21年一级建造师预测试题9卷.docx

《21年一级建造师预测试题9卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级建造师预测试题9卷.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年一级建造师预测试题9卷21年一级建造师预测试题9卷 第1卷案例五背景资料某施工单位承建了一段二级公路沥青混凝土路面工程，路基宽度12m。上面层采用沥青混凝土(AC-13)，下面层采用沥青混凝土(AC-20);基层采用18cm 厚水泥稳定碎石，基层宽度9.5m;底基层采用级配碎石，沥青混合料指定由某拌和站建定点供应，现场配备了摊铺机、运输车辆。基层采用两侧装模，摊铺机铺筑。施工过程中发生如下事件：事件一：沥青混凝土下面层端工前，施工单位编制了现场作业指导书，其中部分要求如下:(1)下面层摊铺采用平衡梁法;(2)摊铺机每次开铺前，将熨平板加热至55;(3)采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压

2、过程不粘轮;(4)摊铺机无法作业的地方，可采取人工摊铺施工。事件二：施工单位确定的级配碎石底基层实测项目有;压实度、纵断高程、宽度、横坡等。事件三：施工单位试验室确定的基层水泥稳定碎石混合料的集料比例如表2 所示，水泥剂量为4.5%(外掺)，最大干容重为2.4t/m3，压实度98%。表2 基层水泥稳定碎石混合料集料比例表问题：1.本项目应采用什么等级的沥青?按组成结构分类，本项目沥青混凝土路面属于哪种类型?2.沥青混凝土路面施工还需要配备哪些主要施工机械?3.逐条判断事件一中现场作业指导书的要求是否正确?并改正错误。4.补充事件二中级配碎石底基层实测项目的漏项。5.列式计算事件三中1km 基层

3、需1#料和水泥的用量。(不考虑材料损耗，以t 为单位，计算结果保留到小数点后2 位)答案：解析：1.本项目应采用B 级沥青。按组成结构分类，本项目沥青混凝土路面属于密实-悬浮结构。2.沥青混凝土路面施工主要施工机械：双轮双振压路机、胶轮压路机、沥青混凝土搅拌设备。3.(1)错误。正确做法:下、中面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。(2)错误。正确做法：开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于65。(3)正确。(4)错误。正确做法：摊铺机无法作业的地方，应在监理工程师同意后，采用人工摊铺施工。4.级配碎石底基层实测项目的漏项：弯沉值、平整度、厚度。5.1#料的用量(18100)1000x9

4、.5x2.498%x25%=1046.90t;水泥用量为(18100)x1000x9.5x2.498%x4.5%=188.45t。某组织工具如下图所示，则该图形反映的是（ ）。A. 某项目的所有子系统，所有的工作任务B. 某项目组织系统的组织指令关系C. 某项目的工作之间的逻辑关系D. 某项目各参与单位之间的合同关系答案：B解析：本题主要考查对组织结构图的理解和运用。组织结构图反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系。组织结构图用矩形表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。综上所述，本题正确答案为B。#折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计

5、算方法是（ ）。A平均年限法B双倍余额递减法C年数总和法D工作量法答案：C解析：下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标答案：C解析：建设工程质量管理条例第十条规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。第十五条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设

6、单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。（2022年真题）下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。A、由于施工规范发生变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺B、由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工C、由于自然灾害导致工期严重滞后D、设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改E、施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工答案：A,B,C,E解析：本题考查的是施工组织设计的动态管理。项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组

7、织设计应及时进行修改或补充：工程设计有重大修改；有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；主要施工方法有重大调整；主要施工资源配置有重大调整；施工环境有重大改变。在项目盈亏平衡分析中，可视为变动成本的是（ ）。A.生产工人工资 B.无形资产摊销费C.管理费用D.固定资产折旧费用答案：A解析：本题考核的是变动成本的内容。变动成本是随产品产量及销售量的增减而成 正比例变化的各项成本,如原材料、燃料、动力费、包装费和计件工资等。沉入桩终止锤击的控制应以控制桩端（ ）为主。A.设计标高B.承载力C.实际标高D.贯入度答案：A解析：桩终止锤击的控制应视桩端土质而定，一般情况下以控制桩端设计标高为主，贯

8、入度为辅。 土压力中（ ）的压力最大，位移也最大。A静止土压力B主动土压力C被动土压力D测试土压力正确答案：C21年一级建造师预测试题9卷 第2卷某施工单位已经完成一座消防泵站基础工程的施工，现在需要对该基础工程进行成本分析，其成本分析的资料来源有（ ）。A. 投标报价成本B. 施工预算C. 施工概算D. 实际工程量、实耗人工和材料E. 计划工程量、计划人工和材料答案：A,B,D解析： 重力式码头的墙体结构形式有混凝土及钢筋混凝土方块、沉箱、扶壁和大直径圆筒等，其一般施工程序包括()。A.基床清淤B.墙体预制C.墙体预制件出运D.墙体预制件安装E.墙体预制件吊安 答案：B,C,D解析：各通信运

9、营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有( )。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全答案：A,B,C,D解析：滑行道桥的混凝土浇筑包括（）、养护及拆模等工序。A.拌制B.运输C.灌注D.振捣E.提浆答案：A,B,C,D解析：特种设备安全法确定的起重机械类特种设备，

10、是指用于垂直升降或者（ ）重物的机电设备。A.水平移动B.转动C.牵引D.垂直升降并水平移动答案：D解析：教材P448起重机械含义：指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期

11、30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。38月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。答案：解析：1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天

12、之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2) 业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的

13、索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。在旅客候机大厅应设置（ ）显示设施。A.安全检

14、查引导B.值机办票C.出港航班动态D.进港航班动态答案：C解析：铁路施工中常用的降水措施有()。A.特大井点降水B.大井点降水C.小井点降水D.深井点降水E.浅井点降水答案：B,C解析：21年一级建造师预测试题9卷 第3卷公路隧道施工中仰拱以上的混凝土或片石混凝土应在仰拱混凝土达到设计强度的（ ）后施工。A.70%B.75%C.80%D.85%答案：A解析：本题考查的是模筑混凝土衬砌及公路隧道施工安全步距要求。仰拱以上的混凝土或片石混凝土应在仰拱混凝土达到设计强度的70%后施工。参见教材P238。某工程项目标底价是850万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，乙承

15、包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币。则甲承包商投标时报价不得低于()万元人民币。A.850B.700C.750D.800答案：D解析：2022版教材P100 / 2022版教材P99招标投标法规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。下列关于公路工程施工技术交底工作的记述，正确的是（ ）。A：第三级项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底B：第二级项目技术部门负责人或各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底C：第一级现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底D：第一级交底主要内容为分部分项工程的施工工序等答案：B解析：施工技术交底必须在相应工程内容施工前分级进行

16、。第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。第二级：项目技术部门负责人或各分部分项工程主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底。第一级交底主要内容为实施性施工组织设计、技术策划、总体施工方案、重大施工方案等。第二级交底主要内容为分部分项工程施工方案等。第三级交底主要内容为分部分项工程的施工工序等。在软基加固工程中打设的塑料排水板所包裹的土工织物，其主要的功能是( )。A.隔离作用 B.透水作用C.反滤作用 D.防渗作用E.保护(排水通道)作用答案：A,B,C,E解析：采用盾构法施工时，拆除工作井内洞口围护结构前必须对洞口土体

17、进行加固，主要原因有（ ）。A、土压平衡盾构始发掘进的一段距离内或到达接收洞口前的一段距离内难以建立起土压B、泥水平衡盾构始发掘进的一段距离内或到达接收洞口前的一段距离内难以建立起泥水压C、工作井围护结构易产生较大变形D、拆除洞口围护结构会导致地下水涌入E、拆除洞口围护结构会导致洞口土体失稳答案：A,B,D,E解析：2022教材P147 / 2022教材P148（一）洞门土体加固的作用：（2）由于拆除洞口围护结构后，在坑外水土压力作用下，会导致洞口土体失稳和地下水涌入工作井，且盾构在始发掘进的一段距离内或到达接收洞口前的一段距离内难以建立起土压（土压平衡盾构）或泥水压（泥水平衡盾构）以平衡开挖

18、面的土压和水压。因此，拆除洞口围护结构前必须对洞口土体进行加固，通常在工作井施工过程中实施。关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其()。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢答案：D解析：巷道施工掘进与永久支护顺序作业，是指掘进与支护两大工序在时间上按先后顺序施工，即先将巷道掘进一段距离，然后停止掘进，边拆除临时支架，边进行永久支护工作。这种施工作业方式的特点是掘进和支护轮流进行，由一个施工队来完成，因此要求工人既会掘进，又会支护。该作业方式主要工作单一，需要的劳动力少，施工组织比较简单，与平行作业相比成巷速度较慢。关于民事诉讼管辖制度的说法

19、，正确的有（）。2022A、甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B、因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C、房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D、移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E、当事人可以通过协议变更案件的级别管辖答案：B,C,D解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项A错误，属于移送管辖。选项E错误，专属管辖是排他性管辖，排出了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。110kV变电所与VHF(I)频段电视差转台、转播台问的防护间距不应小于( )。A.1000mB.13

20、00mC.1800mD.2000m答案：A解析：21年一级建造师预测试题9卷 第4卷关于构件式玻璃幕墙横梁安装的说法，正确的是（ ）。A.铝合金型材跨度不大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mmB.铝合金型材跨度大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mmC.钢型材其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mmD.横梁与立柱连接处，设置柔性垫片或预留12mm的间隙答案：D解析：2022教材P161 / 2022教材P163幕墙横梁 （ 1 ） 横梁可采用铝合金型材或钢型材。当铝合金型材横梁跨度不大于 1.2m 时，其截面主要受力部位的厚度不应小于 2.0mm; 当铝

21、合金型材横梁跨度大于 1.2m 时，其截面主要受力部位的厚度不应小于 2.5mm采用钢型材时，其截面主要受力部位的厚度不应小于闭 2.5mm （2） 横梁一般分段与立柱连接，连接处应设置柔性垫片或预留 1 2mm 的间隙，间隙内填胶，以避免型材刚性接触。 “ （3） 横梁与立柱间的连接紧固件应按设计要求采用不锈钢螺栓、 螺钉等连接。 （4） 明框幕墙横梁及组件上的导气孔和排水孔位置应符合设计要求，保证导气孔和排水孔通畅地面上点的高程在地形图上用等高线表示。等高线即地面上高程相等的地点所连成的平滑曲线，它是一系列的闭合曲线，能表示出地面高低起伏的形态。等高线之间越密，表示（ ）。A.地面坡度越小

22、 B.地面坡度越陡峭C.地面坡度越平缓 D.地面坡度越曲折答案：B解析： 建设工程项目实施阶段的主要任务是（ ）。A编制项目建议书B初步设计C编制可行性研究报告D施工图设计E编制设计任务书正确答案：BDE 简易进近跑道上必须设置（）。A跑道人口灯B跑道边灯C跑道接地地带灯D跑道中线灯E跑道人口识别灯 答案：A,B解析：见民航机场工程管理与实务1D415030和民用机场飞行区技术标准MH 5001-2022中623的规定。 煤矸石可用以（）。A.回收热能B.作为保温材料C.作为充填材料D.作为塑料的基材E.加工成建筑材料 答案：A,C,E解析：煤矸石可以说是一种煤炭的粗粒尾矿，还混杂了许多煤炭的

23、衍生矿物，因此有许多功用，煤矸石的热值约有8008000kJkg，可以直接燃烧或者回收烧制砖瓦，可用于水泥的混合材料，可以用作道路的垫层、路基结构层以及其他地方的充填材料等。但是还很少有将煤矸石用以保温或者制作成塑料。故该题的答案：A、C、E。下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（ ）。（2022） A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失C.战争或军事行为所造成的损失D.投标人故意行为所造成的损失E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失答案：A,C,D解析：本题考查的是工程保险的种类。各类保险合同由于标的的

24、差异，除外责任不尽相同，但比较一致的有以下几项：（1）投保人故意行为所造成的损失；（2）因被保险人不忠实履行约定义务所造成的损失；（3）战争或军事行为所造成的损失；（4）保险责任范围以外，其他原因所造成的损失。选项B属于工程一切险的保险范畴，选项E属于第三者责任险的保险范畴。选项ACD属于除外责任范畴。# 预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ）。A65%B70%C75%D80%正确答案：C通信建设工程企业专职安全生产管理人员的安全生产职责包括（ ）A、认真贯彻执行国际安全生产方针政策B、对安全生产进行现场监督检查C、保证安全生

25、产费用的有效使用D、及时、如实报告通信工程生产安全事故E、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程答案：A,B,D解析：21年一级建造师预测试题9卷 第5卷目视助航灯光系统工程质量情况实测检查内容包括（）。A.监控系统功能检测B.指点标性能测试C.灯光回路绝缘电阻测试D.泊位系统功能测试E.电源系统切换试验答案：A,C,E解析：见民航机场工程管理与实务1D435012和民用机场目视助航设施施工及验收规范MHT 50122022中1631。某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项

26、目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。二问题1根据预验结果，指出铁件和机架安

27、装工作需返工的内客并说明原因。2ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?3本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?4指出竣工测试记录中缺少的部分。答案：解析：1（6分）根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因。考点来源：1L412000通信与广电工程施工技术1L412022机房设备及天馈线安装要求1L412022机房设备安装的工艺要求答：（1）DDF需要返工（1分），因偏差大于l。（2分），不合格；（2）过桥走道需要返工（1分），因水平偏差大于2mm/m（2分），不合格；2（4分）ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷 答：（1）没有向施工人员

28、做技术交底，交底制度不完善或落实不到位（2分）；（2）没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位（2分）；3（6分）本工程竣工技术文件还应补充哪些内容 考点来源：1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420220通信建设工程竣工验收的有关规定1L420221通信工程竣工资料的收集和编制答：（1）开工报告；（2）已安装设备明细表；（3）停工报告；（4）复工报告；（5）交接书；（6）验收证书（各1分）。4（4分）指出竣工测试记录中缺少的部分。考点来源：1L420000通信与广电工程项目施工管理1L420220通信建设工程竣工验收的有关规定1L420221通信工程竣工资料的收集和编制答

29、：（1）本机测试记录；（2）系统测试记录（各2分）。4G移动网中，EPC组成()A.SSGNB.SGWC.MGWD.PGWE.PCRF答案：B,D,E解析：综合管廊建设期间的档案资料应由（ ）负责收集、整理、归档。A.施工单位 B.建设单位C.管廊日常管理单位 D.监理单位答案：B解析：综合管廊建设期间的档案资料应由建设单位负责收集、整理、归档。维护期间，应由综合管廊日常管理单位负责收集、整理、归档。常规冻结法适用的边界条件（ ）。A.土体含水量大于10 B.土体含水量大于2.5%C.地下水流速为79m/d D.地下水含盐量不大于3%E.地下水流速不大于40m/d答案：B,D,E解析：通常，当

30、土体含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40m/d 时，均可适用常规冻结法。当土层含水量大于10%、地下水流速为7 一9m/d 时，冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。（四）、2022年6月A施工单位中标一项传输设备安装工程，建安工程费100W，其中材料费30W,（建设单位提供）施工费为建安工程费扣除材料费的80%，最终合同款为56.84W，其中施工费56W，安全生产费用0.84W，合同工期为：2022.7.12022.10.14，未约定保修期，项目经理部编制的进度计划横道图如下：工程如期进行，系统测试时发现一段光缆衰减过大，不能满足设备要求；建设单位于2022.9.1

31、，决定增加一个中继站及10KM管道光缆仍由A施工单位施工，施工费按照招投标确定的打折比例结算。增加的设备由建设单位提供，材料由施工单位采购，设计单位修正了设计，增加了两个单向工程设计，主要费用预算如下：1、中继站设备安装工程设备费50W，建安费5W，其中材料费3.5W2、管道光缆工程建安费20W，其中材料费15W。A施工单位接收了中继站设备安装工程的施工任务，拒绝了管道光缆工程的施工任务，建设单位将管道光缆的任务另行委托给了B施工单位。本工程除以上变更之外，其他工作与原设计相同。工程最终于2022.10.9完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位，工程于2022.10.24

32、初验后进入试运行，2022.2.20完成终验后于次日零时正式投入使用。问：1、根据横道图用直方图形式绘制，按周编制成本计划2、根据横道图绘制计划时间成本累积曲线。4、双方签约的合同价款56.84W是否合规定？说明原因写出计算过程答5、计算A施工单位的最终结算价款及本工程的保修金。6、建设单位应分别在何时完成A施工单位结算文件的审定和保修金外的工程款的支付。答案：解析：1.答：根据进度计划横道图，绘制进度计划成本矩阵见下表：2.答：绘制计划时间-成本累积曲线如下：3.答：A单位拒绝管道光缆施工是合理的，这是因为A单位中标的是通信设备安装工程，而管道光缆施工属于通信线路施工工程，超出了原有合同范围

33、；A单位可以无管道光缆施工资质或无相关施工资源拒绝。4. 双方签订的合同价款不合规定，这是因为根据相关文件规定，安全生产费应按建筑安装工程费的1.5%计取，属于不可竞争费用。合同价款=(100-30)*80%（施工费）+100*1.5%（安全生产费）=57.5（万元）5. 答：计算最终结算价款时，先计算增加的中继站设备安装工程费用：新增工程价款=（5-3.5）*80%（施工费）+5*1.5%（安全生产费）+3.5（A采材料）=1.2+0.075+3.5=4.775（万元）最终结算价款=57.5（原合同价款）+4.775（新增价款）=62.275（万元）工程保修金应为最终结算价款的5%，即：62

34、.275*5%=3.11375（万元）6.答：因为工程价款在500万以下，按照有关规定应从接到工程竣工结算报告或资料之日起20天内完成审计，即2022年10月29日内完成结算文件审定。按照有关规定，工程初验后3个月之内，双方按照合同价款、合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程价款结算，即为：2022.1.24日内。抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用答案：C解析：2022 / 2022版教材P37本题考核的是抵押担保的范围。抵押担保的范围

35、包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。（2022 年真题）不属于大修微表处的是（ ）。A.沥青密封膏处理水泥混凝土板缝B.旧水泥道路做弯沉实验C.加铺沥青面层碾压D.清除泥土杂物E.剔除局部破损的混凝土面层答案：A,B,C,E解析：微表处工艺施工流程与要求：（1）清除原路面的泥土、杂物。（2）可采用半幅施工。施工期间不断行。（3）微表处一摊铺机专用施工机械，速度1.5-3.0km/h.（4）橡胶耙人工找平，清除超大粒料。（5）不许碾压成型，摊铺找平后必须立即进行初期养护，禁止一切车辆和行人通过。（6）通常，气温25-30时养护30min 满足设计要求后，即可以开放交通。（7）微

36、表处施工前应安排试验段，长度不小于200m，以便确定施工参数。微表处工艺技术适用于城镇道路进行大修养时，原有路面结构应能满足使用要求，原路面的强度满足设计要求，路面基本无损坏，经微表处大修后可恢复面层的使用功能。ADE 的工艺措施均是重新加铺面层，而不是去恢复原来面层的使用功能，不属于微表处工艺设计，故排除，C 选项错在加铺后碾压，微表处工艺不要求碾压成型。#21年一级建造师预测试题9卷 第6卷根据会计核算原则，在历史成本计量下，资产按照()计量。A.持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额B.出售资产所能收到的价格C.相似资产所需支付的现金或者现金等价物D.购置时支付的现金或者

37、现金等价物的金额答案：D解析：本题考核的是会计要素的计量属性。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的代价的公允价值计量。政府建设行政主管部门和其他有关部门的工程质量监督管理的内容包括（ ）。A 执行法律法规的情况B.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量C.抽查主要建筑材料质量D.检查合同双方是否违约E.对工程竣工验收进行监督答案：A,B,C,E解析：某小型微利企业经主管税务机关核定2022年亏损20万，2022年度亏损15万元，2022年度盈利50万元。该企业2022年度应缴纳的企业所得税为（ ）万元。A、1.5B、2.25C

38、、3D、5答案：C解析：2022版教材P128 / 2022版教材P12210、企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过5年。按弥补亏损后的应纳税所得额和适用税率计算税额；符合条件的小型微利企业所得税税率减按20%。2022年应纳企业所得税=（50-20-15）20%=3万元。不属于人工定额中必需消耗的工作时间的是（ ）。A、休息时间B、停工时间C、有效工作时间D、不可避免中断时间答案：B解析：2022版教材P193 / 2022版教材P187人工定额中必须消耗的时间。必需消耗的工作时间，包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。锅炉受热面

39、施工过程中，通球试验与清理的紧前工序是（）A.联箱找正划线B.合金设备光谱复查C.组件吊装D.管子就位对口焊接答案：B解析：锅炉受热面的施工程序：设备及其部件清点检查合金设备（部件）光谱复查通球试验与清理联箱找正划线管子就位对口焊接组件地面验收组件吊装组件高空对口焊接组件整体找正下列不属于光纤自身损耗的是（ ）。A.瑞利散射损耗B.吸收损耗C.微弯损耗D.波道效应散射损耗答案：C解析：光纤传输损耗：损耗是影响系统传输距离的重要因素之一。自身损耗：吸收损耗：光波在传输中有部分光能转化为热能；散射损耗：材料的折射率不均匀或有缺陷、光纤表面畸变或粗糙造成的。主要包含瑞利散射损耗、非线性散射损耗和波导

40、效应散射损耗。非自身损耗：连接损耗、弯曲损耗和微弯损耗等。（一）背景资料某铁路工程路基位于滨海地区海相沉积软土地基上。地基处理设计采用塑料排水板和上铺砂垫层方法加固；设计路堤填筑高度 5m，路堤两侧设宽 12m、高 1.5m 的反压护道；设计排水板长度为12m，布置方式为 1m1m 正方形。设计要求路基填筑施工中按照沉降综合观测数据进行分层填筑控制。具体控制指标为：竖向沉降小于 10mm/d，边桩位移小于 5mm/d，超孔隙水压力消散度大于 80%。施工中若不能满足控制指标时必须停止填筑，待指标恢复到控制指标范围时，方可继续填筑。施工单位进场后，由于征地拆迁原因导致开工时间延期。为确保总工期目

41、标，施工单位根据经验及以往施工参数进行路堤填筑，反压护道利用修正路堤时的刷坡土方进行填筑施工。该段路堤填筑高度至 3m 后，某日分层填筑高度累计达 1m，压实质量经检测合格。施工当日观测组在相邻段进行沉降观测。不久，该段路堤发生了坍塌。如图 1-1 所示。事故发生后，经调查，施工前一日的全部观测数据：竖向沉降为 10mm/d，超孔隙水压力消散度为 20%，观测数据已按程序及时上报；排水板实际施工长度为 8m。问题 1.指出坍滑事故发生的直接原因。2.给出该段路堤填筑的正确做法。3.针对沉降观测及数据分析工作的不妥之处，给出正确做法。答案：解析：1.答：路基坍塌直接原因： (1) 地基处理深度不

42、够，设计要求排水板达到12m，实际施工长度8m，导致地基承载力不足； (2) 填筑速率过快，当日分层填筑速率累计达1m； (3) 反压护道未与路基填筑同步施工。2.答：路基填筑正确做法： (1) 填筑前进行填筑工艺性试验； (2) 填筑作业应根据工艺试验确定的工艺参数控制填筑厚度和碾压遍数； (3)反压护道与路基填筑同步施工； (4) 应根据路基沉降变形观测数据控制填筑速率。3.答： (1)沉降观测应与填筑作业同步进行； (2)边桩位移应同时观测； (3) 应严格按照观测数据及结果控制路堤填筑。某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法

43、承包商可提供的合理工期索赔值为（）。A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、4个月答案：B解析：P328-332本题考查的是工期索赔计算。工期索赔值原合同工期附加或新增工程造价/原合同总价24200/24002个月。21年一级建造师预测试题9卷 第7卷不属于拱桥支架施工常见质量控制点的是（ ）。A.支架的沉降控制B.拱架加载控制C.卸架工艺控制D.砌体强度控制答案：D解析：2022版教材P324/2022版教材P318拱桥支架施工常见质量控制点：支架基础承载力控制、支架沉降量控制、拱架加载控制、卸架工艺控制。隧道监控量测时，测点应安设在距开挖面（ ）m的范围内。A.1B.2C.3D.4答案：B

44、解析：2022版教材P232/2022版教材P2265.测点应距开挖面2m的范围内尽快安设，并应保证爆破后24h内或下一次爆破前测读初次读数。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。（2022）A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（ 1 ) 基坑支护与降水工程（(2) 土方开挖工程；（ 3 ) 模板工程；（ 4 ) 起重吊装工程；（ 5 ) 脚手架工程；（ 6

45、 ) 拆除、爆破工程；( 7 ) 国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。1经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是 ( )。 A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责答案：D解析：本题考核的是承揽合同的特征。定作人将工作交给承揽人，其重要原因是定作人相信承揽人具有完成工作的条件和能力。因此，除当事人另

46、有约定的外，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第二；人完成的工作成果向定作人负责。承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三人完成，承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责。下列路面中，适合于园林车行主干路的是（ ）路面。 A.水泥混凝土 卵石C.炉渣 D.碎石答案：A解析：整体路面包括水泥混凝土路面和沥青混凝土路面，可用园林主道。 公路电子不停车收费系统（ETC）主要由车载单元、（ ）单元、数据处理单元组成。A.路侧广播 B.有线通信C.路侧

47、通信 D.视频通信正确答案：C板桩建筑物沉桩中，沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时，对于钢板桩，可采用()的方法进行调整。A.调整桩尖斜度B.加楔形板桩C.调整打桩架的侧向斜度D.调整导向架答案：B解析：背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月1

48、9日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）答案：解析：事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（1519日），用工费255(1+30%)=487.5元；机械费5505 =2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为14005.2(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费5501=5