建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》31043.docx

《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》31043.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》31043.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、GF-2000-0209建设工程设计合合同（一）（民用建设工程程设计合同）工 程 名名 称：工 程 地地 点：合 同 编编 号：（由设计人编填填）设计证书等级：发 包 人：设 计 人：答 订 日日 期：中华人民共和国国建设部监制国家工商行政管管理局发包人：设计人：发包人委托设计计人承担工程设计，经双双方协商一致致，签订本合合同。第一条 本合合同依据下列列文件签订：中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法、建建设工程勘察察设计市场管管理规定。国家及地地方有关建设设工程勘察设设计管理法规规和规章。建设工程程批准文件。第二条本合同设设计项目的内内容：名称、规规模、阶段、投投资及设计费费等见

2、下表。11序 号分项目名称建设规模设计阶段及内容容估算总投资（万万元）费率估算设计费（元元）层数建筑面积（）方案初步设计施工图说 明第三条 发包包人应向设计计人提交的有有关资料及文文件序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜第四条 设计计人应向发包包人交付的设设计资料及文文件：序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜第五条 本合合同设计收费费估算为 元人民民币。设计费费支付进度详详见下表。付费次序占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文文件所决定）第一次付费定金本合同签订后三三日内第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：提交各阶段段设计文件的的同时支付各各阶段设计费费。在提交最后后一

3、部分施工工图的同时结结清全部设计计费，不留尾尾款。实际设计费费按初步设计计概算（施工工图设计概算算）核定，多多退少补。实实际设计费与与估算设计费费出现差额时时，双方另行行签订补充协协议。本合同履行行后，定金抵抵作设计费。第六条 双方方责任发包人责责任：发包包人按本合同同第三条规定定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交资料及及文件，并对对其完整性、正正确性及时限限负责，发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。发包人提交上述述资料及文件件超过规定期期限天以以内，设计人人按合同第四四条规定交付付设计文件时时间顺延；超超过规定期限限天以上上时，设计人人员有权重新新确定提交设设计文件

4、的时时间。发包包人变更委托托设计项目、规规模、条件或或因提交的资资料错误，或或所提交资料料作较大修改改，以致造成成设计人设计计需返工时，双双方除需另行行协商签订补补充协议（或或另订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付设计计费。在未签合同前发发包人已同意意，设计人为为发包人所做做的各项设计计工作，应按按收费标准，相相应支付设计计费。发包包人要求设计计人比合同规规定时间提前前交付设计资资料及文件时时，如果设计计人能够做到到，发包人应应根据设计人人提前投入的的工作量，向向设计人支付付赶工费。发包包人应为派赴赴现场处理有有关设计问题题的工作人员员，提供必要要的

5、工作生活活及交通等方方便条件。发包包人应保护设设计人的投标标书、设计方方案、文件、资资料图纸、数数据、计算软软件和专利技技术。未经设设计人同意，发发包人对设计计人交付的设设计资料及文文件不得擅自自修改、复制制或向第三人人转让或用于于本合同外的的项目，如发发生以上情况况，发包人应应负法律责任任，设计人有有权向发包人人提出索赔。设计人责责任：设计计人应按国家家技术规范、标标准、规程及及发包人提出出的设计要求求，进行工程程设计，按合合同规定的进进度要求提交交质量合格的的设计资料，并并对其负责。设计计人采用的主主要技术标准准是： 。设计计合理使用年年限为 年。设计计人按本合同同第二条和第第四条规定的的

6、内容、进度度及份数向发发包人交付资资料及文件。设计计人交付设计计资料及文件件后，按规定定参加有关的的设计审查，并并根据审查结结论负责对不不超出原定范范围的内容做做必要调整补补充。设计人人按合同规定定时限交付设设计资料及文文件，本年内内项目开始施施工，负责向向发包人及施施工单位进行行设计交底、处处理有关设计计问题和参加加竣工验收。在在一年内项目目尚未开始施施工，设计人人仍负责上述述工作，但应应按所需工作作量向发包人人适当收取咨咨询服务费，收收费额由双方方商定。设计计人应保护发发包人的知识识产权，不得得向第三人泄泄露、转让发发包人提交的的产品图纸等等技术经济资资料。如发生生以上情况并并给发包人造造

7、成经济损失失，发包人有有权向设计人人索赔。第七条 违约约责任：在合同履履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付的定金金；已开始设设计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，不足足一半时，按按该阶段设计计费的一半支支付；超过一一半时，按该该阶段设计费费的全部支付付。发包人应应按本合同第第五条规定的的金额和时间间向设计人支支付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担支付金额千千分之二的逾逾期违约金。逾逾期超过天以上时，设设计人有权暂暂停履行下阶阶段工作，并并书面通知发发包人。发包包人的上级或或设计审批部部门对设计文文件不审批或或本合同项目

8、目停缓建，发发包人均按条规定定支付设计费费。设计人对对设计资料及及文件出现的的遗漏或错误误负责修改或或补充。由于于设计人员错错误造成工程程质量事故损损失，设计人人除负责采取取补救措施外外，应免收直直接受损失部部分的设计费费。损失严重重的根据损失失的程度和设设计人责任大大小向发包人人支付赔偿金金，赔偿金由由双方商定为为实际损失的的 。由于设计计人自身原因因，延误了按按本合同第四四条规定的设设计资料及设设计文件的交交付时间，每每延误一天，应应减收该项目目应收设计费费的千分之二二。合同生效效后，设计人人要求终止或或解除合同，设设计人应双倍倍返还定金。第八条 其他他发包人要要求设计人派派专人留驻施施工

9、现场进行行配合与解决决有关问题时时，双方应另另行签订补充充协议或技术术咨询服务合合同。设计人为为本合同项目目所采用的国国家或地方标标准图，由发发包人自费向向有关出版部部门购买。本本合同第四条条规定设计人人交付的设计计资料及文件件份数超过工工程设计收费费标准规定定的份数，设设计人另收工工本费。本工程设设计资料及文文件中，建筑筑材料、建筑筑构配件和设设备，应当注注明其规格、型型号、性能等等技术指标，设设计人不得指指定生产厂、供供应商。发包包人需要设计计人的设计人人员配合加工工定货时，所所需要费用由由发包人承担担。发包人委委托设计配合合引进项目的的设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直

10、至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担有关设设计任务的设设计人参加。出出国费用，除除制装费外，其其他费用由发发包人支付。发包人委委托设计人承承担本合同内内容之外的工工作服务，另另行支付费用用。由于不可可抗力因素致致使合同无法法履行时，双双方应及时协协商解决。本合同在在履行过程中中发生的争议议，由双方当当事人协商解解决，协商不成的，按按下列第 种方式解决决：（一）提交 仲仲裁委员会仲仲裁；（二）依法向人人民法院起诉诉。本合同一一式 份份，发包人 份份，设计人 份份。本合同经经双方签章并并在发包人向向设计人支付付订金后生效效。本合同同生效后，按按规定到项目目所在省级建建设行政主管管部门规定的的审查

11、部门备备案。双方认认为必要时，到到项目所在地地工商行政管管理部门申请请鉴证。双方方履行完合同同规定的义务务后，本合同同即行终止。本合同同未尽事宜，双双方可签订补补充协议，有有关协议及双双方认可的来来往电报、传传真、会议纪纪要等，均为为本合同组成成部分，与本本合同具有同同等法律效力力。其他约约定事项： 发包人名称： 设设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字） 委托代理人人：（签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部部门备案： 鉴鉴证意见：（盖章） （盖章）备案号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期期： 年 月月 日日