2022精选房屋买卖合同模板集锦八篇.docx

《2022精选房屋买卖合同模板集锦八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选房屋买卖合同模板集锦八篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选房屋买卖合同模板集锦八篇房屋买卖合同 篇1甲方（以下简称出售方）： 乙方（以下简称购买方）：现住址：现住址：身份证号： 身份证号：丙方公司（房屋中介）：丙方：联系电话：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在同等、自愿，协商一样的基础上就买卖单位购房达成如下协议：第一条 乙方购买甲方坐落于 单位房一套，房屋面积大约为 平方米之间（以产权登记面积为准） 房 厅 卫 多层型房。此购房指标总售价元整（￥ 万元）。预付订金 %万元，其余%万元需在单位缴纳确定购房订金两个工作日一次性付清。其次条 甲方必需要先将产权办理在自己名下，房产证费

2、用由甲方出。甲方必需无条件协作帮助乙方在合法过户时间日内将产权过户到乙方名下，其过户产生全部费用由乙方担当如（契税、房产证等）。第三条 甲乙双方应在签署本合同时，向对方供应身份证、户口薄证件及复印件：第四条 甲乙双方从签订即日起所发生的费用（取暖费、物业费、水费、电费、自然气费、电话费等）由乙方负责。第五条 税费分担甲、乙双方根据国家房地产交易部门的规定缴纳各项税费。第六条 定金注： 过户完成首付款和余款当日兑现第10条 违约责任如乙方违约则定金不予退还，扣除见证人代理费后将余款退还甲方；如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方，同时甲方向乙方交付人民币 元违约金。 第十一条 交房日期：第

3、七条 备注：室内留下的固定装修及家具电器包括：（依据家具清单）。此清单是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。第八条 在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。第九条 本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不行分割的组成部分，具有同等法律效力。第十条 本合同及其补充协议、家具清单内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十六条 本合同连同附件共三页，一式三份具有同等法律效力，合同持有状况如下：甲乙双方各执一份，见证人执一份。第十一条 此合同与出售托付合同、承购托付合同及房屋买卖合同同时起法律效力。

4、第十八条 本合同自三方签字之日起生效。第十二条 附带家具（见家具清单）甲方（签字）：乙方（签字）：见证人（签字）：年 月 日 年 月 日年 月 日房屋买卖合同 篇2原告：被告：案由：房屋买卖合同纠纷诉讼恳求：1、恳求法院依法判决被告履行房屋买卖合同义务，将北京市朝阳区的房屋全部权过户给原告；2、恳求法院依法判决被告支付原告逾期办理房屋过户事宜的违约赔偿人民币200000元；3、本案诉讼费及其它相关费用由被告担当。事实与理由：20xx年7月25日，原告经北京市嘉禾家美房地产经纪有限公司介绍，与被告签订了关于北京市朝阳区广渠路28号210号楼16层1908A的房屋买卖合同，并于当日交付了购房定金人

5、民币50000元。双方同意，被告应协作原告在合同签订后一个月内（即20xx年8月25日前）办理完毕该房屋过户事宜，原告亦多次督促被告履行合同义务，进行网签及后续房屋过户事宜，被告均以各种借口予以拖延，导致该房屋至今未办理任何过户手续。根据约定，被告拖延逾期办理过户手续视为违约，被告应支付原告逾期办理房屋过户事宜的违约赔偿人民币200000元.原告购买本房屋是为年底结婚作为婚房运用，被告迟迟不履行房屋过户义务已经给原告造成了诸多损失，无奈之下诉至法院，恳求法庭依法判决被告根据合同履行义务，将房屋过户给原告，并赔偿原告损失，以维护原告的合法权益。此致北京市朝阳区人民法院房屋买卖合同 篇3卖方: (

6、以下简称甲方）身份证号： （房屋共有产权人）身份证号： 买方：（以下简称乙方）身份证号：依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买私有房产签订本合同。第一条 甲方所售房屋的基本状况：1、甲方所售房屋位于,房屋结构为 ，房屋用途为 。2、甲方所售房屋为三室一厅的套房，建筑面积约 平方米（实际面积以产权证为准）。3、房屋为毛坯房，无任何装修和内部设施。4、本合同中所述房屋为，是和 的家庭（夫妻）共同财产。原建房售房单位允许转卖，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利纠纷。交易

7、后如有上述未清事项，由甲方担当，乙方不担当任何责任。如甲方有意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及运用时，乙方有权要求退房，并由甲方担当由此带给乙方的全部损失（详见违约责任及纠纷处理方法）。其次条 房屋价格及其他费用：1、甲、乙双方协商一样，房屋成交价格为：人民币元整(大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整)。2、甲、乙双方达成一样看法，双方交易过户税费由负担。第三条 付款方式：甲乙双方同意合同签订（ 年月日）当日以 付款方式一次性付款，付款金额为人民币元整(大写： 拾 万 仟 佰 拾 元整)，含已付定金元。付款当天甲方开具收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。余款人民

8、币元整(大写： 万元整)在甲方办理房产过户手续后付给。第四条 房屋交付：甲方应在乙方付款当日将房屋交付乙方，包括拆迁安置房屋相关的全部手续、文件及票据的原件、全部钥匙交付给乙方。甲方如未于当日将该房屋交付给乙方运用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。第五条 关于产权登记的约定：1.因本房建房售房单位及其他缘由，此房房屋产权证及其手续尚在办理中，但因甲方及其房屋共有人须要，甲方自愿将此房卖与乙方。待房产证办理下来后，甲方须将证书交予乙方帮助办理过户手续。乙方在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方式方法阻挠，并应帮助乙方办理过户事宜。2

9、.经协商，乙方有权在收到甲方的房屋及其手续后，延缓办理房屋产权证过户手续（延缓期限不超过房屋产权证首次发证时间后年）。但如乙方有提前办理房屋产权证及其过户手续的须要，向甲方提出要求，甲方应当于收到通知日内供应一切与之有关的手续及资料（原房屋产权人的产权证及国土证，原房屋产权人结婚证及复印件，原房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意出售的书面看法等），并帮助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续，不得用任何方式拒绝阻挠。除人力不行抗拒的自然灾难等特别状况外，如因甲方的过失造成乙方不能在乙方向甲方提出过户要求之日起逾期不超过 30 天（遇法定节假日顺延

10、）内取得房地产权属证书，甲方须赔偿乙方损失，每延期一日（遇法定节假日顺延），甲方按乙方已支付房价款金额的 1% 向乙方支付违约金，合同接着履行；逾期超过 60 天，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列两种约定，追究甲方的违约责任。1.甲方按乙方累计已付款的20%向乙方支付违约金，合同接着履行，并在90 天内办理过户。2.终止合同，甲方将乙方累计已付款全额退还乙方，并按房价总额10%月利率，从购房之日起付给利息。第六条 甲方户口迁出的约定及其违约责任甲方应在办理产权过户前将登记于该房的全部户口迁出，如在规定的此房屋户口迁出时间内未将本合同所述房屋中的全部户口迁出，即视为甲方违约，并支付乙方违约

11、金贰仟元整，并应在三十天办理结束全部户口迁出手续。第七条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，其补充约定由甲方、乙方、见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。第八条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。第九条 双方本着友好协商，公允合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决，协商不成的，任何一方均可向相关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方（中间人）一份，留存备查。房屋买卖合同 篇4出卖方(甲方)：_购买方(乙方)：_

12、身份证号码：_身份证号码：_ 身份证地址_ 身份证地址_ 现住址：_现住址：_电 话：_ 电 话：_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米，该房屋产土地运用年限为_权证号_产权人_共有状况_抵押状况_租赁状况_其他限制状况_其次条上述房产的交易价格为：总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。该价格包括房屋附属设施，设备装饰

13、装修，相关物品及权利，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。第三条付款时间与方法： 甲乙双方同意以分期付款方式付款，并约定乙方先支付十六万元首付款作为甲方还清该房屋剩余贷款，房产证解押，同日双方在房地产交易中心缴交税费，当日支付人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，甲方将房屋过户给乙方，剩余房款人民币_元整由甲方过户后乙方申请住房公积金或商业贷款，并于银行放款后付给甲方。乙方应在过户后三个月之内交付余款。乙方交付的房价款甲方应开具收款凭证。第四条甲方应于收到乙方全额房款（包含定金）之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方运用，并应在交房当日将物业管理、水、电、燃气、有线电视

14、、通讯等相关杂费等费用结清。在正式交接前假如房屋质量出现明显改变如遭遇水灾火灾等，双方重新协商房屋合同价格，如协商不成任何一方均可解除本合同，双方不担当违约责任。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方担当，第六条违约责任 1，甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款（不记利息，不含定金)返还给乙方，若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以双倍定金以及乙方所已付款返还给乙方。2，甲方如不按合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋，每逾期1天按房价的总额3计算

15、违约金给与乙方。逾期超过3个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。3，乙方全部或一部分不履行本合同约定的给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日3计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时，甲方有权解除本合同。4，由于甲方向乙方隐瞒该房屋已存在抵押、出租、查封及其他对乙方购房确定产生影响的重要事实、导致乙方不能或不情愿购买该房屋的，甲方情愿向乙方担当双倍返还定金的赔偿责任。第七条本合同主体 1.甲方是_共_人， 2.乙方是_共_人。第八条本合同一式两份。甲方产权人一份，乙方一份。自甲乙双方签订之日起生效。第九条本合同发生争议的解

16、决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。甲方（签章）：_乙方（签章）：_签约日期：_签约日期：_房屋买卖合同 篇5卖方(以下简称甲方)： 身份证号码：共有人： 身份证号码：地址： 联系电话：买方(以下简称乙方)： 身份证号码：第一条 房屋的基本状况：甲方房屋坐落于 ，房屋结构为_ _，房产证登记面积_ _平方米，面积 平方，房屋权属证书号为 。其次条 价格：以房产证登记面积为依据，该房屋售价总金额为 万元整，大写：第三条 付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金_元整，大写： ， 日内

17、交付余款 元(大写 )。第四条 房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起 日内，将该房屋交付乙方。第五条 关于产权过户登记的约定：甲方双方协商短暂无需过户，如有过户时甲方帮助办理过户手续。第六条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第七条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由甲方所在地人民法院起诉。第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。甲方： 乙方：年 月 日房屋买卖合同 篇6签订时间：签订地点：甲方：_乙方：_甲乙双方就位于 的一处农村房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地管理法等相关法律规定

18、，经充分、同等协商，自愿达成如下一样协议;一、本合同双方当事人均为_市_街道_村_组集体成员。二、房屋状况：本合同项下的房屋位于_市_街道 ，相邻为 ，建筑面积 ，北屋 ，东屋，西屋，南屋，院落面积为 ，房屋登记在名下或宅地基运用权证登记在 名下。三、该交易房屋由甲方全额出资建立，运用的土地为_村_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、运用。四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利;2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等

19、或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利;3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元，该价格包括该房屋运用所占土地的费用、房屋建立的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。六、房款支付：自该合同双方签字之日起日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户;如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额 的违约金，如乙方在合同签订之日起 天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。七、房屋交付：乙方依据第六条将全部房款汇入甲方供应的账号之日起 日内，甲方须将本合

20、同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地运用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付 元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止;如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的缘由除外。八、在接到乙方办理房产过户的书面通知后 日，甲方应当依据乙方的须要，主动协作乙方办理房屋产权过户的相关手续;如甲方拒绝或无故拖延，不予以协作，甲方须向乙方每日支付元违约金，直至帮助乙方办理完房产过户为止;因不行抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的缘由造成无法办理过户的，与甲方无关。九

21、、该房屋交付给乙方后，该房屋(包括土地、房屋及附属设施)的全部权益归乙方全部，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等;如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付 元的违约金。十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵扰乙方基于本合同约定而享有的占有、运用和处分房屋的权利;甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人缘由侵扰乙方的权利，造成乙方无法接着占有、运用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须根据发生阻碍乙方占有、运用或侵扰乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。十一、在本合

22、同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违反本约定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款100%的违约金。十二、其他事项：1、假如双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上签字摁手印。3、本合同正本一式六份，双方各持三份;自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。甲 方(签字捺印)：身份证号：乙方(签字捺印)：身份证号：见证人(签字捺印)： 身份证号：见证人(签字捺印)： 身份证号：附：房屋买卖合同 篇7合同号(No):SF售房人： (以

23、下简称甲方) 身份证号码：购房人： (以下简称乙方) 身份证号码：见证方： (以下简称丙方)甲、乙、丙三方依据中华人民共和国有关法律、行政法规和苏州市相关地方性法规的规定，在合法、同等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。第一条：房屋基本状况1、甲方已依据国家有关规定，依法取得位于天津市 区(县) 的房屋全部权证书( 字第 号)国有土地运用证书( 字第 号)。甲方自愿将座落在 区 的 房屋(以下简称“该房屋”)出售给乙方。乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，情愿购买该房屋。2、该房屋的基本状况如下：房屋性质： 全部权人： 房型： 建筑面积： 平方米(以产权证/房

24、本上登记的建筑面积为准)。楼层： 总层数： 土地性质：出让/划拨附属设施：其次条：成交价格甲、乙双方协商后的实际成交价格为：人民币 元整(大写)，该房屋产权或租赁权过户时的相关费用由 自愿担当，(该房屋产权或租赁权过户费用的计算依据是指定评估机构对该房屋的评估价格，而非丙方供应的交易参考价和甲乙双方商定的实际成交价。)该房屋配套设施过户的相关费用由 担当。第三条：中介信息服务费及支付甲、乙、丙三方签订本合同时，甲方须向丙方交纳中介信息服务费人民币 元整(大写),乙方须向丙方交纳中介信息服务费人民币 元整(大写).第四条：付款约定(本条各款项均不计利息)1、乙方向甲方的交款约定：(1)乙方于 年

25、 月 日交付定金人民币 元整(大写);(2)乙方按约定交清全款后，甲乙双方起先办理该房屋的过户手续。2、丙方对甲方的乙方所贷款部分的付款约定：(1)待该房屋过户手续办理完毕(他项权证下发)后丙方支付给甲方总房款的80%，甲、乙双方物业交割完毕且确认该房屋费用交接清晰后三个工作日内(遇节假日付款时间顺延)，结清余款。(2)第五条：相关事宜1、若乙方须要贷款并请丙方为其担当他项权证办理之前的担保责任，则以丙方的评估价格作为乙方贷款和丙方担当担保责任的依据，乙方需向丙方支付相应的贷款手续费，办理贷款的相关费用由乙方自行负担。2、丙方为甲乙双方供应交易机会，丙方应照实传递甲方或乙方所供应的信息，就有关

26、政策法规进行询问，并帮助甲乙双方办理产权或租赁权过户手续，甲乙双方须在 个工作日内供应相应的合法证件，否则视为违约。3、甲方承诺于 腾空该房屋，并将该房屋钥匙交于乙方。甲乙双方自行办理该房屋所发生的水、电、煤气、有线电视、物业管理及户口迁移等过户手续及相关费用的交接事宜。第六条：违约责任1、甲方对该房屋权属证件的真实性、合法性及有效性负全责。甲方须保证该房屋权属无争议，若发生与甲方有关的权属纠纷或债务纠纷，由甲方负责解决并担当一切后果及违约责任。甲方保证该房屋符合国家及苏州市房屋上市的有关规定及政策法规，且甲方有权将该房屋上市交易，否则引起的法律和经济责任由甲方担当。2、甲、乙双方须保证该房屋

27、结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意并持有合法、有效证件，若因此影响办理过户手续，产生的一切后果及违约责任由责任方担当。3、甲方在本合同签定后，应保证该房屋的装修及配套设施与签定本合同前相符，否则按甲方违约处理。4、甲方认可乙方贷款方式付款时：(1)贷款过程中，乙方提出终止贷款行为，则乙方须补齐所差房款，接着履行该合同，并担当由此引起的经济损失，已交纳的服务费不予退还。(2)乙方须保证所供应的各种材料与证明的真实、牢靠。如因证明不属实或其资信度不够造成的贷款未果，乙方担当相应责任及经济损失。(3)乙方须根据约定按时到指定银行办理贷款手续，否则贷款延期责任由乙方担当。(4)甲、乙任何一方解除合

28、同或拒绝履行合同，或发生本条第1、2、3款违约现象，均由违约方向另一方支付本合同其次条确定的该房屋成交价格的 2%作为违约金。实际损失超过违约金总额的，责任方应据实赔偿，且丙方所收取的本合同中约定的中介信息服务费一律不予退还。第七条：免责条款如因洪水、地震、火灾或法律法规改变、政府政策改变等不行抗力缘由，导致本合同不能全面履行的，甲、乙、丙三方互不担当违约责任。第八条：约定其它事宜第九条：其它1、 本合同在履行中若发生争议，甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成，任何一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。2、 本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效，一式四份，一份两页，甲、乙、丙三方各执一份。各种手

29、续交接清楚，本合同自动作废，并由丙方收回。甲方(签章)： 乙方(签章)： 丙方(签章)：代理人： 代理人： 经手人：联系地址： 联系地址： 签约连锁店：联系电话： 联系电话： 联系电话：签约日期： 年 月 日房屋买卖合同 篇8甲方；王日红已方：唐延正甲乙双方就房屋买卖事项，经协商一样，达成以下合同条款：1、甲方自愿将坐落在汗巴岭村兴林路七巷19号（建筑面积壹佰伍拾壹平方米，二层，杂房面积约贰拾平方米）房地产出卖给乙方（集体土地、建设用地运用证（94）第01033号，建设用地规划许可证（95）003号建设工程规划许可证（95）13号）。四界以证号上所标为准。2、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币贰拾万元整（200000.00元）。付款方式，双方签定合同时一次性付清。3、甲方保证该房屋合法，权属清晰，有合法的土地运用权，该房屋未办房产证手续，如乙方要办理手续，新产生的有关税费由乙方担当。甲方应主动协作乙方办理有关房屋过户手续。4、甲方应在20xx年12月30日前将房产交付乙方，届时该房产应无任何争议，交付该房时，甲方不得损坏该房屋的结构。5、合同签定后，如一方违反本合同条款，应向对方支付陆万元违约金。6、本房屋买卖合同书一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。甲方签字：乙方签字：执笔人：在场人：