《2022实用的工程承包合同范文五篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022实用的工程承包合同范文五篇.docx(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022实用的工程承包合同范文五篇工程承包合同 篇1总承包单位:分包单位:根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程详细状况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一样确认以下条款内容:第1条 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程面积:钢结构部分 平方米1.4 工程内容:钢结构及维护和保温工程1.5 承包范围:全部钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容开工日期: 竣工日期:总日历日期: 日历天质量等级:合格合同价款: 万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。平安措
2、施、技术措施由乙方供应技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。第2条 合同文件及说明依次本工程合同由以下文件组成:1、工程承包合同;2、工程补充合同;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条 合同文件运用的标准适用法律适用法律状况:国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为准。适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定第4条 图纸甲方在满意工程总进度安排前提下,按质按量供应建安配套施工图纸。图纸供应套数:甲方应供应全套施工图5套,其中二套施
3、工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第5条 甲方驻工地代表甲方委派 同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必需接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方看法的有效表达。第6条 乙方驻工地代表乙方委派 同志为驻工地代表乙方委派 负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方看法的有效表达。第7条 甲方工作甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺当开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
4、甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的协作工作。甲方负责供应乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按合同支付工程款。第8条 乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方供应分阶段施工进度安排,以后每月1日和15日向甲方供应下部的施工进度安排。每月末向甲方供应当月完成实物量的施工月报,竣工前15天向甲方供应竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料安排,另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的爱护工作。乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品爱护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工,按施工组织设
5、计支配现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。第9条 进度安排乙方应在图纸出齐7天后,向甲方供应施工组织设计,如甲方分阶段供应施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前5天后供应施工方案。甲方代表应在乙方供应施工组织设计后2天,以书面形式批准上述文件或提出修改看法,逾期视为确认。第10条 工期提前和延误本工程甲方标书要求总工期为 天。本工程乙方如按75天完成,甲方赐予 万元人民币的嘉奖。如乙方不能在75天内完工,则赐予 万元人民币的惩罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指:(1) 外界因素对施工进度造成的影
6、响,如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。(2)因甲方缘由对施工进度造成影响。如不能刚好办理有关手续,不能刚好供应施工图纸,设计变更而引起甲方返工,变更手续办理不刚好,造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等,乙方在这类状况发生后5天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在5天内赐予答复,逾期可视为确认。(3) 非乙方缘由造成的工期延误,由甲方代表在5天内签证认可,工期相应顺延。逾期视作认可。第11条 检查和返工在工程竣工前10天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应马上通知乙方进行返工。乙方在
7、接到甲方的整改或返工通知后,应刚好予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。第12条 工程质量等级本工程施工质量的评定以质量监督站为准。第13条 隐藏工作验收隐藏工程验收按上海市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。第14条 合同价款及调整本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。第15条 工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法依据工程进度,分段付款。工程款支付,工程款分四阶段支付(1) 工程开工前,支付备料款 万元(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%(3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;(4) 工程量完成至钢结构维护、保温安
8、装结束后5天内支付到总价的80%;(5) 竣工后30天内支付到总价的95%,其余作为预留保修金。(6) 预留保修金在保修期后无息返还。第16条 材料供应本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外),乙方选购的主要成品及半成品须先征得甲方认可,方可定货选购。甲方供应的设备材料参见补充合同。第17条 竣工验收工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参与验收。工程竣工后,乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理方法执行。第18条 保修保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容
9、,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。保修期限:自竣工验收通过之日起一年。在保修期限内,乙方对施工质量问题免费修理,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则,双方另定协议。第19条 争议双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避开争议或纠纷。假如发生争议,按下列 原则处理:1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的接着执行。2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程
10、所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。第20条 违约如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方担当违约责任并向对方支付违约金。第21条 平安施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的平安生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应依据本工程的员工作好平安、文明施工教化。乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第22条 不行抗力因不行抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。第23条 合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。甲方(盖章)地址:法定代表人日期乙方(盖章) 地址: 法定代表
11、人 日期工程承包合同 篇2甲方:乙方:依据工程须要,甲、乙双方就 处工地承包事宜,达成协议如下:承包范围及内容:承包价格:1、乙方须根据设计要求进行施工,因此返工造成的一切损失由乙方负责。2、乙方必需严格根据操作规程施工、平安文明施工,随时做好平安教化和平安检查,发觉平安隐患和违章作业,应马上停止作业和订正。若违反操作规程所造成的大小平安事故乙方需负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。3、乙方进场后,甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方协作办理工程阶段验收和竣工验收,刚好审核乙方申报的工程拨款恳求,刚好协作乙方协调,处理施工中遇到的必需要甲方协调解决的问题4、乙方应在满
12、意施工要求的前提下,不得奢侈甲方供应的各种材料。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇3发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,为明确双方的权利和义务,经甲乙双方友好协商一样,现就本建设工程详细施工事项,达成如下合同条款,双方信守执行:一、工程概况1、工程名称:四川美大康药业股份有限公司精烘包空调机房工程2、工程地址:什邡市金河东路3、承包范围和内容:四川美大康药业股份有限公司精烘包钢结构空调
13、机房、空调机组基础(三个)。二、合同价款总价包干为¥155000.00元,人民币大写:壹拾伍万伍仟元整。三、合同工期1、本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起起先计算。2、如遇以下状况,工期相应顺延:a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;b.一周内非承包方缘由停电、停水8小时以上,影响正常施工;c.甲方缘由造成影响下一道工序施工;d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;e.不行抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;f.甲方代表同意工期顺延的其它状况。四、工程款的支付和结算1、本合同签订生效后七日内,甲方预付工程款的40%,计人民币620_
14、.00元作为材料款。2、工程全部竣工,甲方一个月以内组织竣工验收(甲方一个月内未进行竣工验收,乙方视为工程合格),验收合格后,乙方出具全额正式发票(在甲方税务部门代开),甲方支付工程款的55%,计人民币85250.00元。3、工程款的5%,计人民币7750.00元作为工程保质金,待保质期满一年后三日内付清,质保金不计利息.五、技术标准及要求1、彩钢板为50mm厚夹芯泡沫彩钢板,压型钢板厚度不小于0.426mm。2、塑钢窗为中财型材80系列(加钢衬)推拉窗,玻璃为5mm厚无色单层普玻。4、进入现场的全部材料,其质量由乙方按施工验收规范及标准进行抽检和送检,合格的方可入场和运用;因乙方未检定合格而
15、先行运用的,后果乙方担当。5、施工过程中,乙方必需根据要求,加强过程质量管理、监控,组织分部、分项的隐藏验收,检查或验收时间,乙方应提前24小时通知甲方。6、乙方在工程竣工验收前,必需提前5天将工程竣工资料整理完善并装订成册交于甲方批阅合格后,组织竣工验收。竣工资料应包括各种材料出厂合格证、检测报告、材质证明、竣工图纸、验收记录等。六、平安文明施工1、乙方必需高度重视施工工人的平安教化和培训,遵守甲方厂区平安管理制度,严格按平安文明施工标准组织施工,施工现场平安标示醒目、平安防护用品齐备、平安措施完善。2、乙方应在必要处设立平安警示牌或平安公告栏,并实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。必需接
16、受甲方平安监督检查,并对查出的平安隐患刚好整改;因缺乏平安保障又不能按期整改,被各级安监部门强令停止施工的一切后果由乙方来担当,给甲方造成损失的应担当相应的赔偿责任。3、乙方的设备、工具、物资等进入甲方现场后,必需自行妥当管理,因保管不善而造成的损失由乙方自负。乙方材料、设备设施的出厂需经甲乙双方工地现场代表的签字确认并经甲方代表开具物资出门条,接受甲方保卫部门的查验无误后方可出厂。4、由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、消防条例、导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失和责任。七、施工与设计变更1、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自
17、修改。2、甲方生产工艺须要变更设计的,必需作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,双方协商并签证确认。八、违约责任、索赔1、甲方不按合同约定支付工程预付款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,乙方可停止施工,工期应当顺延。2、因乙方缘由造成工程延期,每延误一天,乙方应担当违约金人民币20_元。延期违约金限额为结算总价款的20%。3、工程质量不符合施工图纸或质量验收规范,由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建,造成逾期交付的乙方担当违约责任,按本条其次款的约定支付违约金,并由乙方担当由此造成的损失。4、质量保证期内的质量责任,乙方应在接到
18、甲方通知后24小时内派人处理,否则 ,甲方有权另行请人处理,所产生的费用由乙方担当,甲方有权从质保金中干脆予以扣除,质保金不足的,发包人还有权向乙方追偿,由此给甲方造成的其他损失,乙方还应赔偿。九、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意向什邡市人民法院起诉。十、附则1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍旧保留。本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸
19、、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇4发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务购依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用
20、和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法及有关规定,甲方将_工程的园林景观结合本工程实际状况,签订本合同,以资双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工作内容:二、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自运用的,以
21、转移占有工程之日为实际竣工日期。1、本工程工期为_天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)起先计算工期,非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。2、工期顺延:(1)未刚好签审施工图纸和施工组织安排;(2)设计变更;(3)甲方未能按期提交施工场地;(4)连续4小时遇雨和停水、停电;(5)未按合同规定时间拨付工程款项;(6)其他。三、工程合同价款及支付方式1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价_元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。2、合同签订后_日内,甲方支付乙方工程预付款_元整。3、工程竣工并验收合格后_日内,
22、双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_%,余结算总额的_%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。四、设计调整本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。五、保修期风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的,保修期自转移占有之日起算。1、保修期:从乙方递交竣工报告后的.第_日起算,保修责任按国家有关规定执行
23、。其中植物保活期_年,工程部分保修期为_年。2、成活率:植物管护移交时按行规达到_%的成活率。六、双方的责任(一)甲方责任:1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2、合同签订后_日内审定乙方的施工组织安排及施工图,并以书面形式通知乙方;3、负责帮助办理施工的各项进场手续;4、负责协调现场各施工单位间的关系;5、若施工变更应以书面形式通知乙方;6、按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3、文明施工,平安生产,确保工程质量,按期完工;4、负责施工中的成品爱护;5、
24、工程完工时,协作甲方完成验收。风险提示:对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的,根据发包人违约的约定办理。七、材料的认定及选购1、乙方应按设计要求对材料自行选购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购
25、买。八、竣工验收:1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式刚好间,再次验收程序同上。九、合同的变更和解除1、合同经双方签字后生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一样后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必需将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_%支付违约金,并办理解约手续。3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方
26、以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,担当乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法,通过明确违约时须要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。十、违约责任(一)甲方违约责任:1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应实行措施补救或削减损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超_日,按
27、合同总额的_%向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延_日,按合同总额的_向甲方支付违约金。十一、争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则1、本合同经双方签字盖章后生效。2、未尽事宜,双方协商解决。3、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。甲方:居处:代表人:联系电话:工程所在地:_年_月_日乙方:居处:责任人:联系电话:工程所在地:_年_月_日工程承包合同 篇5发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照民法典和中华人民共和国建筑法及其相关
28、法律,行政法规,遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则并结合工程的实际状况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一样,达成如下协议:一、工程名称:。二、工程地点:。三、承包范围:。四、工期:开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日 工期: 天五、合同价款:本工程采纳 方式计价。室外工程另外计算。合同总价款为 。六、双方责任:1、甲方责任:负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。负责向乙方供应施工图一式_份。刚好供应合同规定的材料(包工不包材料时)。(4)供应临时宿舍给乙方,水,电及一切费用(5)刚好办理工程结算。2、乙方责任:严格按施工规范要求及国家质量标准施工。必需按图纸施工。应保证工期要求
29、,确保工程如期完成。七、材料供应:1、主材:由甲方负责供应。2、辅材:由甲方负责供应。八、材料消耗:工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之 计算,废料归 方。九、施工与验收:1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。十、结算方式:工程款支付,每月按进度实际工程量支付百分之八十五,工程完工自检能达到验收要求支付百分之十,余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。十一、其它:1、本协议一式 份,正本 份,副本 份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议待工程款付清以后自行终止。十二、补充条款:1、图纸变更应当在乙方施工前,供应正式变更通知单,假如乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方担当,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日_元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日
限制150内