建设工程施工劳务分包合同(修改后)31224.docx

《建设工程施工劳务分包合同(修改后)31224.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同(修改后)31224.docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏顺通建设工程有限公司大柳塔东岸名居项目部 劳务合同建设工程施工劳务分包合同工程承包人：江苏顺通建设工程有限公司劳务分包人： 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其它有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，鉴鉴于业主与工工程承包人已已经签订施工工总承包合同同，就施工图图设计的所有有土建工程给给劳务分包人人施工，双方方就劳务分包包事项协商达达成一致，订订立本合同。、 劳务分包人资质质情况（必须须在工程所在在地办理注册册登记） 劳务公司名称称：资质证书注册码码：发证机关：资质专业及等级级：复审时间及有效效期:、劳务分包工工作对象及提提供劳务内容容

2、工程名称：陕西西神木大柳塔塔东岸名居工工程工程地点：陕西西省神木县大大柳塔镇分包范围：工程程图纸范围内内所有土建工工程包括但不不仅限于地槽清理理和地基换土土人工配合等等工作具体施工范围内内容为完成神神木县大柳塔塔东岸名居施施工图所设计计的所有土建建工程之所有有项目，包括括图纸显示和和根据图纸内内容可合理推推断出的内容容及施工前变变更（不包括括建筑面积的的变化），包包括但不仅限限于所罗列之之项目：（1）工程施工工单位现场内内及生活区的的工作内容（不不仅限于边坡坡的支护、围围护/地下管管线/障碍物物/道路/围围墙/架空电电缆/周边建建筑物以及周周边道路的保保护及处理、现现场未完善的的生活设施等等）

3、； （2）、地基基钎探及基槽槽清理；换填填施工的人工工配合。（3）、垫层（含含垫层）以上上钢筋混凝土土工程等为完完成钢筋混凝凝土主体结构构施工的所有有分部分项工工程；（4）基础部分分的各种砖胎胎模；及地下下防水工程。（5）按本招标标工程图纸及及变更承担本本结构工程中中所有钢筋混混凝土主体结结构工程的实实施、完成和和缺陷的修复复并须达到整整体剪力墙、柱柱、梁及现浇浇板装修不抹抹灰的清水墙墙板的标准，如如不能达到此此要求，劳务务分包人必须须承担为此而而抹灰发生的的费用；（6）施工图及及变更所显示示的预留钢筋筋、预留钢筋筋除锈、止水水对拉螺杆的的定位焊接、预预埋件的制安安及预留洞口口的留置；（7）施

4、工图纸纸所设计的内内外墙砌筑、抹灰及及地面工程，（含含外墙保温）（8）施工图所所设计的屋面面工程。（9）本工程承承包范围内所所有材料、机机械设备等场场内二次转运运，承包范围围内所有周转转材料场内装装卸车、以及及为完成本工工程范围内所所应从事的一一切辅助工作作；（10）本工程程施工范围内内的施工内、外外脚手架及安安全防护设施施（四口五临临边脚手架防防护搭拆、施施工电梯防护护措施搭拆、施施工电梯楼层层跑道及安全全门的搭拆、外外架防护、周周边硬性防护护、出入口安安全通道及本本工程施工组组织设计内，为为本工程所必必须搭设的水水平防护、钢钢筋制作棚、木木工棚等）的的搭拆，电梯梯洞口防护门门的钢筋制作作焊

5、接安装、悬悬挑架部分槽槽钢的切割制制作、刷漆及及槽钢上定位位杆的焊接，楼楼层踢脚板的的刷漆及安装装，钢管刷漆漆、上料平台台的安装；钢钢丝网的防护护，安全标语语的挂设，。（11）图纸范范围内的后浇浇带留置及后后续施工已包包括在承包单单价内。（12）冬季施施工期间采取取的各种防护护及保温措施施人工费（包包含施工现场场成品保护的的人工费及生生活区工人取取暖费用）（13）塔吊安安装以前必须须施工项目所所增加的人工工费；（14）劳务分分包人的劳务务人员的床铺铺及被褥等生生活用品及食食堂用具等（15）因场地地狭小施工场场地内的材料料二次倒运及及工人住宿搬搬迁人工费均均已经包括在在合同单价内内。（16）本工

6、程程的施工机械械，甲方只提提供塔吊和人人货电梯，（司司机及信号工工均由乙方负负责）其余的的施工机械均均由乙方自备备。现场电源源甲方只负责责至二级配电电箱，二级配配电箱以下部部分均由乙方方自行解决，所有的钢管支撑及脚手架及防护所需材料均由乙方自行购买，但使用的产品必须满足国家行业规定的合格标准。工程施工所需模板和木料及工程用辅料也均由乙方自行购买。以上即使未表述述完整，除非非本合同中另另有明确规定定，劳务分包包人的分包范范围应包括（除除临时设施房房屋的搭设所所需人工费）为为进行和完成成所有土建工程程项目所必须须的、所有附附属的及其他他工程、工作作均被视为已已包含在内，劳劳务分包人不不得以任何理理

7、由拒绝施工工。若劳务分分包人拒绝施施工，工程承承包人可派他他人施工，发发生费用在劳劳务分包人当当月结算中按按本合同承包包单价的1.2倍扣除。3、工期：开始工作日期：2010_年年 8 月_6_日，结束束工作日期：_ 2011 年 12 月 31_日，0.00以以下在2010年年11月155日前结束。主体结构封封顶总日历工工作天数 自自0.00以以上计算七十十五 天，装修工程程至2011年年12月311日4、质量标准工程质量：按总总（分）包合合同有关质量量的约定、国国家现行的建建筑安装工程程施工及验收收规范和建建筑安装工程程质量评定标标准，本工工作必须达到到质量评定 合格 等级级。5、合同文件及

8、及解释顺序组成本合同的文文件及优先解解释顺序如下下：（1）本合同； （2）本本合同附件； (3) 本工程劳劳务分包报价价单；（4）本工程施施工总承包合合同。（5）本工程施施工专业承（分分）包合同6、标准规范除本工程总（分分）包合同另另有约定外，本本合同适用现现行国家标准准及规范7、图纸7.1工程承包包人应在劳务务分包工作开开工 7 天天前，向劳务务分包人提供供图纸 1套，以及及与本合同工工作有关的标标准图 2 套。8、项目经理8.1工程承包包人委派的担担任驻工地履履行本合同的的项目负责人人为 高春明 职务： 项项目经理 8.2劳务分包包人委派的担担任驻工地履履行本合同的的项目经理为为 ，职务：

9、 职称： 。9、工程承包人人义务9.1组建与工工程相适应的的项目管理班班子，全面履履行总（分）包包合同，组织织实施施工管管理的各项工工作，对工程程的工期和质质量对发包人人负责；9.2除非本合合同另有约定定，工程承包包人完成劳务务分包人施工工前期的下列列工作承担相相应费用：（）在20110年88月6日前向劳劳务分包人交交付具备本合合同项下劳务务作业开工条条件的施工场场地，具备开开工条件的施施工场地交付付要求为： 三通一平、 。（）在20110 年年8月6日前完成成水、电、热热、电讯等施施工管线和施施工道路，并并满足完成本本合同劳务作作业所需的能能源供应、通通讯及施工道道路畅通的时时间和质量要要求

10、。（3）在20110年8月6日前向劳劳务分包提供供相应水准点点与坐标控制制点位置，其其交验要求与与保护责任为为：（4）在20110年8月6日前向劳务务分包人提供供下列生产、生生活临时设施施， 工地临临时食堂由甲甲方统一提供供。 其交交验要求与保保护责任为： 达到居居住要求，劳劳务分包人在在撤场之前必必须保证生产产、生活临时时设施不受任任何损坏，如如有损坏按原原价格予以赔赔偿 。9.3负责编制制施工组织设设计，统一制制定各项管理理目标，组织织编制年、季季、月、周施施工进度计划划、物资需用用量计划表，实实施对工程质质量、工期、安安全生产、文文明施工，计计量析测 、实实验化验的控控制、监督、检检查和

11、验收；9.4负责工程程测量定位、沉沉降观测、技技术交底，组组织图纸会审审，统一安排排技术档案资资料的收集整整理及交工验验收；9.5统筹安排排、协调解决决非劳务分包包人独立使用用的生产、生生活临时设施施、工作用水水、用电及施施工场地；9.6按时提供供图纸，及时时交付应供材材料、设备，所所提供的施工工机械设备、周周转材料、安安全设施保证证施工需要；9.7按本合同同约定，向劳劳务分包人支支付劳动报酬酬。9.8负责与发发包人、监理理、设计及有有关部门联系系，协调现场场工作关系。10、劳务分包包人义务10.1对本合合同劳务分包包范围内的工工程质量向工工程承包人负负责，组织具具有相应资格格证书的熟练练工人

12、投入工工作；未经工工程承包人授授权或允许，不不得擅自与发发包人及有关关部门建立工工作联系；自自觉遵守法律律法规及有关关规章、制度度；10.2劳务分分包人根据施施工组织设计计总进度计划划的要求，每每月底前_77天提交下月月施工计划，有有阶段工期要要求的提交阶阶段施工计划划，必要时按按工程承包人人要求提交旬旬、周施工计计划，以及与与完成上述阶阶段、时段施施工计划相应应的劳动力安安排计划，经经工程承包人人批准后严格格实施。根据据承包人的进进度计划及现现场的实际情情况合理调配配劳务施工人人员。10.3严格按按照设计图纸纸、施工验收收规范、有关关技术要求及及施工组织设设计精心组织织施工，确保保工程质量达

13、达到约定的标标准；科学安安排作业计划划，投入足够够的人力、物物力，保证工工期；加强安安全教育，认认真执行安全全技术规范，严严格遵守安全全制度，落实实安全措施，确确保施工安全全；加强现场场的管理，严严格执行建设设主管部门及及环保、消防防、环卫等有有关部门对施施工现场的管管理规定，做做到文明施工工；承担由于于自身责任造造成的质量修修改、返工、工工期拖延、安安全事故、现现场脏乱造成成的损失及各各种罚款；10.4自觉接接受工程承包包人及有关部部门的管理、监监督和检查；接受工程承承包人随时检检查其设备、材材料保管、使使用情况及其其操作人员的的有效证件、持持证上岗情况况；与现场其其他单位协调调配合，照顾顾

14、全局；10.5按工程程承包人统一一规划堆放材材料、机具，按按工程承包人人标准化工地地要求设置标标牌，搞好生生活区的管理理，做好自身身责任区的治治安保卫工作作。10.6按时提提交报表、完完整的原始技技术经济资料料，配合工程程承包人办理理交工验收；10.7做好施施工场地周围围建筑物、构构筑物和地下下管线及已完完工程部分的的成品保护工工作，因劳务务分包人责任任发生损坏，劳劳务分包人自自行承担由此此引起的一切切经济损失及及各种罚款；10.8妥善保保管、合理使使用工程承包包人提供或租租赁给劳务分分包人使用的的机具、周转转材料及其他他设施。10.9劳务分分包人须服从从工程承包人人转发的发包包人及工程师师的

15、指令。10.10除非非本合同另有有约定，劳务务分包人应对对其作业内容容的实施、完完工负责，劳劳务分包人应应承担并履行行总（分）包包合同约定的的、与劳务作作业有关的所所有义务及工工作程序。11、安全施工工与检查11.1劳务分分包人应遵守守工程建设安安全生产有关关管理规定，严严格按安全标标准进行施工工，设立专职职的安全员，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。11.2工程承承包人应对其其在施工场地地的工作人员员进行安全教教育，并对他他们的安全负负责。工程承承包人不得要要求劳务

16、分包包人违反安全全管理的规定定进行施工。因因工程承包人人原因导致的的安全事故，由由工程承包人人承担相应责责任及发生的的费用。12、安全防护护12.1劳务分分包人在动力力设备、输电电线路、地下下管道、密封封防震车间、易易燃易爆地段段以及临街交交通要道附近近施工时，施施工开始前应应向工程承包包人提出安全全防护措施，经经工程承包人人认可后实施施，防护措施施费用由劳务务分包人承担担， 12.2实施施爆破作业，在在放射、毒害害性环境中工工作（含储存存、运输、使使用）及使用用毒害性、腐腐蚀性物品施施工时，劳务务分包人应在在施工前天以书面形形式通知工程程承包人，并并提出相应的的安全防护措措施，经工程程承包人

17、认可可后实施，由由工程劳务分分包人承担安安全防护措施施费用 12.3劳务务分包人在施施工现场内使使用的安全保保护用品（如如安全帽、安安全带、电焊焊手套、面罩罩、防护眼镜镜及其他保护护用品），由由劳务分包人人负责购买，其其费用已包含含在承包单价价以内，且劳劳务分包人必必须购买合格格的劳保用品品，劳保用品品合格证应及及时上报工程程承包人项目目部资料室进进行备案，如如购买伪劣劳劳保用品造成成的安全事故故一切由劳务务分包人承担担。13、事故处理理13.1发生重重大伤亡及其其他安全事故故，劳务分包包人应按有关关规定立即上上报有关部门门并及时报告告工程承包人人，同时按国国家有关法律律、行政法规规对事故进行

18、行处理。13.2劳务分分包人和工程程承包人对事事故责任有争争议时，应按按相关规定处处理。14、保险14.1劳务分分包人施工开开始前，工程程承包人应获获得发包人为为施工场地内内的自有人员员及第三人人人员生命财产产办理的保险险，且不需劳劳务分包人支支付保险费用用。 14.22运至施工场场地用于劳务务施工的材料料和待安装设设备，由工程程承包人办理理或获得保险险，且不需劳劳务分包人支支付保险费用用。 14.33工程承包人人必须为租赁赁或提供给劳劳务分包人使使用的施工机机械设备办理理保险，并支支付保险费用用。 14.44劳务分包人人必须为本工工程范围内的的所有的职工工办理意外伤伤害保险及劳劳动部门收缴缴

19、的用工费用用，并为施工工场地内自有有人员生命财财产和施工机机械设备办理理保险，并支支付保险费用用。 14.55保险事故发发生时，劳务务分包人和工工程承包人有有责任采取必必要的措施，防防止或减少损损失。15材料、设设备供应 15.1劳劳务分包人应应在接到图纸纸后7天内，向向工程承包人人提交由工程程承包人所提提供的材料、设设备、构配件件供应计划（具具体表式见附附件一）；经经确认后，工工程承包人应应按供应计划划要求的质量量品种、规格格、型号、数数量和供应时时间等组织货货源并及时交交付；需要劳劳务分包人施施工现场内装装、卸车及施施工现场场内内重复运输以以及材料码堆堆，材料的码码堆必须符合合文明施工现现

20、场的要求，劳劳务分包人必必须及时进行行，费用包括括在承包综合合单价内，施施工现场以外外不属于劳务务分包人使用用的材料、机机械装卸车，劳劳务分包人必必须积极配合合，工程承包包人按实际发发生的工日数数量及本合同同约定的工日日单价进行结结算。如质量量、品种、规规格、型号不不符合要求，劳劳务分包人应应在验收时提提出，工程承承包人负责处处理。 15.22劳务分包人人应妥善保管管、合理使用用工程承包人人供应的材料料、设备及料料具。因劳务务分包人保管管不善发生丢丢失、损坏和和不合理使用用，劳务分包包人应赔偿，并并承担因此造造成的工期延延误等发生的的一切经济损损失。 15.33机械设备除除工程承包人人提供的塔

21、吊吊、施工电梯梯其他中小型型机械或手持持机械用具均均由劳务分包包人自理，费费用包括在承承包单价中。 15.44塔吊、施工工电梯司机及及其余的机械械设备操作人人员工资、维维修保养均由由劳务分包人人自行承担（包包含塔吊指挥挥人员工资）。 15.55劳务分包人人的各技工人人员、机械操操作人员及塔塔吊指挥等特特殊工种人员员必须持证上上岗。 16、劳务务报酬 16.1本本工程的劳务务报酬采用下下列方式计算算： (1) 采采用工程建筑筑面积以每平平方米固定综综合单价一次次性包干（本本综合单价包包含本合同第第2条工程分分包范围内的的工作内容），建建筑面积按现现行的国家建建筑工程建筑筑面积计算规规范进行计算算

22、，每平方米米综合单价为为三百八十五五元/m2 (3855.00元/m2)。本工程采用用大模板施工工，大模施工工所节省的工工日甲方不扣扣除，但乙方方承担大模板板租赁费。 （2）、综合单单价=人工综综合单价+中中小型机械或或手持工、用用具摊销综合合单价+耗材材及辅助材料料综合单价；（3）、人工综综合单价包括括但不仅限于于：基本工资资、辅助工资资、加班工资资、流动施工工津贴、超高高人员降效费费、劳动保护护费、福利费费、医疗补助助费、差旅费费及交通补助助费、养老金金费、失业、工工伤保险费、降降温费、取暧暧费、IC卡卡制作费、上上级主管部门门管理费、市市场不定因数数风险金、利利润、个人所所得税等；（4）

23、中小型、手持持工、用具摊摊销的综合单单价：除招标标人提供的塔塔吊、施工电电梯、以外所所有的中小型型或手持工、用用具（包括但但不限于砂浆浆搅拌机、钢钢筋剪、电焊焊机（电渣压压力用）、切切割机、振动动机、振动棒棒、电锤、手手电钻、角磨磨机、空压机机、铆钉枪、斗斗车、刮尺、灰灰桶、灰刀、铁铁锹、大钢尺尺、扳手、手手锤、斧头、木木工剧、钢锯锯、楼面临时时配备的水箱箱等所有一切切施工所需的的手持工用具具等）及进出出场费用、机机上人工、维维修保养、自自有设备的检检测费用、自自有财产及人人员的保险、机机上人员的上上岗证操作证证相关费用、税税费；（5）、耗材及及辅助材料综综合单价：除除钢筋、混凝凝土、水泥，砂

24、砂石及砌块以以外模板、木木方、钢管、扣扣件、对拉螺螺杆、脱模剂剂、模板撑块块、现浇板钢钢筋垫块所有有耗材辅助材材料（包括但但不限于施工工区域内随楼楼层的二级配配电箱，只提提供至施工楼楼层面5m范围内，二二级配电箱以以下所有的电电线、铁钉、铁铁丝、胶带纸纸、海棉条、双双面胶、PVVC穿墙套管管、绑丝、电电渣压力焊的的焊剂、石棉棉垫、电渣压压力焊用焊把把线、工程线线、墨汁、木木工铅笔等）；（6）、采用不不同工种劳务务的计时单价价，每工日单单价为 600元/工日（工工日/ 100小时，含各各项管理费，不不再计取其他他任何费用）。本本条款仅用之之于本工程以以外发生的零零工,本工程程以内零星用用工均包括

25、在在承包单价以以内。（7）、劳务分分包人按工程程承包人及工工程所在地市市有关现场安安全文明施工工之要求组织织施工，服装装、安全帽、安安全带、缘绝绝鞋、手套、防防护面罩等由由劳务分包人人统一配置，费费用包含在承承包单价内。（8）、工程在在结构施工期期间，劳务分分包人在承包包施工范围内内如不能按工工程承包人及及工程所在省省市有关现场场安全文明施施工之要求组组织施工，劳劳务分包人除除补偿工程承承包人遭受的的任何损失费费用外，工程程承包人还须须将按其劳务务费总价的55%对劳务分包包人进行罚款款。为达到上上述标准，劳劳务分包人采采取各种措施施的费用包含含在承包单价价内，不再增增加任何费用用；(9)如因业

26、主主原因发生的的混凝土结构构施工结束后后的设计变更更，其费用由由工程承包人人承担，费用用计取分别为为：模板按混混凝土接触面面20元 /m3，砼土浇筑122元/m3；钢筋制安 400 元/t进行行结算（以上上均含合同中中约定的应由由劳务分包人人提供的材料料及机具）。（12）因劳务务分包人在工工程的施工过过程中其履约约不能令工程程承包人满意意，或者因其其劳动力不足足等而无力承承担某些分项项工程的施工工，致工程承承包人将其合合同范围内的的工程划出重重新发包或终终止合同则按按以下方法进行行结算： A、因劳劳务分包人在在工程的施工工过程中其履履约不能令工工程承包人满满意，因其劳动力不不足等原因而无力承承

27、担某些分项项工程的施工工,致工程承承包人将其合合同内的工程程划出重新发发包，工程承承包人将从劳劳务分包人结结算中扣除重重新划出分包包的分项工程程实际发生费费用的1.22倍； B、因劳劳务分包人的的原因，致使使合同不能履履行需办理中中间结算时，不不能按建筑面面积进行结算算的按各分项项工程进行结结算，其结算算单价为：模模板制安155元/m2；现浇混凝土土10元/mm3；钢筋制制安340元元/t，其余余均按陕西省省定额人工下下浮20%结结算。（以上上均含合同中中约定的应由由劳务分包人人提供的材料料及机具）；以上综合单价不不因国家和政政府有关政策策调整及市场场波动的不定定因素等自然然环境的影响响而变更

28、综合合单价；17、工时及工工程量的确认认。17.1采用固固定劳务报酬酬方式的，施施工过程中不不计算工时和和工程量。17.2采用按按确定的工时时计算劳务报报酬的，由劳劳务分包人每每日将提供劳劳务人数报工工程承包人，由由工程承包人人相关专业工工长签发施工工任务书后经经项目经理签签字确认作为为最终结算依依据。17.3按建筑筑面积平米包包干计算劳务务报酬的，由由劳务分包人人按月将本月月已完全部分分工作内容的的建筑面积报报工程承包人人，由工程承承包人确认。对对劳务分包人人未经工程承承包人认可，超超出设计图纸纸范围和因劳劳务分包人原原因造成返工工的工程量，工工程承包人不不予确认，劳劳务分包人且且必须赔偿工

29、工程承包人因因此造成的返返工材料费。18、劳务报酬酬的中间支付付18.1采用固固定劳务报酬酬方式支付劳劳务报酬的，劳劳务分包人与与工程承包人人约定按下列列方法支付：（1）劳务分包包人自愿承诺诺，进场施工工垫资施工总总包合同拨款款时间节点完完成后10日日内，工程承承包人给劳务务分包人支付付已完工程量量的70% 工程款，以后拨款进进度均按照总总包合同进度度进行。（2）每月的形形象进度未能能完成工程承承包人施工控控制节点，且且完成的工程程量大于700%时，当月月的形象进度度付款数额=当月完成的的工程量*550%进行付付款；滞后的的形象进度在在下月抢回后后，下月支付付进度款按第第以上（1）款款的付款方

30、式式全额支付；实际完成的的工程量小于于70%时可可认为劳务分分包人无能力力按期履行合合同，工程承承包人有权终终止合同。（3）劳务分包包人在垫资及及完成垫资后后施工过程中中，必须保证证施工人员的的工资及生活活费用（如劳劳务分包人与与施工人员达达成一致工资资可延期发放放时，工程承承包人视为施施工人员工资资已发放），如如有施工人员员因工资问题题或其他原因因在施工现场场闹事，劳务务分包人必须须承担由此带带来的一切损损失，直至解解除合同。（4）如劳务分分包人因工期期、安全、质质量违约，工工程承包人提提出终止合同同后，劳务分分包人必须在在7日内将施施工人员无条条件撤退施工工现场，双方方在工人全部部退场15

31、日日后办理结算算，工程承包包人按结算总总额的80%支付劳务分分包人；200%作为劳务务分包人的违违约金赔偿工工程承包人。18.2本合同同确定调整的的劳务报酬、工工程变更调整整的劳务报酬酬及其他条款款中约定的追追加劳务报酬酬，应与上述述劳务报酬同同期调整支付付。19、施工机具具、周转材料料供应19.1工程承承包人提供给给劳务分包人人劳务作业使使用的机具、设设备，性能应应满足施工的的要求，及时时运入场地，劳劳务分包人安安排有一定技技术或工作经经验的人员配配合工程承包包人安装调试试，费用包括括在承包单价价内，待机械械设备运行良良好后交给劳劳务分包人使使用。周转材材料（依据本本合同已包含含在劳务分包包

32、人承包总额额内的除外）应应按时运入现现场交付劳务务分包人，保保证施工需要要。包干单价价内包含劳务务分包人自备备机械设备、材材料的运输、场场内装卸车、安安拆调试。20、施工变更更20.1施工中中如发生对原原工作内容进进行变更，工工程承包人项项目经理应提提前24小时时以书面形式式向劳务分包包人发出变更更通知，劳务务分包人按照照工程承包人人（项目经理理）发出的变变更通知及有有关要求，进进行下列需要要的变更：（1）更改工程程有关部分的的标高、基线线、位置和尺尺寸；（2）增减合同同中约定的工工程量；（3）改变有关关的施工时间间和顺序；（4）其他有关关工程变更需需要的附加工工作。20.2因变更更导致劳务报

33、报酬的增加及及造成的劳务务分包人损失失，单次变更更劳务报酬达达5000元人人民币以上的的 ，由工程程承包人承担担，单次变更更劳务报酬不不足5000元（含含5000元）人人民币的，由由劳务分包人人承担；因变变更减少工程程量，劳务报报酬应相应减减少，如有重重大变更，工工期可适当调调整。20.3施工中中劳务分包人人不得擅自对对原工程设计计进行变更。因因劳务分包人人擅自变更设设计发生的费费用和由此导导致工程承包包人的直接损损失，由劳务务分包人承担担，延误的工工期不予顺延延。20.4因劳务务分包人自身身原因导致的的工程变更，劳劳务分包人无无权要求追加加劳务报酬。21施工验收21.1劳务分分包人应确保保所

34、完成施工工项目的质量量，应符合本本合同约定的的质量标准；劳务分包人人施工完毕，应应向工程承包包人提交完工工报告（工序序自检报验单单），通知工工程承包人验验收；工程承承包人应当在在收到劳务分分包人的上述述报告后7天天内对劳务分分包人施工成成果进行验收收，验收合格格或者工程承承包人在上述述期限内未组组织验收的，视视为劳务分包包人已经完成成了本合同约约定工作。但但工程承包人人与发包人间间的隐蔽工程程验收结果或或工程竣工验验收结果表明明劳务分包人人施工质量不不合格时，劳劳务分包人应应负责无偿修修复，不延长长工期，并承承担由此导致致的工程承包包人的相关损损失。分部工程一次交交验合格率达达到:1000%；

35、分项工程一次交交验合格率达达到:1000%；分项工程质量验验收合格率达达到:95%；不合格点率不高高于:5%；质量问题整改率率:100%;分项工程一次交交验合格率应应达到1000%，以总包包方质量部门门统计资料为为准，每月统统计结算一次次。如低于上上述约定标注注，每出现一一次验收未合合格者，总包包方将从本月月工程款中扣扣除20000元作为罚款款；如因分包包方分项工程程在规定时间间（以项目经经理部“周进度计划划”为准）一次次验收未通过过而造成的工工期、材料、机机械台班等损损失均由分包包方承担；分项工程验收合合格率以总包包方质量部门门统计资料为为准，每月整整体统计结算算一次，每降降低一个百分分点从

36、本月工工程款中扣除除3000元元作为罚款。质量问题整改率率100%，以以总包方质量量部门统计资资料为准，每每月统计一次次，如低于上上述标准，每每出现一次分分包方未能按按总包方要求求整改完毕，总总包方将从分分包方的过程程进度款中扣扣除20000元作为罚款款。22、施工配合合22.1劳务分分包人应配合合工程承包人人对其工作进进行的初步验验收，以及工工程承包人按按发包人或建建设行政主管管部门要求进进行的涉及劳劳务分包人工工作内容、施施工场地的检检查、隐蔽工工程验收及工工程竣工验收收；工程承包包人或施工场场地内第三方方的工作必须须劳务分包人人配合时，劳劳务分包人应应按工程承包包人指令予以以配合。除上上

37、述初步验收收、隐蔽工程程验收及工程程竣工验收之之外，劳务分分包人因提供供上述配合而而发生的工期期损失和费用用由工程承包包人承担。22.2劳务分分包人按约定定完成劳务作作业，必须由由工程承包人人或施工场地地内的第三方方进行配合时时，工程承包包人应配合劳劳务分包人工工作或确保劳劳务分包人获获得该第三方方的配合，且且工程承包人人应承担因此此而发生的费费用。22.3劳务分分包人必须配配合工程承包包人对安全文文明施工现场场的各项管理理工作,使本本工程必须达达到安全文明明工地的各项项标准，其费费用已包含承承包单价以内内。23、劳务报酬酬最终支付，按按18.1(1)条款24、违约责任任24.1当发生生下列情

38、况之之一时，工程程承包人应承承担违约责任任：工程承包人违反反本合同第118条、第223条的约定定，不按时向向劳务分包人人支付劳务报报酬；工程承承包人不履行行或不按约定定履行合同义义务的其他情情况。24.2工程承承包人不按约约定核实劳务务分包人完成成的工程量或或不按约定支支付劳务报酬酬或劳务报酬酬尾款时，应应按劳务分包包人同期向银银行贷款利率率向劳务分包包人支付拖欠欠劳务报酬的的利息，并按按拖欠金额向向劳务分包人人支付1/日的违约约金。24.3 工程程承包人不履履行或不按约约定履行合同同的其他义务务时，工程承承包人尚应赔赔偿因其违约约给劳务分包包人造成的经经济损失，顺顺延延误的劳劳务分包人工工作

39、时间。24.4当发生生下列情况之之一时，劳务务分包人应承承担违约责任任；（1）劳务分包包人委派的现现场项目经理理及其主要管管理人员必须须有承担类似似工程的经验验；劳务分包包人任命的主主要管理人员员，在签订劳劳务合同后77日内必须提提供各分项管管理人员的详详细资料，一一旦被工程承承包人接受，在在合同履约过过程中，劳务务分包人无权权更换，如因因特殊原因须须更换上述人人员，须事先先向工程承包包人提出书面面申请并提交交拟任命的管管理人员的详详细资料，经经工程承包人人审查书面批批准后方可更更换，否则将将被视为违约约。如果在履履约过程中，工工程承包人认认为劳务分包包人的管理人人员不能胜任任其工作，则则有权

40、要求劳劳务分包人更更换，劳务分分包人应在55日内提交拟拟任命的管理理人员的详细细资料，经工工程承包人批批准后更换。如如劳务分包人人在5日内未未提出新的人人选，或两次次提出的人选选都不能达到到工程承包人人的要求，将将被视为劳务务分包人违约约，工程承包包人有权终止止合同，按违违约条款处理理。（2）根据业主主及工程项目目部对工程实实际进度要求求控制时，对对各分部分项项工等检验批批进行进度控控制时，由于于劳务分包人人自身原因造造成的，每延延误一日，应应向工程承包包人支付500010000元违约金金；劳务分包包人因自身原原因延期交工工的，每延误误一日，应向向工程承包人人支付1000020000元的违约约

41、金。（以工工程承包人签签认的工程周周、月及整体体进度计划为为依据。）（3）劳务分包包人工程施工工时，每检验验批验收合格格率达不到990%时（不不含90%），处处以200500元/批次违约金金；当每检查查点发生严重重质量事故时时，造成经济济损失的由劳劳务分包人全全部承担，并并处以1000020000元/点违违约金。（4）因劳务分分包人自身的的原因造成的的工程质量返返工，返工的的材料费按现现行的市场价价格3倍赔偿偿给工程承包包人。（5）劳务分包包人必须对现现场人员进行行了安全、道道德教育，遵遵守国家及当当地政府的法法律、法规，施施工现场人员员不得有偷盗盗行为，如有有偷盗施工现现场内材料及及料具一经

42、发发现或查获，将将处以偷盗材材料10的倍倍的赔偿，情情节特别严重重的将交当地地公安及法律律部门进行处处理。24.5一方违违约后，另一一方要求违约约方继续履行行合同时，违违约方承担上上述违约责任任后仍应继续续履行合同。24.6劳务分分包人不得将将本合同项下下的劳务作业业转包或再分分包给他人。否否则，劳务合合同分包人将将依法承担责责任，合同履履约金不予退退还。25、索赔25.1工程承承包人根据总总（分）包合合同向发包人人递交索赔意意向通知或其其它资料时，劳劳务分包人应应予以积极配配合，保持并并出示相应资资料，以便工工程承包人能能遵守总（分分）包合同。25.2在劳务务作业实施过过程中，如劳劳务分包人

43、遇遇到不利外部部条件等根据据总（分）包包合同可以索索赔的情形出出现，则工程程承包人应该该采取一切合合理步骤，向向发包人主张张追加付款或或延长工期。当当索赔成功后后，工程承包包人应该将索索赔所得的相相应部分转交交给劳务分包包人。25.3当本合合同的一方向向另一方提出出索赔时，应应有正当的索索赔理由，并并有索赔事件件发生时有效效的相应证据据。25.4工程承承包人未按约约定履行自己己的各项义务务或发生错误误，以及应由由工程承包人人承担责任的的其他情况，造造成工作时间间延误 和（或或）劳务分包包人不能及时时得到合同报报酬及劳务分分包人的其他他经济损失，劳劳务分包人可可按下列程序序以书面形式式向工程承包

44、包人索赔；索索赔事件发生生后21天内内，向工程承承包人项目经经理发出索赔赔意向通知；（1）发出索赔赔意向通知后后21天内，向向工程承包人人项目经理提提出延长工作作时间和（或或）补偿经济济损失的索赔赔报告及有关关资料；（2）工程承包包人项目经理理在收到劳务务分包人送交交的索赔报告告和有关资料料后，于211天内给予答答复，或要求求劳务分包人人进一步补充充索赔理由和和证据。（3）工程承包包人项目经理理在收到劳务务分包人送交交的索赔报告告和有关资料料后21天内内未予答复或或未对劳务分分包人作进一一步要求，视视为该项索赔赔已经认可。（4）当该项索索赔事件持续续进行时，劳劳务分包人应应当阶段性地地向工程承

45、包包人发出索赔赔意向，在索索赔事件终了了后21天内内，向工程承承包人项目经经理送交索赔赔的有关资料料和最终索赔赔报告。索赔赔答复程序与与（3）、（44）规定相同同。25.5劳务分分包人未按约约定履行自己己的各项义务务或发生错误误，给工程承承包人造成经经济损失，工工程承包人可可按上述程序序和时限以书书面形式向劳劳务分包人索索赔。26、争议26.1工程承承包人和劳务务分包人在履履行合同时发发生争议，可可以自行和解解或要求有关关主管部门调调解，任何一一方不愿和解解、调解或和和解、调解不不成的，双方方约定采用下下列第1种方方式解决争议议：（1）双方达成成仲裁协议，向向如皋市仲裁委委员会申请仲仲裁；（2

46、）向有管辖辖权的人民法法院起诉。26.2发生争争议后，除非非出现下列情情况，双方都都应继续履行行合同，保持持工作连续，保保护好已完工工作成果；单方违约导致合合同确已无法法履行，双方方协议终止合合同；调解要求停止合合同工作，且且为双方接受受；仲裁机构要求停停止合同工作作；法院要求停止合合同工作。27、禁止转包包或再分包27.1劳务分分包人不得将将本合同项下下的劳务作业业转包或再分分包给他人。否否则，劳务合合同分包人将将依法承担责责任。28、不可抗力力28.1本合同同中不可抗力力的定义与总总包合同中的的定义相同。28.2不可抗抗力事件发生生后，劳务分分包人应立即即通知工程承承包人项目经经理，并在力

47、力所能及的条条件下迅速采采取措施，尽尽力减少损失失，工程承包包人应协助劳劳务分包人采采取措施。工工程承包人项项目经理认为为劳务分包人人应当暂停工工作，劳务分分包人应当暂暂停工作。不不可抗力事件件结束后488小时内劳务务分包人向工工程承包人项项目经理通报报受害情况和和损失情况及及预计清理和和修复的费用用。不可抗力力事件持续发发生，劳务分分包人应每隔隔7天向工程程承包人项目目经理通报一一次受害情况况。不可抗力力结束后144天内，劳务务分包人应向向工程承包人人项目经理提提交清理和修修复费用的正正式报告和有有关资料。28.3因不可可抗力事件导导致的费用和和延误的工作作时间由双方方按以下办法法分别承担：（1）工程本身身的损害、因因工程损害导导致第三人人人员伤亡和财财产损失以及及运至施工场场地用于劳务务作业的材料料和待安装的的设备的损害害由工程承包包人承担；（2）工程承包包人和劳务分分包人的人员员伤亡由其各各自所在单位位负责，并承承担相应费用用；（3）劳务分包包人自有机械械设备损坏及及停工损失，由由劳务分包人人自行承担；（4）工程承包包人提供给劳劳务分包人使使用的机械设设备损坏，由由工程承包人人承担，但停停工损失由劳劳务分包人自自行承担；（5）停工期间间，劳务分包包人应工程承承包人项目经经理要求留在在施工场地的的必要的管理理人