空调合同docbyhd.docx

《空调合同docbyhd.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《空调合同docbyhd.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 合同编号:XSX-2010 10 01 中 海 铂 宫 别 墅地源热泵冷暖空调系统安装合同书甲方： 乙方： 西安西士信能源科技有限公司 签订地点：西安 签订时间： 2010年 月 日 按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关法规，结合本工程具体情况，就 中海铂宫. 号别墅项目，有关地源热泵冷暖系统空调设备安装施工，经双方协商达成如下协议事项签约如下：一、工程项目1、工程名称：中海铂宫. 号别墅项目2、工程地点： 西安市.曲江区.中海铂宫别墅区二、合同内容1. 乙方提供地源热泵空调的室外地温交换器安装、施工。（空调的室内与机房系统由甲方提供）2. 乙方负责甲方原有机房系统的改造

2、施工。3. 乙方提供空调系统的调试。三、施工期限1.合同生效后,乙方应在收到甲方代表的正式书面开工通知后,在合理的期限内尽早开工，并按进度计划进行施工。2.本合同工期： A室外地温交换器系统的安装施工期为 20 天B机房系统施工调试期为 4天3.如遇下列情况，造成竣工日期的延误，经甲方证实确认，工期可作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：A因雨天造成无法施工的；B. 在施工中，因非乙方原因停水、停电造成一周内停工累计超过八小时；C工程设计变更；D出现战争，自然灾害等人力不可抗拒因素；E甲方同意工期相应顺延的其他情况。四、合同总价款本合同在乙方向甲方所提供的报价单基础上确定合同金额：本合同总金额

3、为RMB 57429元（大写：人民币 伍万柒仟肆佰贰拾玖元整）。说明：本合同价款为不含税合同价款，合同金额不包含空调室内末端系统与机房系统设备的造价，甲方提供满足乙方系统运行需求的空调室内末端系统。五、付款方式1.自本合同签订之日起三日内，甲方应向乙方支付本合同总价中的RMB 50000元（大写：人民币 伍万元整）作为预付款，。2在施工安装完毕经调试运行后三日内甲方应向乙方付清合同尾款，即RMB 7429元（大写：人民币 柒仟肆佰贰拾玖元整）。六、甲方责任：1. 免费提供满足乙方施工及设备安装的水、电、场地等。2. 负责施工期间小区收取的相关费用。若由乙方原因造成小区内物业设施的损坏，所产生相

4、关费用则由乙方负责。3. 及时发出必要的指令和确认。在施工过程中如因甲方需改变原设计方案使工程量发生变化，变化量经过双方确认后，可以做工程量的变更；5.负责协调配合乙方工作。包括：小区物业协调的配合电气的配合6. 负责乙方室外施工的前期场地清理及施工后的花园景观恢复。7. 负责施工场地外围的棚架围护。8. 按照合同规定及时支付合同款项。七、乙方责任：1. 按甲乙双方商定的分工范围，作好材料的采购、供应和管理，作好施工前的各种准备工作。2. 照国家及西安市有关规定的标准，负责本合同范围内设备的提供（含配套安装）、调试及操作维护；保证本合同所提供的设备及配套材料均应全新、未经使用，并应符合全国现行

5、有关标准、规范及合同附件的规定。3. 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按甲方规定的时间竣工和交付。4.按照有关规定提供竣工验收、变更洽商等技术资料。5.在施工过程中因乙方原因出现设备、人身伤亡事故及在设备运行中出现质量事故均由乙方负责。6.负责乙方所供设备（含配套安装）的验收、调试服务。八、违约责任（一）甲方甲方若不按合同规定的日期向乙方拨付相应的合同价款，甲方每日按应付款总价千分之三的比例向乙方偿付逾期违约金。（二）乙方1.乙方所提供设备及安装质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价千分之一的比例偿付逾期违约金。2.无故逾期交工，每日按工程总

6、造价千分之三偿付违约金。3.在合同规定的范围内，对属于乙方责任的质量问题，甲方应及时书面通知乙方，乙方无偿修理；属于甲方使用不当引起的故障，乙方负责修理，但由甲方承担相应材料配件所需费用。4.在交货过程中双方以书面形式商定的提前或延迟交货不视为乙方的违约行为。九、纠纷解决方法甲、乙双方发生争议时，应本着友好合作的宗旨，协商解决。如协商不能达成一致，可向人民法院提起诉讼。十、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。十一、本合同中未尽事宜，甲乙双方另行协商解决并经书面确认方为有效。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址：

7、邮编： _ 邮编： 电话： _ 电话： 年 月 日合同附件： 合同编号:XSX-2010 10 01名称规格型号单位数量单价（元）小计（元）室外管材伟星PE管项118929 18929机房改造项11200 1200设备运费泥浆清运项11500 1500土方开挖回填项11800 1800打孔、下管、回填双U孔个46500 26000安装费项18000 8000合计57429说明：1. 此报价为不含税工程报价2. 业主方需免费提供满足安装方施工及设备安装所需的水、电、场地等条件。3. 业主方负责施工期间小区收取的相关费用。若由施工方原因造成小区内物业设施的损坏，所产生相关费用则由施工方负责。4. 地埋管铺设安装后，通过土方回填、清运，花园场地可达到平整状态，具体的景观外貌恢复由业主方负责完成。51