商之间的权利和义务应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定，合同应采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。2022招标师历年真题和解答9节 第4节在工程建设项目生

15、命周期的不同阶段，业主方的管理工作有所不同，下列工作中，属于工程设计和计划阶段业主方工作内容是 （）A.编制可行性研究报告 B.编制施工招标文件C.工程设计质量管理 D.组织技术交底答案：C解析：A项，属于项目设计准备与审定决策阶段业主的管理工作内容；B项，属于项目施工阶段业主的管理工作内容；C项，属于项目工程设计与计划阶段业主的管理工作内容；D项，属于项目施工阶段业主的管理工作内容。某机电产品国际招标项目采用综合评价法评标，招标文件的下列规定中，错误的是（ ）。A.价格权重30%,技术权重50%,商务权重10%，服务权重10%B.有效投标人中最低的评标价格为评标基准价C.超出资格预审文件规定

16、的基本项目业绩要求的，每个合同金额1000万元以上项目得1分，最高得5分D.综合得分相同的，评标价格低者排名优先答案：D解析：D项，评标委员会根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。下列关于招标与拍卖的说法正确的是 （） A.拍卖以公开竞价的形式将特定物品或财产权利转让给最高竞价者B.招标只适用于购买标的，投标人之间相互竞争，一次、公开竞价C.拍卖主要适用于出售标的，购买者之间互相竞争，多次、公开竞价D.拍卖只能是通过购买者在同一现场竞争成交的交易活动E.招标适用于需要制定

17、和论证科学、可行的实施方案和考察主体履约能力的项目采购或出让答案：A,C,E解析：拍卖是指以公开竞价的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。一般而言，拍卖主要适用于出售标的，购买者之间相互竞争，可以多次、公开竞价；而招标则主要适用于购买标的，投标者之间相互竞争，一次性、密封报价。出售标的使用招标或拍卖没有严格的规定，实践中也有许多情况采用招标方式出售标的，典型的是采用招标方式出让国有土地使用权、特许经营权和企业资产等。如果标的价格主要以客观的成本为基础，且单一的价格竞争又无法全面反映和证明竞争购买者事后是否有足够能力履行完成合同标的，必须通过购买者制定科学、可行的实施方案并充

18、分证明其具备可靠履约能力的，应当采用招标方式选择标的交易对象。下列关于职能式管理组织方式特点的叙述中，正确的是（ ）。A.上级对下级的管理是直接的 特别适用于公司承担规摸大的任务C.关系单一，决策迅速 D.整个机构内体系复杂，多头负责答案：D解析：A项，项目管理统筹负责人对项目的管理往往需通过多个内设的职能机构完成；B项，强矩阵更适合项目规模较大、内外部协调困难较多、派遣的项目经理与项目团队能力又较强的情况；C项，参与同一项目管理的体系复杂，多头负责，较难在不同职能部门与专业岗位间协调。根据建设项目对环境的影响程度不同，国家对建设项I环境影响评价实行（ ）管理。A.分类 B.分级 C.分地 D

19、.分层答案：A解析：根据建设项目对环境的影响程度不同，国家对建设项目环境影响评价实行分类管理，区分不同情况分别要求编制环境影响评价文件。根据标准施工招标文件(2022)，应以_为基准，公正地确定工程变更价格。（)A.预算价 B.原合同价C.标底价 D.最高投标限价答案：D解析：项目招投标过程的核心是通过标底、最高投标限价(招标控制价）、投标报价的编制最終形成合同价格，为施工阶段的造价管理奠定基础。2022招标师历年真题和解答9节 第5节关于招标采购评价的方法，下列说法正确的有()。A、常见的评价方法有打分法、层次分析法、因果分析法等B、评价方法的应用总体上应该是定量分析与定性分析相结合C、坚持

20、效益监测评价分析与服务项目决策、实施管理分析相结合的原则D、需要重视招标方案效果评价E、需要重视招标工作计划实施效果评价答案：B,C,D,E解析：A项，常见的评价方法有打分法、比较评估法、因果分析法等。#某国有企业采购生产工艺设备，因设备技术性能及要求难以描述，根据本项目特点招标代理机构应当建议优先采取（）方式。A.询价B.竞争性谈判C.两阶段招标D. 单一来源采购答案：C解析：以工程建设合同为例，市场环境调研需了解项目所属的行业及所在地建设市场的()。A、交易模式B、计量和计价的规则C、建材与施工机械的价格行情起落D、项目所在地承包商的报价水平E、网上电子招投标操作情况答案：A,B,C,E解

21、析：环境调研包括法律政策调研、市场环境调研、潜在供应商调研三种方式。其中，市场环境调研主要从市场环境、价格水平、技术成熟度等方面进行调查，调查内容主要包括招标人从国内外以及项目所在地市场所能获得的同类项目、同类材料、同类设备、同类技术以及同类服务的供需情况和价格水平。以工程建设合同为例，市场环境调研需了解的内容有：项目所属的行业及所在地建设市场的具体政策和招标采购政府的监管、交易模式和特殊要求；计量和计价的规则；市场的劳动力人工成本、建材与施工机械的价格行情起落及趋势走向；评标专家库的组建情况及满足本项目的专业程度；网上电子招投标操作情况等。D项属于潜在供应商调研。采购信息管理的目标旨在通过采

22、购信息传输的有效组织管理和控制，为项目采购提供( )服务。A、全程B、沟通C、增值D、反馈答案：C解析：下列关于方案设计任务书的说法，错误的是()。A、方案设计任务书的技术主体是关于项目细分功能的需求描述B、方案设计任务书由业主或其聘用的项目管理咨询单位编制C、方案设计任务书中应该对获得批复的项目建议书中的初步投资提出具体数额D、方案设计任务书是建筑方案设计/工程方案招标文件的必要技术附件答案：C解析：C项，方案设计任务书中可以根据获得批复的项目建议书中的初步投资估算，提出进行项目方案设计必须满足一定投资限额的要求。根据当事人的申请，人民法院应当再审的情形包括( )。A、原判决、裁定适用法律确

23、有错误的B、有新的证据的C、原判决、裁定认定事实的主要证据不足的D、人民法院违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的E、审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的答案：A,C,D,E解析：2022招标师历年真题和解答9节 第6节()的风险成为主要的风险源头。A、设计过程B、建设过程C、验收过程D、施工过程答案：D解析：工程建设项目的职业健康安全与环境管理涉及设计和施工两大过程，其中，施工过程的风险又成为主要的风险源头。下列关于货物质量标准的说法中，正确的是()。A、质量标准分为国家标准、行业标准、企业标准三级B、企业自订的质量标准不应高于国家标准C、企业标准不能低于行业标准D

24、、行业标准根据地区的不同而不同答案：A解析：根据国家标准化与产品质量的相关法规，作为工业产品的货物质量分为以下三级：国家标准。对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定国家标准。行业标准。对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以由该行业的国务院有关行政主管部门制定行业标准，但不可与国家已有其他标准相抵触。企业标准。在产品没有国家和行业标准时，应制订生产制造企业的标准，但不能与国家或行业已有相关标准内容相抵触，生产制造企业应及时将企业标准向政府生产许可及质量监督部门备案。对已有国家标准或者行业标准的产品，国家也鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部使用。

25、项目整合管理的关注重点是项目各组成部分和参与要素之间交互界面的识别、监测和控制，这些交互界面一般包括()等。A、时间界面B、环境界面C、人员界面D、技术界面E、工作范围界面答案：A,C,D,E解析：项目整合管理的关注重点是项目各组成部分和参与要素之间交互界面的识别、监测和控制。这些交互界面一般包括人员界面、工作范围界面、时间界面、技术界面等。出口货物申报海关时，除提交报关单外，还应提交()。A、商检证书B、发票C、买卖合同附件D、装箱单E、装货单答案：A,B,D,E解析：卖方在出口货物装运前，应当向海关申报，交验有关单证，接受海关对货物的查验。除提交报关单（或电子数据报关单）外，还应提交装货单

26、、装箱单、发票、商检证书及其他有关文件。海关查验无误后，在单据上加盖放行章。_是项目财务生存的必要条件。 （）A.项目资本金净利润率大于零B.利息备付率大于1C.偿债备付率大于1D.累计盈余资金大于等于零答案：D解析：解析 累计盈余资金大于等于零是项目财务生存的必要条件。()是建设工程施工合同最为核心的内容。A、工期B、质量安全C、索赔条款D、价款E、争议解决答案：A,B,D解析：工期、质量安全、价款是建设工程施工合同最为核心的内容，也是建设工程施工合同纠纷主要集中的焦点。2022招标师历年真题和解答9节 第7节招标投标是市场竞争的一种重要方式，最大优点就是能够充分体现()的市场竞争原则。A、

27、公开、公平、公正B、诚实信用、公开、严谨C、科学、择优、公开D、科学、公正、竞争答案：A解析：本题的考点为招标投标的优点。招标投标是市场竞争的一种重要方式，最大优点就是能够充分体现“公开、公平、公正”的市场竞争原则。招标采购项目评价的()应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。A、全面性B、独立性C、反馈性D、公正性E、可信性答案：B,D解析：本题的考点为招标采购项目评价的原则。招标采购项目评价的公正性和独立性应贯穿评价的全过程，即从评价项目的选定、计划的编制、任务的委托、评价者的组成，到评价过程和评价报告。根据评标委员会和评标办法暂

28、行规定的相关规定，必须招标项目的招标人在()情形下应当依法重新招标。A、有效投标不足的B、投标文件未密封的C、评标中，所有投标被否决的D、投标人少于5个的答案：C解析：根据评标委员会和评标办法暂行规定相关规定，招标人应当重新招标的情形包括：资格预审文件、招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定和公开、公平、公正及诚实信用原则，影响资格预审结果或者潜在投标人投标的，应当修改资格预审文件或者招标文件并重新招标；所有投标被否决的，应当依法重新招标；招标投标活动违反招标投标法有关规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。工程建设项

29、目( )是风险分析的基础，其目的是减少工程建设项目构成的不确定性。A、风险识别B、风险评价C、风险估计D、风险处置答案：A解析：工程建设项目风险管理的主要内容为风险识别、风险估计、风险评价、风险处置。工程建设项目风险识别是风险分析的基础，其目的是减少工程建设项目构成的不确定性。根据招标投标法，下列工作应当在招标前完成的是()。A、编制资格预审申请文件B、组建评标委员会C、完成资格预审评审D、落实项目所需的资金或资金来源答案：D解析：招标是指招标人按照国家有关规定履行项目审批手续、落实资金来源后，依法发布招标公告或投标邀请书，编制并发售招标文件等具体环节。根据项目特点和实际需要，有些招标项目还要

30、委托招标代理机构，组织资格预审、组织现场踏勘、进行招标文件的澄清与修改等。关于涉外民事诉讼的特殊规定，下列说法正确的有()。A、对方当事人在中华人民共和国领域内没有住所，但是合同在中华人民共和国领域内签订或履行，该类民事诉讼可以由合同签订地、合同履行地人民法院管辖B、中华人民共和国缔结或者参加的国际条约与民事诉讼法有不同规定的，除非作出保留声明，否则应优先适用该国际条约的规定。C、对于外国法律判决或仲裁裁决，应当依照我国法律，或者根据我国缔结或者参加的国际条约的规定进行审查，裁定予以承认后，才具有效力D、人民法院审理涉外民事案件时，应当使用中华人民共和国通用的语言、文字E、人民法院根据当事人的

31、要求提供翻译，翻译相关的费用由人民法院承担答案：A,B,C,D解析：E项，我国法律规定，人民法院审理涉外民事案件时，应当使用中华人民共和国通用的语言、文字，但可以根据当事人的要求提供翻译，翻译相关的费用由当事人承担。2022招标师历年真题和解答9节 第8节下列单位属于自控主体的是()。A、施工单位B、监理单位C、咨询单位D、建设单位答案：A解析：本题的考点为施工阶段的质量自控主体。施工阶段的质量自控主体是施工单位和供应单位，不能因为监控主体的存在和监控责任的实施而减轻或免除其质量责任。合同法中规定的公平原则也称正义原则，其含义主要表现在( )等方面。A、合同订立B、合同执行C、合同的撤销D、合

32、同约定内容E、违约责任答案：A,C,E解析：关于招标采购项目评价方法的要求，叙述错误的是()。A、综合分析与单项分析相结合，以单项分析为主B、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主C、坚持效益监测评价分析与服务项目决策、实施管理分析相结合的原则D、坚持评价时点以前的实际效果评价分析与评价时点以后的预测效果评价分析相结合的原则答案：A解析：本题的考点为招标采购项目评价方法的要求。招标采购项目评价方法的要求包括：(1)动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主；(2)综合分析与单项分析相结合，以综合分析为主；(3)坚持评价时点以前的实际效果评价分析与评价时点以后的预测效果评价分析相结合的原则；(4

33、)坚持效益监测评价分析与服务项目决策、实施管理分析相结合的原则。服务合同中服务范围不清晰的争议多采用( )方式解决。A、诉讼B、仲裁C、友好协商D、服务方让步答案：C解析：政府采购交易成本及控制的环节不包括()。A、前期成本一筹备成本B、缔约一招标操作成本控制C、中期成本控制一实际采购成本控制D、履约一验收及使用成本控制答案：A解析：采购成本的控制主要包括招标操作成本、实际采购成本、验收及使用成本三个关键环节，即缔约一招标操作成本控制、中期成本控制一实际采购成本控制、履约一验收及使用成本控制。合同无效的原因有()。A、恶意串通，损害他人利益B、一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益C、以合法形式

34、掩盖非法目的D、重大误解或显失公平E、损害社会公共利益答案：A,C,E解析：本题的考点为导致合同无效的原因。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。2022招标师历年真题和解答9节 第9节某项目法人拟建设一工业园区。园区方案设计、科技创新基地施工总承包、中央空调 设备供货三个标包拟采用公开招标方式采购。园区方案设计包：因拟建申请成为国家级高新技术产业园区，本项目对于园区设计功 能定位、设计原则和思路、设计服

35、务等方面提出了较高要求。科技创新基地施工包：本标的属于群体工程，工期紧，对施工组织能力要求较高。本 地几家有实力的传统企业对参加本标包的竞争表现出浓厚的兴趣。中央空调设备采购包：本标的的生产技术比较成熟。受金融危机影响，多家以出口为 主的企业也把目光转向了国内市场，使得原本已经十分激烈的竞争更加白热化。在编制招标方案和招标文件的过程中，招标人拟采用不同的计算方法计算上述三个标 包中投标人投标报价得分，用示意图表示，如图7-1所示。1.针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法（各计算方法表示为：A：方法一；B：方法二；C：方法三）。2.识别出每种报价得分计算方法的最大风险(

36、各种风险表示为：D：投标中的不公平竞 争风险；E：评标中的决策风险；F：履约风险）。3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施。(各种应对措施表示为：G：设置招标控制价。H：加强对投标文件雷同性的分析及审核。I：编制更加严密的合同验收、变更和索赔条款。J：适当提高对投标人业绩方面的要求。K：适当提高履约保证金的金额。L：采用资格后审。M：采用资格预审。N：适当使示意图中报价得分计算直线平缓。0：详细界定每个评审因素的评审标准，压缩评标委员会成员的自由裁量空间。P:从国家级专家库中抽取专家。Q:适当延长评标时间。R：用随机抽取的方式确定中标人。S：限制关联企业同时

37、投标。T：采用计算机辅助评标系统）作答要求：将专用答题卡上表7-1中相应栏目内表示所选方法、最大风险和应对措施的字母用 2B铅笔涂黑。对于问题3，各项措施可重复用于应对不同风险。每个栏目内，少选的，得部分分；错选的，该栏不得分。答案：解析：答：（1)针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，如表 7-2所示。(2)识别每种报价得分计算方法的最大风险，如表7 - 2所示。(3)针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施, 如表7-2所示。答：（1)针对三个标包的特征和需求，为招标人选择最适当的报价得分计算方法，如表 7-2所示。(2)识别每种报价

38、得分计算方法的最大风险，如表7 - 2所示。(3)针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险，提出一种以上有效的应对措施, 如表7-2所示。世界贸易组织政府采购协议的目标包括 （）A.建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序，以及权利和义务的多边框架，扩展世界贸易和促进世界贸易的自由化，协调和改善世界贸易运行的国际环境和国际框架B.各成员国政府的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护，并与国外产品与服务的供应商实行差别待遇C.各成员国政府应提高政府采购的透明度D.建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序，维持权利与义务的平衡E.考虑发达国家的需要答案：A,B,C,D解析：世界贸易组织

39、政府采购协议的目标包括：（1）建立一个有效的政府采购的法律、规则、程序，以及权利和义务的多边框架，扩展世界贸易和促进世界贸易的自由化，协调和改善世界贸易运行的国际环境和国际框架；（2）各成员国政府的采购法律法规不应对国内产品与服务的供应商提供保护，并与国外产品与服务的供应商实行差别待遇；（3）各成员国政府应提高政府采购的透明度；（4）建立通知、磋商、监督和解决争端的国际秩序，维持权利与义务的平衡；（5）考虑发展中国家特别是不发达国家的需要。招标投标制度的建立和发展可以划分为()四个阶段。A、快速发展阶段B、探索初创阶段C、里程碑阶段D、规范完善阶段E、改革展望阶段答案：A,B,C,D解析：根据

40、招标投标制度的发展历程，招标投标制度的建立与发展可以划分为以下四个阶段：探索初创阶段；快速发展阶段；里程碑阶段；规范完善阶段。项目采购管理的工作，不包括()。A、编制质量计划B、编制采购计划C、招标询价D、制定采购方案答案：A解析：本题的考点为项目采购管理的工作内容。项目采购管理的工作过程：(1)制定采购方案；(2)编制采购计划；(3)招标询价；(4)选择供应方；(5)合同管理；(6)采购收尾。关于项目经理应履行的职责，下列说法正确的有()。A、全面负责招标采购全过程活动B、监督投标资金的使用情况C、合理控制项目团队的人员结构D、主持招标投标活动中的重大事项E、主持编制或审核招标采购各类主要成

41、果文件答案：A,D,E解析：项目经理应履行的职责有：全面负责招标采购全过程活动。负责和履行招标采购委托合同约定的招标采购全过程事项，保持与招标人等招标投标活动参与各方的联系、沟通与协调，全面主持招标采购团队工作。主持招标投标活动中的重大事项。包括标前会、开标、评标等，主持或参与合同缔约谈判等。主持编制或审核招标采购各类主要成果文件。主持编制或审核招标采购各类主要成果文件，加盖执业或岗位印章，并承担相应责任。一个经营者在相关市场的市场份额达到()的，可以推定经营者具有市场支配地位。A、1/3B、1/2C、1/4D、1/5答案：B解析：本题的考点为可以推定经营者具有市场支配地位的条件。一个经营者在相关市场的市场份额达到1/2的，可以推定经营者具有市场支配地位。