2022二级建造师试题9篇.docx

《2022二级建造师试题9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师试题9篇.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师试题9篇2022二级建造师试题9篇 第1篇甲、乙于2022年6月22日签订了一份合同，在合同履行期间，甲计划将与乙已签订的合同进行变更。则以下表述正确的是()。A.合同的变更是对原合同的实质性变更B.所有变更都需要登记C.当事人协商一致，可以变更合同D.只有显失公平的合同才可以变更答案：C解析：2022新版教材P121页 合同法规定：当事人协商一致，可以变更合同。施工图直接作为竣工图的先决条件是( )。A.没有发生变更B.建设单位同意C.项目技术负责人同意D.项目经理同意答案：A解析：2022版教材P258页 （4）当施工图没有变更时，可直接在施工图上加盖竣工图章形成竣工图。

2、 施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过( )反映的。A.工程变更文件B.进度报告C.施工组织设计D.分包合同正确答案：B进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况等重要信息，进度报告还有助于管理者及时发现工程实施中存在的问题，并在事太还未重大损失之前采取有效措施心理避免损失。 某施工企业总承包年产100万t宽厚板轧制生产线的板坯加热炉车间和热轧制车间的土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，各能源介质管道施工等，在施工中，该施工单位进行了各种类型的施工组织设计的编制，强调了施工方案的编制要点，明

3、确了施工方法及工艺要求。因为工期太紧，总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设进度，征得监理工程师同意后，将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装实施了分包。对于车间内桥式起重机的安装，总承包单位技术负责人向该分包单位技术负责人进行了技术交底。问题：1.本工程中应编制哪些施工组织设计？2.本工程中应编制哪些施工方案？3.施工方案的施工方法及工艺要求应明确哪些内容？4.车间内桥式起重机安装前分包商还应进行哪些交底？答案：解析：1.应编制100万t宽厚板轧制生产线工程施工组织总设计，板坯加热炉车间和热轧制车间的单位工程施工组织设计。2.应编制的施工方案有：（1）土建（设备基础

4、）施工方案；（2）钢结构制作、安装方案；（3）桥式起重机施工方案；（4）加热炉施工和加热炉耐火材料砌筑施工方案；（5）轧制设备施工方案（含工艺配管）；（6）能源介质施工方案；（7）设备的调试方案。3.施工方法及工艺要求应明确分部（分项）工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算；明确主要分项工程（工序）施工工艺要求；明确各工序之间的顺序、平行、交叉等逻辑关系；明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求；明确针对性的技术要求和质量标准。4.根据施工项目技术交底层级要求，该分包商交底工作还有：分包单位技术负责人向下级技术负责人交底；施工项目技术负责人对工长、班组长进行技术交底；工长向班组长交底，班

5、组长向操作人员交底。甲施工单位未按照招标文件的要求密封，则招标人对该文件应当( ）。A.拒收B.开标前由投标人或者其推选的代表确认C.开标前由招标人委托的公证机构确认D.承认其有效答案：A解析：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有()A、控制混凝土入模温度B、增大水灰比，加大水泥用量C、混凝土浇筑完毕，无需覆盖D、掺入适量微膨胀剂E、观测混凝土温度变化，以便采取措施答案：A,D解析：2022版教材P 57大体积混凝土裂缝的控制：(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水

6、剂。(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。(3)降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差（当设计无要求时，控制在25以内）。如降低拌合水温度（拌合水中加冰屑或用地下水）；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。（5）可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。(6)在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的收缩变形。(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。(8)大体积混凝土可采用

7、二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。某建设工程项目在施工过程中，某电焊工由于没有上岗资格证书而从事电焊作业导致施工现场发生大火事件，该事故属于建设工程项目的（）类型。A.工程环境风险B.技术风险C.经济与管理风险D.组织风险答案：D解析：2022新版教材P39页 1。组织风险，如：(1)承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力；(2)施工机操作人员的知识、经验和能力；(3)损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等。这场大火事件是由于这个电焊工没有上岗资格证书而从事电焊作业导致的，主要是人员资格不符合要求，所以是组织风险。关于施工许可证，下列表述正确的是()。A.颁发施工许可证只是表明主管部门对

8、开工条件的认可B.只要颁发了施工许可证就不会再被废止C.颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证D.领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设答案：A解析：2022版教材P48页建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2022二级建造师试题9篇 第2篇质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过()等手段来实施和实现全部质量管理职能的所

9、有活动。A、质量规划、质量控制、质量检查和质量改进B、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进C、质量策划、控制实施、质量监督和质量审核D、质量规划、质量检查、质量审核和质量改进答案：B解析：我国质量管理体系基础和术语GB/T19000-2022标准关于质量管理的定义是：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。与质量有关的活动，通常包括质量方针和质量目标的建立、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等。所以，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责，并在质量管理体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。从质量管理的基本环节也可以判断，质量管

10、理包括策划和计划、控制、检查纠偏（保证改进）等环节，可见最符合题意的答案是B，其他选项存在质量管理过程不完整的情形。可见，正确选项是B。招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，有关行政监督部门责令限期改正，可以处项目合同金额（）的罚款。A.35B.510C.515D.1015答案：B解析：2022版教材P88页招标投标法规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5以上10以下的罚款。 下列哪项不属于光污染。（ ）A现场焊接B切割作业中C夜间照明D混

11、凝土搅拌站正确答案：D根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2022-0213），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（ ）。A.就分包工程可与发包人发生直接工作联系B.就分包工程可与监理人发生直接工作联系C.须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令D.就分包工程可直接致函给发包人或监理人答案：C解析：2022版教材P245页 2. 分包人与发包人的关系 分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理人）与分包工程有关的指令。未经 承包人允许， 分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师 监理人）， 也不得直接接受发包人或

12、工程师（监理人）的指令。如分包人与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系， 将被视为违约，并承担违约责任。某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。A.调增的和调减的均予以调整B.调增的和调减的均不予调整C.调增的不予调整，调减的予以调整D.调增的予以调整，调减的不予调整答案：C解析：2022新版教材P78页因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。某施工单位地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇注混凝土时，按照建设工程质量管理条例要求，施工单位应通知建

13、设单位和()参加隐蔽验收。A.建设行政主管部门B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.勘察单位答案：C解析：2022版教材P271页建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下，单位体积的质量称为材料的( )。A.表观密度B.堆积密度C.干表观密度D.干堆积密度,答案：B解析：2022版教材P39页 堆积密度，是指粉状，颗粒状或纤维状材料在堆积状态下，单位体积的质量。根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由()制

14、备。A、质量监督部门B、项目法人C、监理单位D、施工单位答案：D解析：对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。2022二级建造师试题9篇 第3篇关于矿业工程质量检验类型与方法，以下说法错误的是（）。A. 根据所采用的质量检验方法，矿业工程质量检验可分为三个类型：抽査、全检、合格证检査。抽样验收检査的理论依据是概率论和数理统计，其科学性、可靠性均较强，采用控制的费用较低，是一种比较理想的控制方法，在矿业工程项目质量检验中应优先使用B. 样本容量及判别方法的确定就属于抽样检验方案的问题。矿业工程质量抽

15、验质量方案有两种类型，计数型抽检方案和计量型抽检方案C. 计数型抽检方案是从待检对象中抽取若干个“单位产品”组成样本，按检验结果将单位产品分为合格品或不合格品，或者计算单位产品的缺陷数，用计数制作为产品批的合格判断标准D. 计量型抽样检验方案是用计量值作为产品批质量判别标准的抽检方案答案：A解析：根据所采用的质量检验方法，矿业工程质量检验可分为四个类型：抽査、全检、合格证检査、抽样验收检査。计算劳动量的公式如下：D=Q/C，其中C的含义是()。A、 工程数量B、 时间定额C、 产量定额D、 每天班次答案：C解析：所谓劳动量，就是工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积，或等于施工时实际使用的工人

16、数量与作业时间的乘积，或实际使用的机械台数与作业时间的乘积。计算劳动量的公式D=Q/C，其中字母含义为：D-劳动量或作业量（工日或台班）；Q-工程数量；C-产量定额。选C在保修期内，采用的“四新”等使用情况所做的回访是()。A.冬季回访B.夏季回访C.技术性回访D.保修期满前回访答案：C解析：下列后张法预制梁的施工步骤中错误的有（ ）。A.梁板的振捣以插入式为主，附着式为辅B.张拉机具应配套使用，配套定期校验C.预应力张拉以应力控制为主，理论伸长量作为校核D.预应力筋张拉锚固后，孔道应尽早压浆，且应在72h内完成。E.竖向孔道应由最高点的压浆孔压入，并且使水泥浆由最低点的排气孔流出。答案：A,

17、C,D,E解析：2022版教材P133（8）梁（板）混凝土的振捣以紧固安装在侧模上的附着式为主，插人式振捣器为辅 A错 （13） 张拉使用的张拉机及油泵、锚、夹具必须符合设计要求，并配套使用，配套定期校验，以准确标定张拉力与压力表读数间的关系曲线。（15） 预应力张拉采用应力控制，同时以伸长值作为校核。（18） 管道压浆应尽可能在预应力钢筋张拉完成和监理人同意压桨后立即进行，预应力筋张拉锚固后，孔道应尽早压浆，且应在48h内完成，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。必须监理人在场，才允许进行管道压浆。压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压人，并且使水泥浆由最高点的排气孔流出，直到流出的

18、稠度达到注人的稠度。管道应充满水泥浆。简支梁的管道压浆，应自梁一端注人，而在另一端流出， 流出的稠度达到规定的稠度。DE错误商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行。A、 作出裁决的仲裁委员会B、 申请人住所地的中级人民法院C、 被执行人住所地的中级人民法院D、 仲裁委员会所在地的中级人民法院E、 被执行财产所在地的中级人民法院答案：C,E解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。选CE#施工成

19、本控制的工作包括：按实际情况估计完成项目所需的总费用；分析产生成本偏差的原因；对工程的进展进行跟踪和检查；将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；采取纠偏措施，其正确的工作步骤是（）。A、 B、 C、 D、答案：B解析：本题考查的是施工成本控制的步骤。施工成本控制的步骤为：比较、分析、预测、纠偏、检查。我国民事诉讼法主要根据案件的()来确定级别管辖。A.结构B.性质C.特点D.复杂程度E.案件影响答案：B,E解析：2022版教材P305页我国民事诉讼法主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额来确定级别管辖。为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件、组织夜间施工的工作，

20、属于管理职能中的()环节。A.执行B.检查C.决策D.筹划答案：A解析：2022新版教材P20页 (4)执行落实夜班施工的条件，组织夜班施工。#2022二级建造师试题9篇 第4篇关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大答案：A解析：合同法规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩

21、大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失的扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。围护结构热桥部分的温度值如果( )的露点温度，会造成表面结露。A.高于室外B.低于室外C.高于室内D.低于室内答案：D解析：2022版教材P7 热桥部分的温度值如果低于室内的露点温度，会造成表面结露；应在热桥部分采取保温措施。（2022年）根据建设工程项目管理规范（GB/T50326）,项目实施前，企业法定代表人应与施

22、工项目经理协商制定（）。A.项目成本管理规划B.项目管理承诺书C.项目管理目标责任书D.质量保证承诺书答案：C解析：项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。正确答案：C关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字E.超过一定规模的危险性较大

23、的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会答案：A,C,D,E解析：A正确，专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。B错误，经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。C正确，实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。D正确，不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。E不严谨，按照教材的原文“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会”的说法，E选项的说法是正确的 但是对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项

24、施工方案中，涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查，这应该是最全面严谨的说法。所以，建议多选题中，E选尽量不要选。 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，严重影响评标程序正常进行的，取消担任评标委员会成员的资格，并处（ ）万以下的罚款。A1B5C10D15正确答案：A（ ）是施工单位承包工程的依据，也是编制施工组织设计的基本依据。A.预算单价B.施工合同文件C.施工现场环境D.预算定额答案：B解析：2022版教材P193相关文件包括：工程招标文件、工程投标书、工程设计文件和设计图纸、与业主签订的施工合同文件。 关于施工单位的安全责任，下列说法正

25、确的是（ ）。 A.配备兼职安全员 B.编制施工安全技术措施 C.编制施工现场临时用电方案 D.为丙公司现场人员购买意外伤害保险 E.对新上岗作业人员进行相应的安全生产教育培训正确答案：ABCE下列选项中，属于委托代理终止的情形有（）。A.代理期间届满或者代理事务完成B.代理人死亡C.被代理人丧失民事行为能力D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托答案：A,B,D,E解析：2022版教材P11页第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止： （一）代理期间届满或者代理事务完成； （二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （三）代理人丧失民事行为能力； （四）代理人或者

26、被代理人死亡； （五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。#2022二级建造师试题9篇 第5篇按照原建设部建筑市场诚信行为信息管理办法的规定，建筑市场诚信信息分为（）两个大类。A.良好行为记录和不良行为记录B.承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录C.资质不良行为记录和工程质量不良行为记录D.公众投诉纪录和行政处罚纪录答案：A解析：2022新版教材P103页按照2022年建设部建筑市场诚信行为信息管理办法的规定，建筑市场诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录两大类。某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为 10 个月，于 2022 年 11 月10

27、 日开工，2022 年 9 月 10 日竣工。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为 1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中，施工高峰期在 68 月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。在施工过程中，由于个别班组抢工期，

28、在管理上出现了工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大，电动机端部发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动；电动机与风机的联轴器同轴度超差。1针对环境条件，制订主要的施工技术措施。2为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件应编制哪些质量预控方案？3依据风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。4变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施？答案：解析：1. 针对环境条件,主要的施工技术措施有：（1）在比赛大厅地面分段组装风管,经检测合格后保温,

29、减少高空作业。（2）先安装地下室排风机,进行强制排风,降低作业环境湿度。（3）必要时,采取加热烘干措施。2. 针对环境条件应编制的地下室管道焊接质量预控方案包括：（1）工序名称：地下室管道焊接质量预控方案（2）可能出现的质量问题：气孔、夹渣、裂纹等缺陷（3）提出质量预控措施：1）工作环境排潮2）焊工备带焊条保温筒3）施焊前对焊口进行清理和烘干3.（1） 依据风机安装质量问题调查结果,垫铁移位和松动的原因可能是：1）操作违反规范要求2）垫铁与基础间接触不好3）垫铁间点焊不牢固4）灌浆时固定垫铁的方法不对。（2）联轴器同轴度超差原因可能是：1）操作违反规范要求2）检测方法不对3）检测仪表失准4）被

30、测数据计算错误。4. 变配电装置调试阶段应派值班人员监控受潮情况,试验作业时应加强监护,检查排风设施和排水设施工作是否正常。硅酸盐水泥适用于( )的混凝土工程。A.早期强度要求高B.大体积C.有耐高温要求D.有抗渗要求答案：A解析：2022版教材P29页表2A311032-2硅酸盐水泥适用于早期强度要求高的混凝土工程。下列法规中，属于部门规章的是（）。A.建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.招标公告发布暂行办法答案：D解析：关于施工专业分包合同中承包人的工作，以下说法正确的是（）。A. 向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包

31、人提供具备施工条件的施工场地B. 提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用C. 组织图纸会审，向分包人进行设计图纸交底D. 随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通E. 负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工答案：A,B,D,E解析：组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。矿业工程施工现场技术管理要求矿山施工现场应有矿井地质、水文地质报告，() 等资料必须经过会审并有记录。A.地质报告B.施工图纸C.施工组织D.施工

32、措施答案：B解析：水利水电工程钢管脚手架剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在()之间。A、3060B、3070C、4060D、4575答案：C解析：2022版教材P127页=剪刀撑、斜撑等整体拉结件和连墙件与脚手架应同步设置剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在4560之间水平投影宽度应不小于2跨或4m和不大于4跨或8m;关于矿井巷道通风工作，正确的做法是()。A、采用压入式通风，局部通风机设置在回风道B、掘进较长的独头巷道，采用压入式通风C、采用混合式通风，两个风机并排放置D、巷道贯通前做好通风系统调整工作答案：D解析：矿井巷道通风工作的要点和做法通风工作的重要要求(1)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道

33、在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面的作业，做好调整通风系统的工作。(2)进风井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方。已布置在粉尘、有害和高温气体能侵入的地方的，应制定安全措施。(3)高瓦斯矿井、有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷。(4)压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m。(5)使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电等原因停风时，必须撤出人员，切断电源。恢复通风前，必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度

34、不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。(6)岩石巷道掘进时，较长的独头巷道不宜采用压入式通风机。混合式通风适用于沼气涌出量很低的独头长巷道通风，或者断面较大而且通风要求较高的巷道。设备布置时要注意，压入式通风机的吸风口与抽出风筒吸入口之间的距离应大于15m，以防造成循环风流。综上所述，答案D为正确做法。2022二级建造师试题9篇 第6篇下列关于有关单位安全生产责任的说法中，正确的有（）。A.设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，并对防范生产安全事故提出指导意见B.建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织有关单位进行验收C.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当组织有关单位进行验收D.勘察单

35、位提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要E.建设行政主管部门审查建设工程是否有安全施工措施时，可以收取费用答案：A,B,D解析：2022版教材P253建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建设工程安全生产管理条例规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。进行网络计划费

36、用优化时，下面考虑正确的是（）A.既定工期前提下，确定最高费用B.在既定最高限额下完成项目计划，确定最佳工期C.若新增一定数量的费用，则可计算工期增加到多少D.若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小答案：D解析：2022版教材P183施工进度计划调整。费用优化应从以下几方面考虑：既定工期前提下，确定最低费用；在既定最低限额下完成项目计划，确定最佳工期；若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小；若新增一定数量的费用，则可计算工期缩短到多少。对女职工特殊保护规定的表述，错误的有（）。A.女职工生育享受不少于98天的产假B.不得安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.禁止安排女职工从事国家规定的

37、第三级体力劳动强度的劳动D.对怀孕5个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动E.不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动答案：B,C,D解析：2022新版教材P144页女职工的特殊保护。劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假（女职工生育

38、享受98天产假）。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。石灰稳定土基层与水泥稳定土基层宜在春末和气温较高季节施工，施工最低气温为（ ）。A12 B8C5 D3答案：C解析：市政工程中，露天施工的最低气温多为5。在设计未规定的情况下，采用后张法施工的C50预应力混凝土T型梁强度达到（）MPa时可进行预应力张拉。A、25B、30C、35D、40答案：D解析：2022版教材P46页(1)混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%。5075%=37.5Mpa。自流平地面施工时，

39、其环境温度( )。A.不宜低于0，不应高于30B.不应低于5，也不应高于30C.不宜低于10D.不应低于0答案：B解析：2022版教材P301页 建筑地面工程施工时，各层环境温度及其所铺设材料温度的控制要求，采用自流平、涂料铺设时，不应低于5C，也不应高于30C。下列设备中，可不与均压环连接成一体的有()。A.铁栏杆B.金属柱灯C.冷却塔D.塑钢窗答案：D解析：#关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法，正确的有（）。A、应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行B、抽检的房间应有代表性C、房间内有2个及以上检测点时，取各点检测结果的平均值D、对采用自然通风的工程，检测可在通风状态下进行E、抽

40、检不合格，再次检测时，应包含原不合格房间答案：A,B,C,E解析：(2)民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。A正确；（5）1)民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度。B正确；4)当房间内有2个及以上检测点时，应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点，并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。C正确；（6）2）民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭lh后进行。对甲醛、氨、苯、T

41、VOC取样检测时，装饰装修工程中完成的固定式夹具，应保持正常使用状态。D错误；（7）2）当室内环境污染物浓度检侧结果不符合相关要求时，应查找查找原因并采取措施进行处理。采取措施进行处理后的工程，可对不合格项进行再次检测。再次检测时，抽检量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。再次检测结果全部符合本规范的规定时，应判定为室内环境质量合格。E正确。答案为ABCE2022二级建造师试题9篇 第7篇地下防水工程防水层基层状况质量检查的内容有()。A.干燥B.干净C.平整度D.分格缝E.转角圆弧答案：A,B,C,E解析：2022版教材P206页地下工程防水方案应根据工程规划、结构设计、材料选择、

42、结构耐久性和施工工艺等因素确定；结合教材相应页面内容可发现与屋面防水层施工质量控制要点大同小异：教材155页防水基层质量控制要点为1、基层表面应平整牢固，有足够的强度、刚度，表面坡度准确，无起砂、起皮、空鼓等缺陷；2、基层表面应清洁，干燥程度应根据所选防水卷材的特性确定，阴阳角处应做成圆弧形；3、基层阴阳角圆弧处、穿墙管、预埋件、变形缝、施工缝、后浇带等部位，应用密封材料及胎体增强材料进行密封及加强，然后再再大面积施工。但是一般刚性防水屋面才设置分隔缝。（2022年）建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括：?进行进度计划系统的结构分析；?进行项目结构分析；?确定项目的工作编码；?协调各层进度

43、计划的关系；?编制各层进度计划。其正确的工作步骤是（）。A.-B.-C.-D.-答案：A解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下: (1)调查研究和收集资料； (2)进行项目结构分析; (3)进行进度计划系统的结构分析; (4)确定项目的工作编码; (5)编制各层(各级)进度计划; (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划; (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，设法调整; (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。正确答案：A岩石边坡是否稳定主要取决于()。A.边坡体的强度和结构B.边坡的高度和岩石性质C.边坡的施工方法D.岩体的温度分布答案：A解析：此题

44、主要考核矿山边坡稳定性的影响因素。影响矿山岩石边坡的稳定性主要包括边坡体的物理力学性质，边坡的结构、形状和尺寸，边坡的工作条件，边坡加固和维稳设施，环境条件、水和工程施工等。显然，选项A边坡体的强度和结构会影响边坡的稳定，选项B只提到高度不能完整表达边坡尺寸，选项C施工方法不是必然结果，选项D岩体温度分布不能表达气温和冻融对岩体的影响。因此，最正确的答案只能选择A。混凝土的水平运输设备主要有( )。A.有轨运输B.门机C.无轨运输D.缆机E.履带式起重机答案：A,C解析：2022版教材P101页 通常混凝土的水平运输设备主要有有轨和无轨运输两种。列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A . 向

45、招标人征询确定中标人的意向B . 接受投标人主动提出的澄清C . 对投标提出否决意见D . 接受个人所提出的询问意见答案：C解析：招标投标法实施条例规定，评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格：（1）应当回避而不回避；（2）擅离职守；（3）不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；（4）私下接触投标人；（5）向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；（6）对依法应当否决的投标不提出否决意见；（7）暗示或者诱导

46、投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；（8）其他不客观、不公正履行职务的行为。#电力工程包括()。A.火电工程B.送变电工程C.核电工程D.水电工程E.风电工程答案：A,B,C,E解析：2022版教材P368本题考查的是二级建造师（机电工程）注册执业工程规模标准。电力工程分为火电工程（含燃气发电机组）、送变电工程、核电工程、风电工程4种类别工程。关于建筑幕墙的防雷构造施工的做法，正确的是（）。（2022年）A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接B.每三层设一道均压环C.每隔15m上下立柱有效连接D.有镀膜层的构件，应除去其镀膜层后进行连接E.防雷连接的钢构件在完成后

47、都应该进行防锈油漆处理答案：A,B,D,E解析：幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上柱与下柱的连接处连通。 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前，将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，（ ）后即可施工。A告知B批准C得到施工通知D一周正确答案：A2022二级建造师试题9篇 第8篇根据我国相关文件的规定，虽然出现了某些质量问题，但可以不进行处理的是（）。A.不影响结构安全、生产工艺和使用要求的B.后道工序弥补缺陷的C.法定检测单位鉴定合格的D.工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求

48、和安全要求，而又无法返工处理的E.经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P181页 不作处理一般可不作专门处理的情况有以下几种。 (1)不影响结构安全和使用功能的。(2)后道工序可以弥补的质量缺陷。(3)法定检测单位鉴定合格的。(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。关于劳务派遣的说法，正确的是（ ）。A甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额答案：D解