2022二级建造师预测试题8卷.docx

《2022二级建造师预测试题8卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师预测试题8卷.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022二级建造师预测试题8卷2022二级建造师预测试题8卷 第1卷影响保温材料导热系数的因素有（）。A.材料的性质B.表观密度与孔隙特征C.湿度D.厚度E.热流方向答案：A,B,C,E解析：（2022年教材新增）影响保温材料导热系数的因素有材料的性质、表观密度与空隙特征、湿度、温度、热流方向。按照原建设部关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见，工程总承包的方式有()总承包。A、设计采购施工(EPC)B、设计施工(DB)C、设计采购(EP)D、采购施工(PC)E、项目管理(PM)答案：A,B,C,D解析：工程总承包主要有下列方式：(1)设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包；(2)设

2、计施工总承包(DB)；(3)设计采购总承包(EP)；(4)采购施工总承包(PC)。单位工程质量验收合格，建设单位应在规定时间内报建设行政管理部门（ ）。A.核验B.核查C.备查D.备案答案：D解析：2022版教材P3646、单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。民用爆炸物品的储存，应该（）。A.储存在专用仓库内B.将炸药和雷管放在同一仓库内C.安排专人管理D.及时销毁过期失效爆炸物品E.与汽油一起存放答案：A,C,D解析：某单位为了获得银行的贷款，将自己的办公楼房向银行进行抵押，银行拥有的对该办公楼房的权利属于（）。A所有权B用益物

3、权C债权D担保物权答案：D解析： 下列各组主体间，不适用劳动法进行调整的是（ ）。A税务局与聘用的司机B某高等学校与聘任的门卫C某公司与公司职员D财政局与其招录的公务员正确答案：D铀矿业安全规程规定，凡工程地质条件复杂，存在地压威胁的矿山，应遵守下 列规定（ ）。A.设立专门机构或专职人员负责地压管理，及时进行现场实测，掌握地压活动 规律，做好预测预报工作B.发现有大面积地压活动预兆时，必须立即停止作业，将人员撤至安全地点，并 报告主管部门C.地表陷落区应设明显标志或栅栏，通往陷落区和采空区的井巷应封闭。人员必 须进人陷落区和采空区，应由班队长组织D.地表有滚石和陷落危险的矿山，应掌握滚石移动

4、和陷落规律，及时提出预防措 施，不得在陷落区和滚石滑落范围内建筑任何设施E.当遇暴雨天气时井下必须撤人答案：A,B,D解析：甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中甲与乙公司达成和解协议。约定：将判决乙承担的220万元减少为200万元，2个月内结清。但乙后来并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（ ）。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行答案：A解析：在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的

5、申请，恢复对原生效法律文书的执行。2022二级建造师预测试题8卷 第2卷 墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（ ）A.越好B.越差C.不受影响D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定正确答案：A在填土路堤涵洞两侧填土，应采用( )分层仔细夯实。A.膨胀土、对称B.非膨胀土、对称C.膨胀土、单侧偏推D.非膨胀土、单侧偏推答案：B解析：2022版教材P68页 (7)涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。膨胀土吸水膨胀，失水收缩对路堤影响严重所以选非膨胀土。较大质量事故由( )组织有关单位制定处理方案

6、。 A.上级主管部门B.省级水行政主管部门C.流域机构D.项目法人答案：D解析：根据建设工程安全生产条例及相关法规、规章的规定，下列有关安全生产责任的说法正确的有()。A.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任B.建筑施工企业负责人每月带班检查施工现场的时间应不少于其工作日的25%C.施工人员数量为50-200人的劳务分包单位应配备2名专职安全生产管理人员D.国有大中型企业安全生产委员会主任必须由主管安全的副总经理担任E.企业领导班子成员实行安全生产“一岗双责”制答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P210页建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全

7、生产承担连带责任。P209：分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：(2)50-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员。2022年4月国务院办公厅颁发的关于加强安全生产监管执法的通知规定，国有大中型企业和规模以上企业要建立安全生产委员会，主任由董事长或总经理担任，董事长、党委书记、总经理对安全生产工作均有领导责任，企业领导班子成员和管理人员实行安全生产“一岗双责”。(2022年)某土石方工程按混合方式计价，其中土方工程实行总价包干，包干价20万元；石方工程实 行单价合同。该工程有关的工程量和价格资料如下表所示。则该工程的结算价款是（ ）万元。A.87.2 B.88.2 C.

8、92.0 D.93.0答案：C解析：20万元+3000*240=92万元下列比率法中，不属于施工成本分析中的比率法的是（）。A.相关比率法B.构成比率法C.指标比率法D.动态比率法答案：C解析：2022新版教材P121页常用的比率法有以下几种：(1)相关比率法(2)构成比率法(3)动态比率法。某建筑施工企业为适应市场环境的变化，重新设计了公司的组织系统。在此过程中可以使用的组织工具有( )。A项目结构图 B组织结构图 C工作任务分工表 D管理职能分工表 E工作流程图答案：B,C,D,E解析：企业层次与项目层次的组织系统设计均使用B、C、D、E。#劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可

9、备条款主要包括()A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动保护条款D.劳动纪律条款E.违反劳动合同的责任条款答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P129页劳动合同应具备以下条款：1、用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；2、劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；3、劳动合同期限；4、工作内容和工作地点；5、工作时间和休息休假；6、劳动报酬；7、社会保险；8、劳动保护、劳动条件和职业危害防护；9、法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除上述规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。2022二级建

10、造师预测试题8卷 第3卷超高层民用建筑，应设置避难层（间），有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于( )。A.1.5mB.2mC.2.5mD.4m答案：B解析：2022版教材P4超高层民用建筑，应设置避难层（间）。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。某工程施工合同约定，2022年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2022年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至()。A.2022年1月1日B.2022年2月1日C.2022年8月1日D.2022年12月1日答案：D解析：2022新版教材P317页本案属普通诉讼时效，普通诉讼时效期

11、间通常为3年。依照合同法的规定，债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任()。A.设计图纸不明确B.提供的设备不符合标准C.指定供应商供应的材料明显不合格D.工程所在地夏季雨水量过大E.指定的防水专业工程分包单位资质不足答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P293页 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定

12、购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。关于管棚施工的说法，错误的是（ ）。A.管棚可应用于强膨胀的地层B.必要时在管棚中间设置小导管C.管棚打入地层后，应及时跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆D.管棚末端应支架在坚硬土层中答案：D解析：应用管棚施工，意味着围岩很弱，故土层性质差。下列关于砌筑砂浆的叙述，正确的有( )。A.砌筑砂浆的分层度不得大于30mm，确保砂浆具有良好的保水性B.砂浆应采用机械搅拌，水泥砂浆不得少于100sC.施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，应将水泥砂浆提高一个强度等级D.在砌筑材料为粗糙多孔且吸水性较大的块料或在干热条件下

13、砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆E.砂浆强度每检验一批不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽验一次答案：A,C,D,E解析：2022版教材P71页(2)砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，应为：1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s；2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s；.3)掺液体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂干拌混合均匀后，将混有增塑剂的拌合水倒人干混砂浆中继续搅拌；掺固体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂和增塑剂干拌混合均匀后，将拌合水倒人其中继续搅拌。从加水开始，搅拌时间不应少于210S;模板及其支承结构应具有足够的强度、刚度和( )。A

14、.稳定性B.厚度C.几何尺寸D.高度答案：A解析：2022版教材P93页 模板及其支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性，必须能承受施工中可能出现的各种荷载的最不利组合，其结构变形应在允许范围以内。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。A、 同时规划B、 同时设计C、 同时施工D、 同时竣工验收E、 同时投产使用答案：B,C,E解析：建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投人使用。建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计

15、、同时施工、同时投人使用。下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑配件和设备的B.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的C.未对工程施工可能造成伤害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取专项防护措施的D.未对建筑材料.建筑构配件.设备和商品混凝土进行检测的答案：C解析：施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类、41条，本题中，ABD三项都属于质量不良行为认定标准，只有C属于安全不良行为认定标准。质量不良行为认定标准仅包括5条，（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为

16、的；（2）未按照节能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。2022二级建造师预测试题8卷 第4卷关于民用建筑主要构造要求说法错误的是（ ）。A. 非实行建筑高度控制区内的建筑，坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算B. 楼梯平台净高不应小于 2.2m，梯段净高不应小于 2mC. 室内净高应按楼地面完成面至吊顶之间的垂直距离计算D. 严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下

17、室答案：B解析：沥青路面中封层的作用有()A、防水B、层间过渡C、防止反射裂缝D、层间联结E、结构受力答案：A,B,D解析：2022版教材P66页，原文：封层的作用：一是封闭某一层起着保水防水作用；二是起基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结作用；三是路的某一层表面破坏离析松散处的加固补强；四是基层在沥青面层铺筑前，要临时开放交通，防止基层因天气或车辆作用出现水毁。封层可分为上封层和下封层；就施工类型来分，可采用拌和法或层铺法的单层式表面处治，也可以采用乳化沥青稀浆封层。封层厚度较薄，不能防止反射裂缝，也不作为受力结构层，选项C、E错误。中型防腐保温工程的规模标准为单项工程合同额( )万元。A.

18、10100B.50200C.150250D.200300答案：B解析：2022版教材P330页 表格8.防腐保温工程大型大于或等于200万元；中型50-200万元；小型50万元。（一）某工程包括四栋完全相同的混合结构的住宅楼，以每个单栋为一个施工流水段组织单位工程流水施工。已知：（1）地下工程有四个施工过程：土方开挖、基础施工、结构施工、回填土，四个施工过程流水节拍均为2周。（2）地上工程有三个施工过程：主体结构、装饰装修、室外工程，三个施工过程的流水节拍分别为4、4、2周。问题：1.地下工程适合采用哪种形式的流水施工方式 常见流水施工方式还有哪些 2.地上工程采用哪种形式流水施工其工期较短

19、并计算其流水施工工期。3.如果地上工程和地下工程作为一个流水施工对象，绘制该工程工期较短的施工总进度计划横道图，并计算流水施工工期。答案：解析：1.（1）适合采用等节奏流水施工。（2）常见流水施工方式还有无节奏流水施工、异步距异节奏流水施工、等步距异节奏流水施工。2.（1）等步距异节奏流水施工（加快的成倍节拍流水施工）（2）施工过程n=3；施工段数m=4；流水步距K=min（4、4、2）=2 周专业队数=4/2+4/2+2/2=5 个工期=（5-1）2+42=16 周3.#在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年答案：D解析：

20、2022新版教材P123页合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。装配式预应力水池吊装的质量要点包括（）。A.有轻微裂缝的构件，可不进行鉴定B.预制柱.梁及壁板等构件应标注中心线，并在杯槽.杯口上标出中心线C.预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用三点吊装。D.曲梁应在梁的跨中临时支撑，待上部二期混凝土达到设计强度的50%及以上时，方可拆除支撑E.吊绳与预制构件平面的交角不应小于45；当小于45时，应进行强度验算答案：B,C,E解析：本题考查的

21、是装配式预应力钢筋混凝土水池施工技术。预制构件安装就位后，应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑，待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时，方可拆除支撑。提交投标文件的投标人少于（）个时，招标人应依法重新招标。A.2B.3C.4D.5答案：B解析：2022版教材P177页 采用邀请招标方式的，招标人应当向3个以上有投标资格的法人或其他组织发出投标邀请书。投标人少于3个的，招标人应当重新招标。井巷涌水量预测方法主要包括（）。A.顶板高度法B.涌水量与水位降深曲线法C.地下水动力学法D.底板深度法E.水文地质比拟法答案：B,C,E解析：2022二级建造师预测试题8卷 第5卷依据建设工程安

22、全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、()签字后实施。A.项目经理B.设计单位代表C.施工单位总工程师D.总监理工程师答案：D解析：2022新版教材P199页 依据建设工程安全生产管理条例第二十六条的规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中场

23、地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由( ）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司答案：D解析：建筑法规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是()A . 确定目标控制的计划值B . 定期比较目标的计划值与实际值C . 分析比较结果，采取纠偏措施D . 收集目标的实际完成值答案：D解析：项目目标动态控制的工作程序如下：水泥稳

24、定土基层裂缝的防治方法有( )。A.提高水泥用量比例B.应严格集料中黏土含量C.应严格控制加水量D.碎石级配应接近要求级配范围的中值E.养护结束后应及时铺筑下封层答案：B,C,D,E解析：2022版教材P98页水泥稳定碎石基层裂缝病害预防措施：(1)控制水泥质量，在保证强度的情况下，应适当详见2022版教材P85降低水泥稳定碎石混合料的水泥用量；(2)碎石级配应接近要求级配范围的中值；(3)应严格集料中黏土含量；(4)应严格控制加水量；(5)混合料碾压成型后及时洒水养生，保持碾压成型混合料表面的湿润；(6)养护结束后应及时铺筑下封层；(7)宜在春季末和气温较高的季节组织施工，工期的最低温度在5

25、以上，并在第一次冰冻到来之前一个月内完成，基层表面在冬季上冻前应做好覆盖层（下封层或摊铺下面层或覆盖土）。 施工成本计划的编制方法有（ ）。A按施工成本组成编制B按子项目组成编制C按工程进度编制D按成本控制程序编制E按施工图预算编制正确答案：ABC下列关于招投标说法错误的有（）。（2022年）A.招投标活动应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则进行B.招标人不得邀请招标特定投标人C.公开招标的项目应该发布招标公告D.招标文件应该载明投标有效期E.招标人分别组织投标人踏勘现场答案：B,E解析：招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。有关管线工程的测量，正确的是（ ）。A.管线中心定位

26、就是将控制点位置测设到地面上去B.管线敷设临时水准点必须选在旧建筑物墙角、台阶等处C.临时标桩可作为水准点D.地下管线工程测量必须在回填后，测量出起、止点，窨井坐标和管顶标高答案：C解析：2022版教材P24本题考查的是机电工程中常见的工程测量。选项A，管线中心定位是将主点位置测设到地面上去；选项B，错在“必须”；选项D，是在回填前。(2022年)在某市中心施工的工程，施工单位采取的下列环境保护措施，正确有（ ）。 A.用餐人数在 100 人以上的施工现场临时食堂，设置简易有效的隔油池 B.施工现场水磨石作业产生的污水，分批排入市政污水管网 C.严格控制施工作业时间，晚间作业不超过 22 时，

27、早晨作业不早于 6 时 D.施工现场外围设置 1.5m 高的围挡 E.在进行沥青防潮防水作业时，使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备答案：A,C,E解析：B 选项：施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排人城市污 水管道或河流，污水未经处理不得直接排人城市污水管道或河流。 D 选项：市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于 2.5m ，其他工地的围挡高度不低于 1.8m 。2022二级建造师预测试题8卷 第6卷背景资料：某生产矿井采用立井开拓，年生产能力90万t，采用副井进风、主井回风通风方式。矿井生产已经多年，为保证矿井生产的正常接替，经研究决

28、定实施矿井延深。矿井延深方案是在工业广场内新开一个副井，距离原副井150m，原副井将作为回风井。考虑到该矿井表土为不稳定土层，且含水较大，新副井设计采用冻结法施工。为节约工程投资，新副井的设计采用了原主、副井的地质资料。在新副井的招标工作中，新副井井筒冻结工程和掘砌工程作为两个独立的工程项目先后进行招标，某矿建施工单位先后中标。在签订合同时，该矿井招标部门认为两项工程由同一家单位中标，可减少部分措施工程费，要求施工单位在原投标报价的基础上优惠10，施工单位提出不同意见。问题：1该矿井延深新副井设计采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2新副井施工井筒检查钻孔的布置有何要求3该矿井将新副井井筒工

29、程划分为冻结工程和掘砌工程分别进行招标是否合理说明理由。4针对矿井招标部门提出的优惠要求，施工单位应如何应对答案：解析：问题1 该矿井延深新副井设计采用原井筒的地质资料不合理。因为新副井距离原井筒的距离较远，加之地质条件的变化，所参考的资料准确性不够；另外，新副井属于延深井筒，深度大于原主副井，新副井深部地质资料没有，应该新打检查钻孔进行探明。原主、副井地质资料只能做参考，不能作为设计依据。问题2新副井井筒检查钻孔布置的要求是：(1)井筒检查钻孔不应布置在井筒范围内；(2)井筒检查钻孔距井筒中心不应超过25m；(3)井筒检查钻孔的深度宜大于新副井设计深度10m。问题3该矿井将新副井井筒工程划分

30、为冻结工程和掘砌工程分别进行招标是合理的。因为立井井筒工程属于单位工程，其中井筒掘砌工程具有独立施工的条件，可以独立进行工程价款的结算；冻结工程属于井筒工程中的特殊专业工程，可以独立进行招标。问题4针对矿井招标部门提出的优惠要求，施工单位不应同意，应对办法是：(1)向招标部门说明，投标报价合理，在已经中标第1项工程的基础上，投标第2项工程已经考虑降低了相关的措施工程费；(2)根据招标投标管理规定，招标人和中标人签订合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应与招标文件和中标人的投标文件内容一致。下列施工组织总设计的各项工作中，先后顺序排列正确的是（）。编制施工总进度计划确定施工的总体部署

31、编制施工准备工作计划编制资源需求量计划计算主要工种的工程量A.B.C.D.答案：D解析：2022新版教材P26页 施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。 #下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ）。A、 非承重结构的钢筋及连接接头试件B、 屋面、厕浴间使用的防水材料C、 用于防水层上

32、保护层的商品混凝土D、 抹灰砂浆中使用的掺加剂答案：B解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。吊架可分为( )等形式。A.导向支架B.刚性吊架C.弹簧吊架D.滚动支架E.滑动支架答案：B,C解析：2022版教材P151 供热管网附件及换热站设施安装要求。表2K3150

33、23-1 吊架分为弹簧吊架、刚性吊架A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和冷热水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购；金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。 A安装公司项目部进场后，编制了施工进度计划、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数，符合设计要求。设备基础验收合格后，采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点，做好施工记录，保证安装质量，达到设计及安装说明书要求。 在施工中发生了以下3个事件： 事件

34、1：项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司，预算单价为120元m，在3月22日结束时检测，B公司只完成电缆排管施工1000m，但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元，项目部对B公司提出警告，要求加快施工进度。 事件2：在热水管道施工中，按施工图设计位置施工。碰到其他管线，使热水管道施工受阻，项目部向设计单位提出设计变更要求改变热水管道的走向，结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。 事件3：在分布式能源中心项目试运行验收中，有一台三联供机组噪声较大，经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明，不属于安装质量问题，后增加机房的隔声措施，验收通过。 问题 1业主采购水泵时应

35、该考虑哪些性能参数 2三联供机组就位后，试运行前还有哪些安装步骤 3计算事件1中的CPI和SPI及其影响，请问是否影响总工期 4请问事件2中承包单位如何才能修改图纸 请问延误是否影响工期 5针对事件3中，施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错答案：解析：1业主采购水泵时应该考虑的性能参数包括：流量、扬程、轴功率、转速、效率、必需的汽蚀余量。2三联供机组就位后试运行前还有的安装步骤有：安装精度调整与检测、设备同定与灌浆、零部件装配、润滑与设备加油。3事件1中预算单价120元m，B公司已完成电缆排管施工1000m，可得：已完工程预算费用BCWP=1000m 120元m=120000元；已完工程实

36、际费用ACWP=160000元；计划工程预算费用BCWS=(20002012)m120元m=144000元；所以：(1)事件1中的CPI=BCWPACWP=120000160000=075，说明费用超支。(2)事件1中的SPI=BCWPBCWS=120000144000=083，说明进度延误。(3)影响总工期，理由：工作电缆排管施工在关键线路上，是关键工作，时差为0，延误影响总工期。4(1)如发现设计有问题或因施工方面的原因要求变更设计，应提出设计变更，办理签认后方可更改。重大设计变更由项目总工程师组织研究、论证后，提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核，决定后由设计单位修改设计

37、图纸并出具设计变更通知书，还应附有工程预算变更单，经建设、监理、施工单位会签后生效。(2)不影响工期。理由：水泵及管道安装工作在非关键线路上，是非关键工作，总时差为50d；原计划到4月9日完工，拖延到4月29日才完成，说明工作延误20d，延误时间没有超出总时差，所以不影响工期。5针对事件3中，施工单位证明自己没有过错需要提供以下资料：施工图纸、设备技术资料、设计说明书、设计变更单及有关技术文件，合同。机电工程注册建造师执业的电力工程包括()等工程。A.火电工程B.送变电工程C.核电工程D.水电工程E.风电工程答案：A,B,C,E解析：2022版教材P3701、电力工程分为火电工程(含燃气发电机

38、组)、送变电工程、核电工程、风电工程等4 种类别工程。钢结构防火涂料按涂层厚度可分( )、H两类。A.AB.BC.CD.D答案：B解析：2022版教材P79页（2）防火涂料按涂层厚度可分CB、B和H三类。关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是（）。A.建设单位B.施工企业总经理C.施工企业总工程师D.施工企业主管副总经理答案：A解析：2022版教材P209页建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。2

39、022二级建造师预测试题8卷 第7卷某建设项目采用施工总承包模式，甲施工总承包单位征得发包人同意，将部分专业工程分包给乙分包商，业主将幕墙工程分包给丙分包商，业主及甲、乙、丙三家单位在施工管理中的正确关系是()A.甲施工总承包单位不承担施工任务，只负责对乙分包商的组织管理和协调B.丙分包商在施工中只听从业主的指令C.甲施工总承包单位负责对乙分包商和丙分包商的组织管理和协调D.乙分包商和丙分包商与甲施工总承包单位之间既是合同关系，又是指令关系答案：C解析：2022新版教材P6页 二、施工总承包方的管理任务。#卷管两纵焊缝的间距，说法正确的是（）。A.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于200mm。B

40、.卷管组对时，相邻筒节两纵焊缝间距不应小于150mm。C.有加固环、板的卷管，加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开，其间距不应小于160mm，D.加固环、板距卷管的环焊缝不应小于80mm。答案：A解析：卷管制作： 1.卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于200mm；2.卷管组对时，相邻筒节两纵焊缝间距应大于100mm3.有加固环、板的卷管，加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开，其间距不应小于100mm，加固环、板距卷管的环焊缝不应小于50mm； 分部分项工程项目的综合单价中包括（ ）。A机械费B利润C风险费D管理费E规费正确答案：ABCE管道吹扫与清洗的方法不包括（）。A.水冲洗B.空气吹

41、扫C.蒸汽吹扫D.酸清洗答案：D解析：工业管道吹洗方法有：液体或水冲洗、气体吹扫或空气吹扫、蒸汽吹扫和人工清理。生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的()。A.直接经济损失B.人员伤亡数量C.间接经济损失D.社会影响成度答案：B解析：2022版教材P239页事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素，人身要素就是人员伤亡的数量。施工生产安全事故危害的最严重后果，就是造成人员的死亡和重伤。因此，人员伤亡数量被列为事故分级的第一要素。 平面汇交力系是指（ ）。A作用线都是在一个平面内且方向相同B作用线都在一个平面内C作用线都在一个平面内且汇交于一点D作用线都在一个平面内，且方向相反正确

42、答案：C 建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括）（ ）。A不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产B施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出c生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题D。对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划正确答案：C 地下燃气管道与直埋电缆的垂直净距不得小于（ ）。A0.15mB0.5mC0.75mD1.0m正确答案：B2022二级建造师预测试题8卷 第8卷确定夯管锤的锤击力主要根据( )。A.管径B.钢管力学性能C.夯管锤重量D.管道

43、长度E.工程地质、水文地质和周围环境条件答案：A,B,D,E解析：2022版教材P137 城市管道工程中不开槽施工法的工艺。(5)夯管锤的锤击力应根据管径、钢管力学性能、管道长度，结合工程地质、水文地质和周围环境条件，经过技术经济比较后确定，并应有一定的安全储备；夯管法在特定场所是有其优越性，适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工。一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受()构件。A、拉B、压C、弯D、扭答案：C解析：梁和板是典型的受弯构件。所以选C。关于法的效力层级，下列表述中正确的是（）。A.宪法至上B.新法优于旧法C.上位法优于下位法D.一般法优于特别法E.特别法优于一般法答案：A,B,C,

44、E解析：2022版教材P4页法的效力层级： （一）、宪法至上， （二）、上位法优于下位法， （三）、特别法优于一般法， （四）、新法优于旧法。关于压入式通风的优缺点，说法错误的是(?）A.有效射程大，冲淡和排出炮烟的作用比较强B.工程面回风不通过扇风机，在有瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全C.长距离巷道掘进排出炮烟的风量大，时间长D.工人进入工作面不受污浊空气的影响答案：D解析：压入式通风方式可采用胶质或塑料等柔性风筒。其优点是:有效射程大，冲淡和排出炮烟的作用比较强（答案A说法正确）;工作面回风不通过扇风机，在有瓦斯涌出的工作面采用这种通风方式比较安全（答案B说法正确）;工作面回风沿

45、巷道流出，沿途也就一并把巷道内的粉尘等有害气体带走。缺点是:长距离巷道掘进排出炮烟需要的风量大，所排出的炮烟在巷道中随风流而扩散，蔓延范围大，时间又长（答案C说法正确），工人进入工作面往往要穿过这些蔓延的污浊气流（答案D说法错误）。甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由()人民法院管辖。A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地答案：A解析：2022版教材P307页因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权纠纷等。矿山爆破中，早爆事故原因不包括（ ）。A.杂散电流B.静电感应C.起爆器材质量不好D.雷

46、电答案：C解析：P40-42爆破作业的早爆，往往造成重大恶性事故。在电爆网路敷设过程中，引起电爆网路早爆主要因素是爆区周围的外来电场，包括雷电、杂散电流、静电、感应电流、射频电、化学电等。不正确地使用电爆网路的测试仪表和爆电源也是引起电爆网路早爆的原因。另外，雷管的质量问题也可能引起早爆。净矢高是指（ ）。A、从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离B、从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离C、从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离D、从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离答案：A解析：净矢高：是从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离；计算矢高：是从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标 B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标 D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的拫价竞标答案：A,B,D解析：参见教材P84?85。不正当竞争行为包括：（1)投标人相互串通投标（2)招标人与投标人串通 投标（3)投标人以行贿手段谋取中标（4)投标人以低于成本的拫价竞标（5)投标人以他人名义或以其 他方式弄虚作假骗取中标。