21年监理工程师考试真题8卷.docx

《21年监理工程师考试真题8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师考试真题8卷.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师考试真题8卷21年监理工程师考试真题8卷 第1卷以下有关九部委发布的标准勘察合同内容说法正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用建设工程勘察合同（示范文本）C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保。D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触答案：A,B,C解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。选项D，履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察

2、成果文件之日起28日后失效。选项E，但除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外,专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，注意有条件。在建设工程风险初始清单中，应用规范不恰当属于技术风险中的()因素。A.设计B.施工C.人员D.合同答案：A解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏，应用规范不恰当，未考虑地质条件，未考虑施工可能性等属于设计风险因素。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（ ）。 A.提交竣工验收申请报告日B.竣工验收合格日C.签发工程接收证书日D.转移占有建设工程日

3、答案：D解析：按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响，这种风险识别方法是()。A.财务报表法B.初始清单法C.专家调查法D.流程图法答案：D解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。流程图法是按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图，针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析，找出风险存在的原因，从中发现潜在的风险威胁，分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。9部委于2022年联合颁发了标准施工

4、招标文件，其中包括施工合同标准文本，关于该标准文本的说法正确的是（）。A.标准施工合同提供了通用条款.专用条款和签订合同时采用的合同附件格式B.标准施工合同提供的合同附件格式包括合同协议书.履约保函.预付款保函.技术文件等四个文件C.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止D.预付款保函的担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止E.履约保函采用无条件担保方式，预付款保函采用附条件担保方式答案：A,D解析：标准文件合同附件格式中的保函担保期限某住宅楼工程，该工程招标文件中有关评标定标的内容如下： (1)开标时间按本招标文件中的建设

5、工程施工招投标工作日程安排进行。开标会议由公证机构组织并主持，在投标单位法人代表或授权代理人在场的情况下举行开标会议，并由招标管理机构进行监督。开标程序及其他开标事宜按有关规定执行。 (2)评标定标的原则：评标、定标应遵循公平、公正、科学合理、竞争优选的原则。中标人应具备质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行、市场行为规范、无不正当竞争行为等的条件。 (3)评标定标的办法，本次招标采用百分制综合因素评分办法。开标前30min，设立评标委员会，由招标单位法人代表或其授权代理人担任评委会主任，主持评标会议，但不参加评标打分。评委由4人组成，招标单位2名，其余2名在某市建设工程交易中心

6、提供的专家库中随机抽取。评标委员会根据本工程招标文件的评定标办法进行评标。评标结束，由评标委员会写出评标报告，按投标单位的得分高低，向招标单位推荐得分第一名为中标单位，经招标管理机构核准后，由招标单位发出中标通知书，对未中标单位发出未中标通知书。若中标人不履行承诺或确实存在问题，报招投标监督管理机构。 核准后，可按得分排序确定中标人。 1建设工程招标应具备哪些条件 2招标代理机构进行招标代理应满足什么条件 3该招标文件中关于开标、评标的内容存在哪些不妥之处，并说明正确做法。 4工程建设项目施工招标文件的内容有哪些答案：解析：1建设工程招标应具备以下条件： (1)招标人已经依法成立； (2)初步

7、设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； (3)有相应资金或资金来源已经落实； (4)有招标所需的设计图纸及技术资料。 2根据中华人民共和国招标投标法第十三条的规定，招标代理机构应当具备下列条件： (1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。 (2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。 (3)有从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平的专家、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。 3(1)不妥之处：开标会议由公证机构组织并主持不妥。正确做法：根据中华人民共和国招标投标法第三十五条的规定，开标会议应该由招标人主持，邀请所有投标人参加。 (2)不妥之处：评

8、标委员会的成员组成不合理。正确做法：根据中华人民共和国招标投标法第三十七条的规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 4工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同条款及格式；投标文件格式；工程量清单；技术标准和要求；图纸；评标办法；招标人对招标文件的澄清与修改。 本案例第l题主要考查建设工程招标应具备的条件。 依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件后方可进行：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；按照国家有关

9、规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案；有相应资金或者资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。 本案例第2题主要考查招标代理机构进行招标代理应满足的条件。 招标人如不具备自行组织招标的能力条件应当委托招标代理机构办理招标事宜。中华人民共和国招标投标法第十三条规定，招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库等。 本案例第3题主要考查开标与评标的内容。 招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标邀请所有投

10、标人的法定代表人或其委托的代理人参加。评标委员会成员名单一般应于开标前确定：评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 本案例第4题主要考查施工招标文件的内容。 标准施工招标文件共包含封面格式和四卷八章的内容，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容；第二卷由第六章图纸组成；第三卷由第七章技术标准和要求组成；第四卷由第八章投标文件格式组成。标准招标文件相同序

11、号标示的节、条、款、项、目，由招标人依据需要选择其一形成一份完整的招标文件。另外，根据标准施工招标文件的规定，招标人对招标文件的澄清与修改也作为招标文件的组成部分。根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。A.合同协议书B.履约保函C.预付款保函D.中标通知书答案：A解析：本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定答案

12、：D,E解析：考核合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P8。21年监理工程师考试真题8卷 第2卷在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择（）的关键工作作为压缩对象。A.持续时间最长B.缩短时间对质量影响不大C.直接费用最小D.缩短时间所需增加费用最少的工作E.有充足备用资源答案：B,D,E解析：在网络计划的工期优化过程中，压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。下列流水施工参数中，属于时间参数的是（ ）A.施工过程和流水步距 B.流水步

13、距和流水节拍 C.施工段和流水强度 D.流水强度和工作面答案：B解析：可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是（）的单位工程。A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量D.没有初步设计资料，无法计算出工程量答案：A解析：考点:“建筑工程概算的编制方法”。当初步设计迟到一定深虚、建筑结构比较明确时，可采用扩大单价法编制建筑工程概算。所以，选项A符合题意。由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算

14、。因此，本题的正确答案为A某招标工程，分部分项工程费为 41000 万元（其中定额人工费占15%）,措施项目费以分部分项工程费的 2.5%计算，暂列金额 800 万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为 8%，税率为 9%。则该工程的招标控制价为（ ）万元。A.46343.530B.47143.530C.47215.530D.47247.794答案：C解析：风险分析与评价的任务包括（）。A.确定单一风险因素发生的概率B.建立初始风险清单C.分析单一风险因素的影响范围大小D.分析各个风险因素的发生时间E.识别风险可能引起的后果答案：A,C,D解析：考点:建设工程风险管理。风险分析与评价的任务

15、包括：确定单一风险因素发生的概率；分析单一风险因素的影响范围大小；分析各个风险因素的发生时间；分析各个风险因素的结果，探讨这些风险因素对建设工程目标的影响程度；在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种风险因素对建设工程目标的综合影响、评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据。某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验

16、算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位

17、签发了工程暂停令并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。 、指出事件l中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。 、事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。 、指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。 、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。 、事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。答案：解析：1. （1）不

18、妥之处：安排技术员兼施工现场安全员。正确做法：应配备专职安全生产管理人员。（2）不妥之处：对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工。正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。2.不妥。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。3.只有甲、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。4.不妥之处：向乙施工单位签发工程暂停令。理由：工程暂停令应由总监理工程师向甲施工单位签发。5.（1）甲施工单位承担连带责任。因甲施工单位是总承包单位。乙施工单位承担主要责任。因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的。（2

19、）监理单位没有责任。项目监理机构已履行了监理职责（或：项目监理机构已及时向有关主管部门报告）。反映项目清偿能力的主要评价指标是( )。A静态投资回收期B动态投资回收期C固定资产投资借款反映项目清偿能力的主要评价指标是（ ）。静态投资回收期动态投资回收期固定资产投资借款偿还期投资利润率正确答案：C施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸但能满足安全使用要求的，可按( )和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任答案：A解析：2022版教材P180经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求

20、予以验收。21年监理工程师考试真题8卷 第3卷建设工程投资具有“层次繁多”的特点，在计算建设工程投资时，按（）顺序计算，并逐层汇总。A.分部、分项、单位、单项工程B.分项、分部、单位、单项工程C.分部、分项、单项、单位工程D.分项、分部、单项、单位工程答案：B解析：项目分解的顺序依次为分项、分部、单位、单项工程。计算建设工程投资时，须分别计算分部分项工程投资、单位工程投资、单项工程投资，最后才形成建设工程投资。下列选项中，属于建设工程进度控制经济措施的是()。A.监理工程师分析影响进度的风险因素B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用答

21、案：D解析：2022教材P2-4本题考查的是进度控制的措施和主要任务。只有选项D属于经济措施，选项ABC属于合同措施。施工现场质量管理检查的主要内容有（ ）。A.现场质量责任制B.分包单位管理制度C.工地例会制度D.施工组织设计、施工方案编制及审批E.项目部质量管理体系答案：A,B,D,E解析：本题考核的是施工现场质量管理检查的主要内容。施工现场质量管理检查的主要内容包括：(1)项目部质量管理体系；(2)现场质量责任制；(3)主要专业工种操作岗位证书；(4)分包单位管理制度；(5)图纸会审记录；(6)地质勘察资料；(7)施工技术标准；(8)施工组织设计、施工方案编制及审批；(9)物资采购管理制

22、度；(10)施工设施和机械设备管理制度；(11)计量设备配备；(12)检测试验管理制度；(13)工程质量检查验收制度等。在下列选项中，需要重新招标的是（）。A.投标截止时间止，投标人少于3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时问止，投标人少于5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于4个的答案：A,B解析：有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。A.承包人提供所需

23、要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供 答案：A解析：2022版教材P123-126本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下，按照操作和维修手册进行竣工后试验。 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验。

24、竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（），国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。A.10% B.20% C.30% D.40%答案：B解析：本题考查的是项目资本金制度与融资模式。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的20%。采用分组计算审查法审查施工图预算时，划归同一组的各分项工程应（）。A、具有相同或相近的工作性质B、工程设计相同

25、、建筑面积不同C、具有相同或相近的计算基数D、可以由同一施工单位施工答案：C解析：本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。分组计算审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法。这种方法首先将若干分部分项工程按相邻且有一定内在联系的项目进行编组，利用同组分项工程间具有相同或相近计算基数的关系，审查一个分项工程数，由此判断同组中其他几个分项工程的准确程度。参见教材P80。审查设计概算编制依据时，应着重审查编制依据是否（ ）。A.经过国家或授权机关批准B.具有先进性和代表性C.符合工程的适用范围D.符合国家有关部门的现行规定E.满足建设单位的要求答案：

26、A,C,D解析：考核设计概算的审查。审查设计概算的编制依据，应关注其合法性、时效性和适用范围的审查。21年监理工程师考试真题8卷 第4卷某施工合同约定的开工日期为2022年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据建设工程施工合同（示范文本），该工程的开工日期应为()。A、9月10日B、9月17日C、9月25日D、9月30日答案：B解析：本题考查的是承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延

27、期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意开工延期至9月17日。合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（）。A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力

28、D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权答案：C解析：仲裁协议的作用包括：合同当事人均受仲裁协议的约束；它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；它排除了法院对纠纷的管辖权；仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。 某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。A可以采用直接委托方式发包B可以自行招标，但应当备案C可以自行招标，无需备案D必须委托中介机构代理招标正确答案：B确定施工顺序时工作之间的逻辑关系包括（ ）。A. 工艺关系B. 紧前工作C. 紧后工作D. 组织关系E. 先行工作答案：A,D解析：2022版教材P127本题考查的是在编制单位工程施工进度计划时确定施工顺序方面的内容。一般说

29、来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。当施工方案确定之后，工作之间的工艺关系也就随之确定。工作项目之间的组织关系是一种人为的关系。不同的组织关系会产生不同的经济效果，应通过调整组织关系，并将工艺关系和组织关系有机地结合起来，形成工作项目之间的合理顺序关系。不同的工程项目，其施工顺序不同。下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制措施中合同措施工作的有（ ）。A.做好工程施工记录，保存各种文件图纸B.进行工程计量C.审核承包人编制的施工组织设计D.参与合同修改.补充工作E.编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图答案：A,D解析：考核投资控制的措施。我国项目监理机构在施工阶段投资控制

30、措施中的合同措施包括：（1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜；（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。选项B属于经济措施，选项C属于技术措施，选项E属于组织措施。关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人答案：D解析：2022版教材P13本题考查的是保证人的资格。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、

31、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。A.自由时差为零，总时差必定为零B.总时差为零，自由时差必定为零C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差答案：A解析：考点:“网络计划时间参数的概念”。工作的总时差是指在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。所以，选项C、D的叙述均是正确的。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不

32、会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。但是，自由时差为零时，其总时差不一定为零。所以，选项A的叙述是不正确的，选项B的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为A。建设工程承包单位在（ ）时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕答案：B解析：本题考核的是工程质量保修。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。21年监理工程师考试真题8卷 第5卷某工程项目，建设单位通过招标选择了工程施工单位和工程监理单位，并分别签订了

33、工程施工合同和委托监理合同。该工程项目在实施过程中，形成了许多建设工程文件和档案，以下是该工程项目实施过程中形成的部分工程文件和档案：(1)建设项目列入年度计划的申报文件；(2)分包单位资质报审表；(3)原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告；(4)项目建议书审批意见及前期工作通知书；(5)施工组织设计（方案）报审表；(6)单位工程质量评定表及报验单；(7)建设单位工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单；(8)工程款支付申请表。按照建设工程档案编制质量与组卷方法，工程项目参与各方对该工程项目实施过程中形成的文件资料进行了收集、组卷、验收和移交。1建

34、设工程文件档案资料所具有的特点是什么？2工程参建单位填写的建设工程档案应以什么为依据？3地方城建档案管理部门的职责有哪些？4以上哪些工程文件和档案应分别属于工程准备阶段文件、监理文件和施工文件？5请归纳工程准备阶段的文件有哪几类？答案：解析：1建设工程文件档案资料的特点：分散性和复杂性、继承性和时效性、全面性和真实性、随机性、多专业性和综合性。2工程参建单位填写的建设工程档案应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准等为依据。3地方城建档案管理部门的职责：(1)负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料；(2)负责对城建档案工作进行业务指导，监督和检查有

35、关城建档案法规的实施；(3)列入向本部门报送工程档案范围的工程项目，其竣工验收应由本部门参加并负责对移交的工程档案进行验收。4(1)工程准备阶段的文件：建设项目列入年度计划的申报文件；项目建议书审批意见及前期工作通知书：建设工程项目管理部、工程项目监理部、工程施工项目经理部及各自负责人名单；(2)监理文件：分包单位资质报审表；施工组织设计（方案）报审表；工程款支付申请表；(3)施工文件：原材料、成品、半成品、构配件设备出厂质量合格证及试验报告；单位工程质量评定表及报验单。5工程准备阶段的文件可归纳为：立项文件；建设用地、征地、拆迁文件；勘察、测绘、设计文件；招标投标与合同文件；开工审批文件；财

36、务文件；建设、施工、监理机构及负责人名单。根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行 B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人 C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书 D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行 E、工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准答案：A,B,D解析：本题考查的是竣工验收管理。选项C，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。选项E，证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报

37、告的日期为准。参见教材P123。就承包商而言，下列选项中，适宜利用固定总价合同情况的是（）。A.工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量为估计数字B.工程量小、工期短，在工程过程中环境因素变化大C.工程结构、技术简单，风险较大，报价估算方便D.投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划答案：D解析：2022教材P146-151固定总价合同的适用范围有：(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定；(3) 工程结构、技术简单，

38、风险小，报价估算方便；(4) 投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。项目监理机构收到施工单位提交的地基与基础分部工程验收申请后，总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人进行了验收，并核查了下列内容：该分部工程所含分项工程质量是否验收合格；有关安全、环境保护和主要使用工程的抽样检验结果是否符合规定。事件中还有哪些人员应参加验收？验收核查的内容还应包括哪些？答案：解析：总监理工程师（建设单位项目负责人）组织对地基与基础分部工程验收时，必须有以下人员参加：总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项

39、目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术质量负责人及项目经理、质量监督机构人员等。验收核查的内容还包括：质量控制资料是否完整；观感质量验收是否符合要求。在下图所示双代号时标网络计划中，如果A.E.G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：最小闲置时间=ESG-LFA-DE=ESG-(EFA+TFA)-DE以下关于进度控制措施的说法中，正确的有（）。A.监理工程师协助建设单位确定工期总目标B.监理工程师计算确定工期总目标C.监理工程师要编制设计单位进度计划D.监理工程师要编制施工单位进度计划E.监理工程师要编制监

40、理进度计划答案：A,E解析：考点: “建设工程实施阶段进度控制的主要任务”。为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的耐查和分析。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不但要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实际。因此，本题的正确答案为AE。甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购

41、员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担答案：B解析：“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。根据建筑法，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括（ ）。A.临时占用规划批准范围以内的场地B.拆除场地内的旧建筑物C.可能损坏电力公共设施的场地D.需要临时中断道路的场地E.需要进行焊接作业的场地答案：C,D解析：2022版教材P 17本题考核的是应办理申请批准手续的施工现场。有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地

42、的；可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；需要临时停水、停电、中断道路交通的；需要进行爆破作业的；法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。21年监理工程师考试真题8卷 第6卷建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处（）的罚款。A.30万元以上50万元以下B.50万元以上100万元以下C.50万元以上200万元以下D.100万元以上200万元以下答案：B解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收

43、。（3）超越本单位资质等级承揽工程的： 责令停止违法行为； 处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款； 有违法所得的，予以没收； 可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC土木工程施工合同条件签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月

44、16日停工（该项作业的总时差为零）。10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此,承包人于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：（1）工期索赔：框架柱扎筋10月3日至10月16停工,计14天砌砖10月7日至10月9日停工,计3天抹灰10月14日至10月17日迟开工,计4天总计请求顺延工期：21天；（2）费用索赔：窝工机械设备费：一台塔吊14234=3276元；一台混凝土搅拌

45、机1455=770元；一台砂浆搅拌机724=168元；小计：4214元窝工人工费：扎筋35人20.1514=9873.50元；砌砖30人20153=1813.50元；抹灰35人20154=2821.00元；小计：14508.00元；保函费延期补偿：（1500106365）21=51781元；管理费增加：（4214+14508.00+517.81）15=2885.9775元；利润损失：（4214+14508.00+517.81+288597）5=1106.29元；经济索赔合计：23232.07元；（2）假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他

46、作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。答案：解析：（2）经济索赔审定：窝工机械费：塔吊1台：1423465=2129.4元（按惯例闲置机械只应计取折旧费）。混凝土搅拌机1台：145565=500.5元（按惯例闲置机械只应计取折旧费）。砂浆搅拌机1台：32465=46.8元（因停电闲置只应计取折旧费）。因故障砂浆搅拌机停机4天应由承包人自行负责损失,故不给补偿。小计：2129.4+500.5+46.8=2676.7元窝工人工费：扎筋窝工：351014=4900元（业主原因造成,但窝工工人已做其他工作,所以只补偿工效差）；

47、砌砖窝工：30103=900元（业主原因造成,只考虑降效费用）；抹灰窝工：不应给补偿,因系承包人责任。小计：4900+900=5800元；保函费补偿：150010636514=0.035万元经济补偿合计：2676.7+5800+350=8826.70元根据FIDIC施工合同条件，保证金在工程款颁发（）后分次返还。A、工程移交证书 B、工程接受证书 C、履约证书 D、缺陷责任期终止证书 E、工程保修书答案：B,C解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC施工合同条件规定保留金在工程师颁发工程接受证书和颁发履约证书后分两次返还。参见教材P141。施工图预算审查方法中，审查质量高、

48、效果好但工作量大的是( )。A.标准预算审查法B.重点审查法C.逐项审查法D.对比审查法答案：C解析：2022教材P125-128逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。某工程项目，业主与承包人签订了工程施工承包合同，合同中估算工程量为5300m3，单价为180元m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下： (1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20的工程预付款。 (2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5的比例扣留质量保证金。 (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10时，可进行调价，调价系数为09(或11)。 (4)每月签发付款最低金额为15万元。 (5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。 承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 承包人每月实际完成工程量